通用工地工程合同2篇
隨著人們法律意識的建立，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編收集整理的通用工地工程合同，歡迎大家分享。
通用工地工程合同1
合同編號：________
發(fā)包人：________承包人：____________
住所：__________住所：______________
委托代理人：____營業(yè)執(zhí)照號：________
電話：__________法定代表人：________電話：________
b機(jī)號：________委托代理人：________電話：________
本工程設(shè)計(jì)人：_電話：______________
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：__電話：______________
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1．1工程地點(diǎn)：____________________________________________________。
1．2工程內(nèi)容及做法（詳見附表1：家庭裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。
1．3工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式。
（1）承包人包工、包料（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表）；
（2）承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料（詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表）；
（3）承包人包工、發(fā)包人包料（詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。
1．4工程期限________________天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日；
1．5合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為（大寫）：_______________________元（詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單）。
第二條工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
（1）發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙）；
（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙），設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫）______________________元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
第四條發(fā)包人義務(wù)
4．1開工前_______天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
4．2提供施工期間的水源、電源；
4．3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；
4．4不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；
4．5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作；
4．6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。
第五條承包人義務(wù)
5．1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；
5．2嚴(yán)格執(zhí)行本XX有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
5．3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；
5．4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第六條工程變更
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期（見附表7：家庭裝飾裝修工程變更單）。
第七條材料的提供
7．1由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備（詳見附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表），發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；
7．2由承包人提供的材料、設(shè)備（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表），承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第八條工期延誤
8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
（1）工程量變化或設(shè)計(jì)變更：
（2）不可抗力；
（3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8．2因發(fā)包人未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。
8．3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
8．4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不順延。
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：______________________________________________
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_____________________________部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé)，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第十條工程驗(yàn)收和保修
10．1雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
（1）_______________________________________________________________；
（2）_______________________________________________________________；
（3）_______________________________________________________________。
承包人應(yīng)提前二天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單）。
10．2工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單）。
10．3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽之日起保修期為____月。驗(yàn)收合格簽后，填寫工程保修單（見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單）。
第十一條工程款支付方式
1
1．1雙方約定按下列第_______種方式支付工程款：
（1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付次數(shù)
支付時(shí)間
支付金額
第一次開工前____日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格
支付____元
第二次開工前____日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格
支付____元
第三次開工前____日工程進(jìn)度過半雙方驗(yàn)收合格
支付____元
工程進(jìn)度過半指：___________________________________________________________
（2）其他支付方式：_______________________________________________________
1
1．2工程驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單（見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單）并簽，發(fā)包人應(yīng)在簽時(shí)向承包人結(jié)清工程尾款。
1
1．3工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條違約責(zé)任
1
2．1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給雙方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
1
2．2未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
1
2．3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
1
2．4發(fā)包人未按期支付
第二
（三）次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元。
1
2．5由于承包人原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。
1
2．6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金__________元。
第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____________種方式解決：
（一）提交______________________________仲裁委員會(huì)仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定
1
4．1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)，發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用（大寫）_____________________________元（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。
1
4．2施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人________負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_______把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
1
4．3施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：
上午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分；
下午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分；
第十五條其他約定事項(xiàng)________________________________________________
第十六條附則
1
6．1本合同經(jīng)雙方簽（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
1
6．2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
1
6．3本合同一式_________份，雙方各執(zhí)____________份，___________部門_____份。
1
6．4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
合同附件：
附表
1-1：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表
（一）
附表
1-2：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表
（二）
附表
1-3：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表
（三）
附表2：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表
附表3：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單
附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙
附表7；家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單
附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單
附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單
發(fā)包人（簽）：_____
承包人（蓋章）：______
法定代表人：__________
委托代理人：__________
________年____月____日
________年____月____日
鑒證意見：____________
鑒證機(jī)關(guān)（章）________
經(jīng)辦人：______________
________年____月____日
監(jiān)制部門：____省無錫工商行政管理局
印制單位：____XXXX廠
通用工地工程合同2
合同編號：_________
建設(shè)項(xiàng)目：_________
貸款方（甲方）：_________
借款方（乙方）：_________
根據(jù)國家規(guī)定，乙方為進(jìn)行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)甲方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條
乙方根據(jù)批準(zhǔn)的年度基本建設(shè)計(jì)劃，向甲方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設(shè)工程。預(yù)計(jì)分季用款：一季度_________元；二季度_________元；三季度_________元；四季度_________元。
第二條
借款用途：購置設(shè)備_________臺（套）_________元；土建_________平方米_________元；其它_________元。
第三條
貸款利息，按年息_________％計(jì)收；乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的'貸款作為逾期還款加息_________；挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實(shí)際支用數(shù)計(jì)息并計(jì)算復(fù)利。如因國家政策性的利率變動(dòng)，本合同貸款利率根據(jù)政策相應(yīng)調(diào)整。
第四條
甲方提供的貸款，乙方保證從________年____月起至________年____月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規(guī)定的固定資產(chǎn)基本折舊率、應(yīng)納稅率和產(chǎn)品價(jià)格等有較大調(diào)整，需要延長或縮短時(shí)，雙方通過協(xié)商計(jì)算，調(diào)整還款年限，并簽訂補(bǔ)充文本。
第五條
貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規(guī)定在建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)后用下列資金清償：
1．基本建設(shè)收入；
2．新增固定資產(chǎn)的基本折舊基金；
3．固定資產(chǎn)稅；
4．利潤。
乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規(guī)定辦理。
第六條乙方對償還貸款本息以抵押或
第三方保證的方式提供擔(dān)保，抵押（或保證）協(xié)議作為合同附件。
第七條
貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔(dān)保人代為償還，擔(dān)保人在接到貸款方還款通知三個(gè)月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔(dān)保人的各項(xiàng)投資或存款中扣收；以抵押方式提供擔(dān)保的，可變賣抵押財(cái)產(chǎn)歸還貸款。
第八條
乙方在本合同規(guī)定的貸款總額內(nèi)，根據(jù)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度編制年、季度用款計(jì)劃，送甲方審查，甲方憑此供應(yīng)資金。甲方保證在核定的年度貸款計(jì)劃內(nèi)，按基本建設(shè)貸款的有關(guān)規(guī)定及時(shí)供應(yīng)資金。因甲方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給乙方違約金。違約金的計(jì)算與銀行規(guī)定的加收乙方的罰息計(jì)算相同。
第九條
甲方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解乙方的經(jīng)營管理、計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫存等情況。乙方應(yīng)提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)報(bào)表及資料。乙方如果不按合同規(guī)定使用貸款，甲方有權(quán)收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。乙方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。
第十條聲明及保證
甲方：
1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方：
1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何
第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見，不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
1．提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；
2．依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為________年，自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法人代表（簽字）：_________
法人代表（簽字）：_________ ________年____月____日
________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________
簽訂地點(diǎn)
【通用工地工程合同2篇】相關(guān)文章：
通用工地工程合同04-25
工地施工合同(通用15篇)04-30
通用建筑工地施工合同04-28
工地施工合同04-25
工地維修合同模板（通用5篇）04-12
工地施工合同范本（通用11篇）04-26
工地入股合同范本（通用7篇）04-19
通用建筑工地施工合同范本04-25
工地混凝土供貨合同04-22