實用的維修合同模板合集十篇

　　隨著人們法律意識的建立，合同的類型越來越多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的維修合同10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

維修合同 篇1

　　建設單位(以下簡稱甲方)：

　　施工單位(以下簡稱乙方)：

　　淮安市淮海南路71號水管維修工程，根據《中華人民共和國經濟合同法》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　第一條 工程項目

　　(一)工程地點： 淮安市淮海南路71號

　　(二)工程內容： 水管維修

　　(三)承包方式： 包工包料

　　第二條 工程造價為人民幣 壹仟伍佰元

　　第三條 合同工期

　　1.雙方商定總工期 1天。

　　開工日期： 20xx 年 11 月 6 日，竣工日期： 20xx 年 11 月 6 日

　　2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。

　　①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。

　　②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。

　　③因停水、停電等情況達六小時以上時。

　　④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

　　⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

　　第四條 工程質量標準和保修期

　　(一) 工程質量標準按國家現行施工規范驗收

　　(二) 工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，

　　(三) 屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質量問題造成損壞的，乙方應給予免費修補。

　　第五條 材料設備供應

　　(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。

　　(二) 材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。

　　第六條 付款方式

　　工程完成后，由甲方驗收，驗收合格后付款。

　　第七條 責任范圍

　　(一)甲方責任：

　　1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;

　　2、及時組織工程竣工驗收工作;

　　3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。

　　(二)乙方責任：

　　1、按施工安全規范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。

　　① 承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發生問題，后果自負。

　　② 乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。

　　③ 乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。

　　2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：

　　3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結束后，負責清理完畢場內建筑垃圾。

　　第八條 其它事項

　　(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：

　　1、經雙方充分協商，發出“設計變更通知單”

　　2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后，甲方須分別簽字蓋章認可;

　　3、增加或變更內容所需材料必須落實;

　　(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

　　(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;

　　(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關仲裁機構裁決。

　　(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。

　　第九條 本合同一式 貳 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。

　　甲方負責人簽字： 乙方負責人簽字：

　　甲方蓋章： 乙方蓋章：

　　簽訂日期： 簽訂日期：

維修合同 篇2

　　甲方：乙方：

　　甲、乙雙方本著平等自愿的原則，經友好協商，達成如下辦公設備維修協議：

　　一、費用

　　1、乙方給予甲方優惠的維修價格，具體見附件。

　　2、以上需維修項目材料乙方必須保證是原裝正品，維修項目價格必須保證是當時市場最 低價，經甲方查詢某某一項目價格不是市場最低價的乙方有權不付款給甲方。

　　3、如遇特殊情況價需改換的配件價格超出一般配件時，乙方在對外公開報價基礎上給予 甲方至少7折優惠，并在修理前通知甲方進行確認。

　　4、如遇乙方價格調整，需在一個月前通知甲方，如市場價格已下調，而乙方不曾通知， 甲方有權要求乙方調整價格。

　　5、乙方需為甲方提供以下服務：一種為將維修部件以舊換新，并做折價處理。另一種為 將維修部件索回，但不折算價格。

　　二、甲、乙雙方約定事項：

　　雙方責任

　　1、甲方指定乙方為甲方公司所用辦公設備維修的特約點，負責修理甲方各類品牌、型 號的保修期外辦公設備。

　　2、甲方有辦公設備需維修時，電話通知乙方，乙方有義務在當天到甲方指定地進行檢查待查修設備，并配合甲方做好登記。

　　3、乙方必須在三個工作日內將維修好能正常使用的辦公設備送至甲方公司行政部，并附上乙方公司維修單。如遇特殊情況需長維修時間的，需事先通知甲方。

　　4、乙方修復后的機子如在一個月內出現非人為因素產生的同樣的故障，甲方有權要求乙方免費進行第二次維修。

　　三、付款方式：

　　1、乙方開出結算詳單交與甲方，甲方核對核算單無誤后，經授權領導簽字確認，由乙方開具發票方可申請報銷費用，辦理付費手續。

　　2、付款方式為每月結算第一次。甲方需憑維修資產送件人、接收人簽字確認及乙方簽字

　　注明檢測情況和維修費用的維修單，于次月30號之前付維修款給乙方。

　　四、因履行本合同發生的任何爭議，雙方應協商解決。協商不成時應向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

　　五、合同有效期：

　　合同有效期自20xx 年1 月1 日起，至20xx 年12 月31 日止。

　　六、本合同自雙方簽字蓋章起生效。

　　七、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行簽訂補充協議。補充協議合同附件是合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同附件與本合同發生沖突時，以本合同為準，補充協議與本合同發生沖突時，以補充協議為準。

　　九、此合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　代表人： 代表人：

　　日期：______年_____月_____日 日期：______年_____月_____日

維修合同 篇3

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。雙方就本工程外墻施工項目施工事宜協商一致，訂立本協議如下：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程內容：外墻白水泥一遍、膩子粉兩遍、打磨(基層)

　　3、工程地點：

　　二、工程承包方式及范圍

　　1、承包方式：以平方單價協議，協議簽訂后，無論材料等漲跌，均不得調整。

　　2、平方單價：

　　①、基層以27元/㎡

　　②、乳膠漆15元/㎡

　　3、承包范圍：幼兒園辦公樓范圍內發包方指定的房間及部位。

　　三、合同工期;自2xxx年3月12日開工至3月28日工期16天。

　　四、工程質量標準：合格工程

　　五、合同價款：約 萬元，大寫： 。

　　六、付款方式：協議簽訂后，3天內預付協議價款的30%作為材料購置金，工程完成總進度一半(一遍白水泥，一遍膩子)3天內付協議價款的30%，工程完成總進度全部(外墻白水泥一遍、膩子粉兩遍、打磨)3天內付協議價款的35%，留5%的保修金，保修期為一年(以驗收日期為準)，保修金在保修期滿后一個月內付清。

　　七、結算方式：實際完成的工程量乘以單價=結算價款。

　　八、材料：乙方所購置的材料必須符合設計、規范規定要求及現行的國家和地方行業標準和提供的原材料樣品等要求。如不能滿足所要求的材料標準，造成的一切損失由乙方負責。

　　九、乙方在施工期間，要愛護建筑物成品，不得亂鉆亂鑿，不得隨意改變電源線路，否則，造成的一切損失由乙方負責。

　　十、安全施工：乙方必須嚴格按照安全施工操作規程進行施工，在施工中所出現的任何事故、機械事故及其他責任事故等，其事故責任及經濟損失均由乙方承擔，甲方不負任何責任。

　　十一、乙方根據所報材料品牌、規格進場后，申請相關人員進行材料驗收，不符合要求造成的損失由乙方負責。

　　十二、乙方負責工程的驗收資料收集編制。

　　十三、工期要求：

　　1、乙方原因不能按期完成或中途無故停工，每拖延一天罰款1000元。

　　2、甲方原因不能按期完成或工程款不能按時撥付，工期順延(以甲方簽證的延期報告為準)，乙方造成的損失由甲方承擔。

　　十四、質量保修：在保修期內乙方應在自接到甲方書面或電話通知起,24小時之內派員實施維修，否則，甲方或用戶有權另派他人維修，維修費用在乙方保修金內2倍的扣除。

　　十五、本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，協商不成時，由當地執法部門解決。

　　十六、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。雙方履行完本合同全部義務工程款付清時終止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

維修合同 篇4

　　甲方：___________________________合同編號：___________________

　　法定代表人：_____________________簽訂地址：___________________

　　乙方：___________________________簽訂日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　甲乙雙方就程控交換機維修保養事宜，經協商達成一致，根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，簽訂本合同，以明確雙方的權利義務，供雙方共同執行。

　　第一條程控交換機概況

　　1．名稱：________________。

　　2．規格：________________。

　　3．型號：________________。

　　4．地點：________________。

　　5．數量：________________。

　　第二條維修保養時間

　　1．合同期限

　　年，從年月日起至年月日止。

　　2．具體維修保養時間

　　（1）常規服務

　　乙方在甲方付款____日內提供服務,周一至周五上午時分至下午時分為正常工作時間。國家公共假期除外，包括元旦、春節、五一勞動節、國慶節。熱線電話：________________。

　　（2）24小時服務

　　除常規服務外，如果設備突然完全癱瘓,乙方設有24小時熱線服務，時間為下午時分以后,或是星期六、星期日,或國家公共假期。熱線電話：________________。

　　第三條服務范圍

　　1．基本服務

　　（1）維護服務是乙方根據甲方設備具體配置,保證甲方設備正常運行，或將設備恢復正常運行。包括由乙方制定的定期預防性維護等。

　　（2）常規檢查交換機系統,電源及電池以確保設備運行并滿足安裝時的要求。

　　（3）按用戶要求，修改服務等級及功能存儲碼。

　　（4）市話中繼線，專線及其他附件故障負責到內線配線架。

　　（5）對于配線架上的用戶、中繼、專線，以及外接的設備，可能存在的問題給予建議。

　　（6）乙方工程師的定期檢查結果或建議，以工作報告的形式提交給甲方指定負責人。此報告也用作甲方接收服務的依據。

　　2．預防性服務

　　（1）為預防設備故障,乙方工程師為甲方設備定期或規定最少次數的現場維護。

　　（2）按照系統的容量，乙方向甲方提供如下次數的標準現場服務。如果根據合同，需要更多次地進行現場服務，費用由乙方承擔。

　　1）端口次標準維護；

　　2）端口次標準維護；

　　3）端口次標準維護。

　　第四條甲方義務

　　1．甲方的程控交換機設備必須裝備乙方工程人員可以使用的合適的獨立的遠程網絡訪問設備。

　　2．甲方必須指定一個固定現場聯系人與乙方工程人員及時聯系。

　　3．甲方應具有較好的現場支持能力：應免費提供工作場地(包括空調，照明，通風和電源等)供經乙方授權的工程人員使用；

　　4．確保當乙方授權的工程人員在維護過程中，始終有聯系人陪同協調。

　　第五條乙方義務

　　1．乙方負責部件/硬件的更換服務：其中包括零部件或乙方認為必須更換的硬件系統。所有的硬件和零部件是作為調換而提供的，調換的設備是新的或修復的標準部件，且具有同等或更高的質量標準。

　　2．乙方具有指導和診斷職責：在正常工作時間內，乙方會記錄甲方的呼叫并立即轉接給指定的工程技術人員，偶爾因所有的工程人員都忙于應答其他用戶，乙方會留下甲方的詳細記錄并保證在個小時內回電指導并進行詢問診斷。

　　3．乙方具有更換職責：修理或更換的設備在乙方收到后的個工作日內發出，并及時交于甲方更換。

　　4．乙方具有技術支持職責：如是數據問題，則通過遠端對甲方設備進行數據修改；如是硬件問題，則乙方將在____小時內派工程人員到達現場進行技術服務。

　　第六條不屬于本合同的維修保養范圍

　　1．甲方所購服務未包括產品的軟件更新，若甲方欲對系統升級，則應支付購買新軟件所發生的額外費用。

　　2．非產品故障，如果在考察甲方現場時，乙方證明用戶報告的問題并非由于產品本身的故障所造成，乙方保留對甲方征收時間和材料費的權力。

　　3．由人為原因及不可抗拒因素(如雷擊，火災，水災，地震)以及設備電源插頭和配線架端子以外的事故對設備造成的損壞不屬本合同保養范圍。

　　第七條維修保養服務費用標準

　　1.維修保養服務費共計人民幣元整（大寫：）。

　　2.硬件維修時，收取成本費。

　　第八條付款方式

　　本合同簽訂之日日內，甲方將本合同款總額（即人民幣：____元)匯入乙方指定銀行作為合同期限內的維修保養費用。硬件維修成本費于具體的硬件維修后另外收取。

　　第九條違約責任

　　1．違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應按合同法有關規定,承擔違約責任。

　　2．違約金的計算方法:____________。

　　第十條保密責任

　　任何一方對因程控交換機維護而獲知的另一方的商業機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方書面同意的除外。

　　第十一條補充與變更

　　本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

　　第十二條不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發生之日起____日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發生之日起____日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

　　第十三條爭議的解決

　　本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果雙方通過友好協商不能解決爭議，則可通過提起訴訟交有管轄權的人民法院裁決。

　　第十四條生效條件

　　本合同自各方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。

　　本合同—式____份，具有相同法律效力。各方當事人各執____份，其他用于履行相關法律手續。

　　甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________

　　授權代理人：（簽字）______________授權代理人：（簽字）______________

　　單位地址：________________________單位地址：________________________

　　郵政編碼：________________________郵政編碼：________________________

　　聯系電話：________________________聯系電話：________________________

　　傳真：____________________________傳真：____________________________

　　電子信箱：________________________電子信箱：________________________

　　開戶銀行：________________________開戶銀行：________________________

　　賬號：____________________________賬號：____________________________

維修合同 篇5

　　甲方(委托方)：

　　乙方(承修方)：

　　簽訂時間：

　　甲乙雙方經過友好協商，就乙方2T鍋爐的維修事宜訂立此維修服務合同，具體條款如下：

　　一.合同工作內容：

　　1.鍋爐保溫層漏風、漏煙的維修;

　　2.鍋爐爐膛內部耐火磚斷裂的維修;

　　3.出渣機油封漏油的維修;

　　4.鍋爐排污管機蒸汽管加保溫層機固定的維修;

　　5.鍋爐基腳及省煤器基腳漏風的維修;

　　6.水位報警器排污管的安裝維修;

　　7.省煤器及省煤器安全閥加裝排污管道的維修;

　　8.安全閥D40PD16及水位報警器DN350各一只的更換維修。

　　二.工期要求：

　　乙方于20xx年6月6日開始動工，20xx年6月13日竣工，并于20xx年6月14日交付甲方使用。

　　三.付款方式：

　　1.此次維修費(含材料費、維修費、運費及稅17%)共計人民幣壹萬叁仟元整(小寫RMB13000.00)，材料費、維修費、運費及稅17%見附錄;

　　2.甲方預付50%維修款，乙方將所有材料運至甲方指定地點;.整個合同工作內容經甲方內部驗收合格后，甲方向乙方支付維修款的45%;剩余的5%維修款作為質保金一年后付清。

　　3.經市質監局驗收后，鑒定為上述八項維修內容存在重大缺陷時，則造成的經濟損失由乙方承擔并對其修復。

　　四.乙方的權利和義務：

　　1.乙方應當具備鍋爐維修施工資質，按國家質量技術標準，遵守雙方約定，保證維修質量，保修一年。

　　2.在質保期內，合同工作內容出現問題的，乙方應當免費返修。返修后質保期自返修竣工交付日起重新計算，因維修質量問題給乙方造成人身傷害和財產損失的，乙方應當承擔賠償責任，但合同工作內容以外項目造成的除外;

　　3.在維修質量保證期內，托修鍋爐因同一故障或維修項目經兩次維修仍不能正常使用的，乙方應當聯系其他維修企業，并承擔相應的維修費用。

　　五.甲方的權利和義務：

　　甲方有權利監督甲方按照約定提供維修服務;乙方在維修過程中需要甲方提供協助的，甲方應當履行協助義務。

　　六.雙方違約責任：

　　1.乙方為按照約定期限完成維修的，應當按照約定標準(500元/天)支付違約金，甲方無正當理由延遲支付維修費用的，乙方可行使留置權并通知甲方，甲方應當按照約定標準支付違約金;

　　2.乙方使用無生產廠名、無廠址、無產品合格證的配件的，甲方有權解除合同，乙方應當雙倍賠償相應的維修費用。因乙方上述行為造成托修鍋爐損壞的，乙方還應當承擔賠償責任;

　　3.未經甲方同意，乙方擅自將全部或部分維修工作轉托他人的，甲方有權解除合同，乙方應當返還甲方已支付的款項。因擅自轉托行為造成托修鍋爐損壞的，乙方還應當承擔賠償責任。

　　4.其他未盡事項，雙方協商解決，未能解決的合同糾紛交由東鄉縣人民法院管轄。

　　七.安全責任

　　施工過程中的一切安全責任由乙方負責。

　　八.本合同自雙方簽字蓋章起生效，復印有效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

維修合同 篇6

　　甲方：_________（以下簡稱甲方）

　　乙方：_________（以下簡稱乙方） 根據國務院《物業管理條例》、_________和_________等有關規定， 就原有住宅維修基金繳存有關事宜，訂立以下協議：

　　第一條 甲方負責對全市住宅維修基金的統一歸集和管理、使用、監督等工作。

　　第二條 甲方負責制定原有住宅維修基金繳存、使用和管理等有關規定和辦事程序。

　　第三條 甲方負責在________市________銀行開立原有住宅小區公共設施維修基金繳款專用賬戶，以保證乙方順利按時繳存維修基金。

　　第四條 甲方應按有關規定保管好維修基金，做到專款專用，并從維修基金存入專戶之日起比照商品住宅繳存維修基金的利率計息。

　　第五條 甲方應提供維修基金查詢服務，并按照有關規定負責辦理維修基金的使用等業務。

　　第六條 甲方負責協調_________銀行在全市各區、縣設立維修基金繳存窗口并提供優質服務，方便開發建設單位繳存維修基金。

　　第七條 乙方應當按照有關規定，及時全額繳存維修基金。

　　第八條 乙方對所提供原有住宅的住宅套數、建筑面積、建安工程費和已發生維修費用的業主確認書等資料的真實、有效負有完全責任。

　　第九條 乙方繳存原有住宅維修基金后，如業主提出異議，乙方應負責解釋。由此產生的任何矛盾和糾紛，乙方須承擔全部責任。

　　第十條 乙方應當妥善解決原有住宅的各種遺留問題。

　　第十一條 乙方應在_________年_________月_________日前將_________年開發建設的_________區（縣）_________道（路）_________小區（號），共_________套住宅，建筑面積_________平方米，維修基金_________元全額繳存至甲方在_________銀行開立的原有住宅小區公共設施維修基金繳款專用賬戶。

　　第十二條 乙方可分_______次繳存維修基金，但應當在_______年_______月_______前繳存維修基金總額的_______%以上，具體安排如下：

　　（一）乙方于本協議簽訂之日起，______日內繳存維修基金總額的______%，______元。

　　（二）乙方在______年______月______日前繳存維修基金總額的______%，________元。

　　（三）乙方在______年______月______日前繳存維修基金總額的______%，________元。

　　第十三條 乙方未按協議規定時間和比例繳存維修基金的，甲方有權要求乙方及時繳存，并承擔未繳存基金額每日萬分之______違約金。

　　第十四條 乙方至______年______月______日未全額繳清維修基金的，根據______稅務局的有關規定，須按未繳金額部分繳納企業所得稅。乙方在繳納企業所得稅后，仍應當全額繳存維修基金。

　　第十五條 在本協議執行過程中，對本協議所作的任何更改或補充，應訂立書面變更或補充協議，并成為本協議不可分割的一部分，與本協議具有同等效力。

　　第十六條 本協議______式______份，甲、乙雙方各執______份。

　　甲方（蓋章）：__________________

　　負責人（簽字）：________________

　　____________年________月______日

　　乙方（蓋章）：__________________

　　負責人（簽字）：________________

　　____________年________月______日

維修合同 篇7

　　買受人：

　　保修人：

　　上述當事人經協商一致，就設備簽訂保修協議如下：

　　保修人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔本質量保修責任。 質量保修范圍包括 硬盤、錄像機、攝像頭等，以及各方約定的其他項目。

　　一、保修期

　　保修期自安裝后試運行驗收合格之日起 6 個月。

　　定期對設備運行狀況回訪，如有特殊情況，立即派技術人員上門檢測，以確保機器正常運行，提高使用壽命。

　　二、保修裝備及人員

　　保修裝備精良齊全，所有服務人員持證上崗，配套服務物品齊全，檢測手段先進，體現專業化素質。

　　三、保修責任

　　屬于保修范圍和內容的項目，保修人應當在接到修理通知之日后 1 天內派人修理。

　　發生緊急搶修事故，承保修人在接到事故通知后，應當在24小時內到達事故現場搶修。非保修人施工質量或設備制造商設備質量引起的事故，搶修費用由買受人承擔。

　　四、買受人承擔的義務和責任

　　1.向保修人提供雙方確認的設備維修所必須的技術資料。

　　2.向保修人提供施工場地并專人配合。

　　五、保修人承擔的'義務和責任

　　1.保修人向買受人的操作人員提供技術支持；

　　2.維修檢調期間如保修人原因發生設備、人身等事故由保修人承擔賠償責任。保修人應對其員工的安全負責。

　　買受人（簽字蓋章）：_________ 保修人（簽字蓋章）：_________

　　年月日 年日

維修合同 篇8

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

　　第一條 修繕修理項目、數量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

　　第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

　　第四條 材料

　　材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條 檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條 修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條 質量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

　　第八條 資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

　　第九條 轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條 保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條 中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條 協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條 監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條 保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條 更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條 交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條 驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條 修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條 結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條 保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條 合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條 合同的終止

　　如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條 合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條 聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條 通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十六條 爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條 合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同 篇9

　　甲方（客戶） 乙方（客戶）

　　xx設備中心是辦公設備批發零售、維修維護和耗材供應為一體的大型正規服務商。為使您的工作進展得更順利、更方便，我們為您提供有效的后勤保障。我們的承諾：竭誠為您服務，把最優質、最快捷、最滿意的服務帶給您。

　　一、雙方簽定合同前的確定

　　在簽定合同前，雙方需共同確認所要維修/保養設備的狀況并對其進行登記。乙方需檢查保修設備的主要部件完好程度及附件的完整性，并登記機器型號、整體狀況等相關情況，建立客戶檔案。

　　二、甲方的權利和義務

　　1.甲方在本協議所包括的辦公設備出現故障后及時通知乙方，并將出現故障的情況如實告知乙方，以協助乙方維修人員做出正確判斷。

　　2.甲方決定對故障機進行維修時，更換部件的費用由甲方承擔。乙方提供的報價供甲方參考確認，報價中部件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修中心提供的部件價格。

　　3.甲方因擅自維修或購買使用外單位非原裝耗材、及配件所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責，對已磨損應更換的部件，甲方若堅持使用所造成的機器及配件損壞，乙方不予負責。

　　4.甲方未經乙方同意不應自行更換或雇傭第三方更換或拆卸機器部件，一經發現乙方有權利無條件單方中止合同。

　　5.對于在原生產商保修期內（含從原生產商購買的擴展服務），甲方可根據原始保修卡內的規定進行維修。

　　6. 甲方如需乙方提供其他技術支持（如設備安裝、使用及簡易維護保養、基礎知識培訓，設備在本市的遠距離搬遷予以的協助和安裝調試等），需提前2天通知乙方。

　　三、乙方的權利和義務

　　1.合同執行期間，乙方應負責對在正常條件下使用的機器提供免費維修維護。

　　2.合同執行期間，乙方保證在機器發生故障的情況下，在接到甲方的維修通知后的 小時內服務到位（次數不限），國家法定節假日除外。

　　3.乙方在收到甲方的維修通知并確認機器需要更換配件時，在不影響甲方正常工作的情況下，將故障機取回維修，特殊情況乙方為甲方提供備機。

　　4. 乙方有義務對每次的維修情況向甲方做出說明，并提供更換配件清單，配件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修中心提供的部件價格。

　　5. 合同執行期間，乙方為甲方機器更換新配件后，新配件再次出現問題，屬配件本身質量問題，乙方應負責免費維修更換；若屬于甲方使用不當（不屬于配件質量問題）造成的配件損壞，由甲方負責。

　　6. 在維修（更換部件）工作完成后，乙方維修人員應向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認故障已被修復。

　　7.合同執行期間，乙方對于甲方新購置的辦公設備（復印機、打印機、傳真機、一體機等），除執行廠商的標準保修服務外，乙方可為甲方提供技術支持和所需的擴展服務（如設備安裝、使用及簡易維護保養、基礎知識培訓，設備在本市的遠距離搬遷予以的協助和安裝調試等）

　　四、付款及付款方式

　　年保養付費類別：

　　A類：乙方每月為甲方辦公設備進行一次全面的維護保養，全年服務費為 元，大寫： 元整。

　　B類：當甲方辦公設備出現故障或需保養時，乙方提供上門服務，次數不限，全年服務費為 元，大寫： 元整。

　　付款方式：合同簽訂之日起一周內一次性付清，現金支票均可。

　　五、爭議解決

　　合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，對雙方均有約束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院訴訟。

　　六、合同的終止和違約

　　1.本合同到期后，自行終止，如甲方需乙方繼續服務應在合同到期后一月內續簽合同。

　　2.違約。甲方通知乙方前往保養，如乙方無故超過三次不如期保養，甲方有權中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款項。（退回合同款項=〈合同費/12〉Ⅹ未服務月份）

　　七、本合同自簽約各方簽字蓋章之日起生效

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。其他未盡事宜，雙方本著合理、公正的原則協商解決。

　　八、附則：

　　九、附表：

　　合同執行期： 至

　　甲方：（蓋章） 乙方：

　　負責人簽字： 負責人簽字：

　　日期： 日期：

維修合同 篇10

　　發包人（全稱）：（以下簡稱甲方）

　　承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同、

　　一、工程概況

　　工程名稱：工程地點：

　　工程內容：舊泵房、水池降標高，舊配電室門房拆除，新做泵房配電室，主樓地下室新做泵房、室外做地溝，后院做門房，及其他零星維修改造工程（包括以上所有工程的土建、電氣、安裝工程）

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：屋面防水工程

　　三、合同工期：

　　開工日期：竣工日期：

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格

　　五、結算方式

　　根據圖紙和工程量簽證單計算工程量，依據20xx年相關計價定額、費用定額及施工單位經審核的規費證進行結算，人工單價的調整執行晉建標字（20xx）89號文件、

　　六、付款方式

　　竣工后付到95%，質保期（質保期為五年）滿后全部付清、

　　七、工程保修

　　承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工，竣工后并在質量保修期內承擔工程質量保修責任、雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的質量保修期如下：

　　1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限；

　　2、防水工程為年；

　　3、裝修工程為年；

　　4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為年；

　　5、供熱與供冷系統為

　　6、給排水設施、道路等配套工程為保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔、雙方約定的其他工程質量保修事項：本工程質保金為工程總價的5%，工程保質期滿五年后，甲方將質保金返還乙方，在保修期發生的工程質量維修費由乙方承擔、

　　七、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項、

　　八、合同生效

　　合同訂立時間：20xx年6月日合同訂立地點：本合同雙方約定簽字蓋章后生效

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【維修合同】相關文章：

維修的合同06-23

維修合同怎么寫 維修合同范本11-24

維修合同模板11-19

維修合同的范本03-29

屋面維修合同06-14

電梯維修合同06-18

物業維修合同06-17

空調維修合同06-23

叉車維修合同05-26

工程維修合同06-10