維修合同

時間：2022-06-07 09:19:36 維修合同我要投稿

維修合同模板錦集八篇

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編精心整理的維修合同8篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

維修合同模板錦集八篇

維修合同篇1

　　甲方（發包人）：

　　乙方（承包人）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙發就勞務合作事項協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點：

　　1.3 承包范圍：

　　1.4 承包方式：□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料（見附件）

　　□乙方只包工。

　　二、工程造價：

　　xxx人民幣

　　三、工程款的結算和支付

　　1、結算依據：本工程合同的相關條款

　　2、結算方式：

　　（1）以現場實際發生工程量計算，由甲乙雙方共同確認。

　　（2）結算順序：協議書內容承包范圍全面履行完畢，須由項目部負責人簽字。如未達到合同約定質量標準由乙方負責反修，直到達到合同約定質量標準為準，所發生的一切費用均由乙方承擔。質量等級驗收達標后，由工程部負責辦理結算。

　　（3）工程款的支付：按工程進度付款，工程完工后付到80%，待整體工程完工后，經甲方驗收合格七日內付清。

　　四、安全生產及安全事故處理

　　乙方對承包項目的安全施工負責，做到嚴格執行國家、及上級單位的政策、法律、規范標準和制度，不違章指揮，不聲張作業，嚴格執行安全技術交底，保證對進場人員進行安全教育。如發生安全等級事故，由乙方承擔。

　　五、工程質量保修

　　乙方負責質量保修，保修期執行國家建設工程質量管理條例（保修期從單位工程竣工備案辦理完畢之日算起），甲方按結算的5%扣保修金。如乙方無能力或不能及時進行保險，甲方有權組織隊伍維修，其費用從保修款中支付。

　　六、施工期限：年月日至年月日，如不按期完工，每天按工程款的5‰扣除。

　　七、本協議一式兩份：甲乙方各執一份，具有相同法律效應。

　　八、未盡事宜：由雙方協商解決，本協議自雙方簽字之日起生效，結清工程款后自動失效。

　　甲方：乙方：

　　簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：

　　年月日年月日

維修合同篇2

　　甲方(以下簡稱甲方)：

　　乙方(以下簡稱乙方)：

　　經甲、乙雙方協商一致，甲方將穆棱市八面通鎮溫馨家園小區住宅樓北樓下水管道維修工程承包給乙方，具體事宜如下：

　　一、工程范圍：甲方小區住宅樓北樓污水管道維修。

　　二、承包方式：甲方以包工包料形式承包給乙方。

　　三、工程要求：乙方負責甲方小區北樓住宅樓1-5單元所有壞損污水管道的維修，保證各單元污水總管道與院內過水井通暢;疏通院內屬于北樓的各過水井，保證過水井之間通暢;排除北樓地溝內淤堵的污物，維修地溝內壞損并影響排污的管道。乙方負責溝渠開挖，購買工程所有材料，保證材料質量，工程完工后所有開挖地面回填完整。

　　四、以上工程總計價款8000元，工程結束驗收合格后，由甲方一次性支付乙方。

　　五、工程總工期 2 天，從20xx年10月7日至20xx年10月8日，乙方須保證按期完工。

　　六、其他要求：乙方在施工期間須文明施工，設臵安全設施，因施工發生的一切安全事故責任由乙方負責。

　　七、工程質量保修期1年，保修期間因工程質量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等問題，乙方負責無條件免費維修。

　　八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　九、本合同從簽訂之日起生效。

　　甲方：簽章：日期：

　　乙方: 簽章：日期

維修合同篇3

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　乙方現有設備臺，清單如下:

　　經雙方協商，現乙方愿意將此設備交給甲方做維護保養服務，并達成如下維護服務條款:

　　一、協議期限：本協議的有效期為年，從二零一年月日起至二零一年月日止。

　　二、協議金額：年設備維護費人民幣元（大寫）。

　　三、付款方式：

　　1、本協議實行先付費后服務的方式，即簽訂本協議時乙方應先付服務費，剩余服務費在年月日之前支付。

　　2、補充說明：

　　四、甲方責任：

　　1、從甲乙雙方簽訂此協議之日起，甲方應免費為乙方解決所簽訂協議內的所有設備的各種硬件故障（注：如需更換配件，甲方只收取配件費），并免費回答乙方在使用設備過程中提出的問題。

　　2、在協議履行期間，乙方可打電話向甲方請教有關使用設備的各種問題，甲方積極回答并向乙方提供設備保養的各種預防措施。

　　3、在協議履行期間，當甲方接到乙方打來的維護電話時，甲方短時間內如不能在電話里解決故障問題應在小時內響應上門服務。

　　4、在協議履行期間，如果乙方的設備始終沒有出現故障，甲方每天對乙方設備做例行檢查一次。

　　5、服務電話：13767714741

　　6、服務時間：上午：08：30--12:00,下午：14：30--18：00 （如特殊原因，經雙方友好協商，可以例外）。

　　7、因節假日等特殊原因，甲方在一定時間內不能提供上門服務時，甲方應提前對乙方設備進行全面檢查，使乙方設備得到正常維護。

　　五、乙方責任：

　　1、乙方在確認設備出現故障需要維護時，應及時與甲方聯系并說明設備的故障情況，給甲方維護人員提供維護現場，積極配合甲方維護人員使其盡快排除故障，使設備正常工作。

　　2、由于乙方未能友好地配合甲方給維護帶來不便，致使維護工作不能正常進行，所造成的后果由乙方承擔。

　　六、補充條款：　

　　本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份，經雙方蓋章或簽名并付清本期維修服務費后立即生效，到協議期滿時自然終止并失效，每份協議均具有同等約束力，雙方應共同遵照執行。

　　甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：

　　日期：日期：

維修合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商達成如下協議：

　　1、維修內容：教學樓、宿舍樓、餐廳。

　　2、乙方自行購買所需材料，電源由甲方提供，乙方自備施工工具，施工中的一切瑣事都

　　由乙方自行處理，食宿乙方自行安排。

　　3、乙方必須保證質量，一層暖氣片的溫度與二、三層相等，與主管接近相等，維修后必須無漏點，管道與暖氣片要整潔，破壞處乙方負責復原，地溝管道漏點由乙方維修。

　　4、此項工程總價：包括材料費、人工費、食宿費、運費、旅途費、一切不可預見費，共叁萬陸仟元。材料與工人進場時，甲方付乙方壹萬元，全部驗收合格后甲方一次性付清。

　　5、施工過程中由甲方在現場監督，完工后由甲方與校方共同驗收合格，方可為完工。

　　6、施工過程中有造成人身事故的由乙方自行解決，甲方不予承擔任何責任，

　　此協議一式兩份，自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

維修合同篇5

　　甲方：內蒙古自治區人民醫院乙方：呼和浩特市匯泰裝飾工程有限公司

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：內蒙古自治區人民醫院

　　3、工程承包方式：包工包料

　　二、工程裝修內容

　　1、****

　　2、*****

　　三、工程造價

　　工程造價以甲方的使用要求及設計要求為依據；

　　工程造價為：￥元。

　　四、工程期限

　　工程開工日期：

　　工程竣工日期：年月日

　　五、質量要求

　　按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題（竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后。

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的。

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方全部工程款。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝放生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證”形式由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工結算追加當中。（如本工程報價外的工程已經發生或工程項目材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣有效。）

　　3、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　4、其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱：

　　（蓋公章）

　　年月日

　　乙方單位名稱：

　　（蓋公章）年月日

維修合同篇6

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

　　第一條修繕修理項目、數量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

　　第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

　　第四條材料

　　材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條質量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

　　第八條資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

　　第九條轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的'正常工作。

　　第十四條保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的終止

　　如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十六條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　就南昌新宇榮車輛修配有限公司屋面維修工程，經雙方充分的友好協商簽訂本合同，共同遵守如下：

　　一、工程地點：南昌市洪都中大道158號鴻雁電子廣場內。

　　二、工程項目內容：維修屋面南面整體維修，北面檢修，漆房屋面整體維修。

　　三、工程期限：本工程自20xx年xx月9日至20xx年xx月22日完工。

　　四、工程造價為人民幣：叁萬陸仟元整。

　　五、付款方式：

　　1、合同簽訂后，材料進場，開工兩天，甲方付乙方工程預付款壹萬元整。

　　2、施工完成后，甲方付款貳萬元整。

　　3、余款在第一次大雨后，待驗收合格付清。

　　六、材料設備：本工程所需材料，設備由乙方負責采購，進場后材料需甲方認可通過，施工中產生的垃圾廢物由施工方負責清理。

　　七、工程施工

　　1、乙方必須嚴格按照屋面維修的正規程序施工，如有違反所造面損失由乙方負責。

　　2、乙方應遵守施工技術規范，因乙方施工造成人身傷害，設施損壞，由施工方負責。

　　八、工程質量

　　1、由乙方提供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

　　2、由乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。

　　3、屋面維修質量保修為壹年。

　　九、違約責任：

　　任何一方違反本合同的條款，所造成的損壞，均由違反方負責賠償給守給方。

　　十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方：乙方：

　　簽訂合同日期：年月日

維修合同篇8

　　甲方：x有限公司

　　乙方：

　　雙方經過充分協商，本著互惠互利平等交易的原則，就乙方負責為甲方維修電機，簽訂本合同，并共同遵守。

　　一、維修內容及金額：RMB(含稅價)

　　序號

　　名稱

　　數量

　　修理內容

　　合計

　　合計：元(含稅)

　　二、乙方負責將帶出維修，維修后送回甲方工廠。

　　三、工期：合同簽署后日內完成維修。

　　四、付款：驗收合格后一次性付清，同時乙方需向甲方提供全額增值稅發票。

　　五、驗收：維修結束后在甲方工廠驗收。

　　六、質保：質保期個月，從最終驗收合格之日起計算。

　　七、售中售后服務：質保期內出現質量問題由乙方在一周內免費更換。

　　八、違約責任：如因乙方不能按甲方要求完成維修，每延期一周，乙方按合同總價的0.5%向甲方支付違約金;因乙方原因延期交貨超過一個月，甲方有權取消本合同，同時乙方賠償甲方因此而產生的直接損失。

　　九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。

　　十、爭議解決：所有因本合同或執行本合同所引起的爭議，雙方應通過友好協商解決，協商不成時，則任何一方均可向合同所簽訂地法院提起訴訟。

　　十一、本合同雙方簽字蓋章后方可生效。

　　十二、本合同壹式貳份，雙方各執壹份。

　　甲方代表：x有限公司　乙方代表:________

　　簽訂日期：20x年x月x日

【維修合同模板錦集八篇】相關文章：

維修合同

維修合同 篇1

維修合同 篇2

維修合同 篇3

維修合同 篇4

維修合同 篇5

維修合同 篇6

維修合同 篇7

維修合同 篇8