(通用)催告函

催告函1

X公司：

　　為實施X市場的搬遷重建項目，經你公司與我方多次協商，我公司于xxx年xxx月xxx日與你方就該項目合作簽訂了《合作經營框架協議書》。本合同簽訂生效執行期間，你公司擅自終止履行合同約定義務，致使我公司為本項目提供的場地閑置近一年，并因你方在雙方合作的'場地上修建建筑物，導致場地破壞，對我公司造成嚴重經濟損失。我公司就你公司的違約行為特致此函，請你公司在本函發出之日起 7日內派相關工作人員到我公司處理違約事宜。若本函發出7日之后，你公司仍未派人到我公司解決此事，我公司將依據合同約定及相關法律法規的規定，追究你公司的違約責任。 特此函告。望你公司慎思并妥善對待。

　　X公司

　　xxx年xxx月xxx日

催告函2

致：孫先生

　　我司就與您的居間合同(亦稱"中介合同")糾紛事宜，現依據《中華人民共和國合同法》、《民法通則》及相關法律法規鄭重致函：

　　因您與徐小姐已達成房產買賣合意，徐小姐作為買方，您作為賣方，我司作為中介方，于x年6月13日共同簽訂三方協議：《二手樓買賣合同 前程遠揚地產經紀有限公司二手物業買賣協議書》，合同約定：您向徐小姐出售位于河源市源城區沿江東路18號恒基大廈雅江軒1704單元，約定成交價為25萬元，過戶費及中介費15500元由您與徐小姐共同承擔。因一方原因(包括拒絕履行、遲延履行等)導致合同不能繼續履行的，違約方除需向買賣的另一方支付20xx0元違約金外，還需承擔5000元中介代理費。

　　合同簽訂后，您與徐小姐均依約向我司提交了房產過戶的相關材料，但在辦理房產過戶登記過程中，因您存在雙重戶口問題導致無法過戶，故徐小姐要求退還定金，待您注銷了其中一個戶口(身份證)后，徐小姐與我司多次催促要求重新履行合同、辦理房產過戶手續，您以各種原因拒絕履行合同義務，拒絕重新向我司提交房產過戶的'相關材料，導致合同不能繼續履行。

　　根據《中華人民共和國合同法》　第七十六條 :"合同生效后，當事人不得因姓名、名稱的變更或者法定代表人、負責人、承辦人的變動而不履行合同義務。" 以及第一百零七條　："當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。"故該合同并不因您戶口的注銷而失去效力，并且您應該繼續履行合同義務，協助辦理過戶手續，否則依據三方合同約定，您應該承擔包括但不限于違約金、中介費、律師費、訴訟費、交通費等違約責任。

　　請您盡快全面履行合同義務，誠望你在收到本函三日內給予書面答復，并就有關事項作出明確說明。否則，我司將采取法律手段就您的違約行為追究您相應法律責任，并就我司可能因此遭受的經濟損失向你追償。

　　特此函告，望你慎思并妥善對待。

　X公司

　　xxx年xxx月xxx日

催告函3

林______女士:

　　您好!

　　聯合創業律師事務所受物業管理有限公司(下稱物業公司)的委托，代理該公司物業管理服務費追繳事宜。就您拖欠物業公司物管費一事，律師事務所特指派本律師鄭重向您致函如下:

　　一、經本律師查證，從______年1月至______年6月期間，您欠繳物業公司的物業管理服務費共計人民幣4342______元。

　　物業管理服務費是小區維系正常運轉的經濟支柱，您拖欠物管費的行為，影響物業公司對小區的管理和服務工作，侵害了物業公司的合法權益，同時，也是對小區其他業主公共利益的損害。

　　二、根據《物業管理條例》第七條的`規定，在物業管理活動中，按時交納物業服務費用是業主的義務。在您入住新村苑H______-5房前，填寫了《入住登記表》，辦理了相應的入住手續，并與物業公司簽署了《業主公約》。《業主公約》約定:物業公司依照有關合同對新村住宅區內的房屋、公共設施、居住秩序等事務進行管理并提供服務;業主、使用人及其他應交費人員必須按時交納物業管理服務費和其他相關費用。而您在事實上享受物業管理服務的同時卻遲遲不予交納物業管理服務費，您的行為已構成了嚴重違約。

　　三、請您自收到此函之日起7個工作日內主動到物業公司交清所有拖欠費用。

　　如您逾期仍不履行交費義務，本律師將依授權采取法律行動，通過司法程序和強制措施追繳您拖欠的物業管理服務費，維護當事人的合法權益。在本律師調解階段，物業公司只要求您交清所欠物管費即可。一旦進入司法程序，物業公司將保留追收滯納金的權利。屆時給您工作和生活造成的影響、由此產生的訴訟費用和其他費用、您時間和精力上的損耗及其他法律后果將由您自行承擔。

　　望您慎重考慮!

　　______年八月八日

催告函4

致______:

　　我方現就貴方占用我方名下的坐落于______的物業(以下稱"目標物業")相關事宜專致此函,請貴方務必重視,并急速處理。____________年4月，貴方既未經我方書面或口頭的同意，也未曾辦理過相關手續，就占用我方的目標物業。截止______年10月29日，貴方從未與我方負責人員洽談目標物業的租賃使用事宜，也未曾向我方交納租金、物業管理費、水電費等費用。

　　貴方的非法占用行為，給我方帶來極大的`損失。自______年4月至______年10月29日，若貴方租賃目標物業，應實際支付我方租金(租金標準按目標物業的市場價)人民幣______元整(￥______)，支付物業管理費人民幣______元整(￥______)。在此期間，貴方實際使用產生的水電費合計為人民幣壹萬叁仟零壹拾壹元整(￥______13011______)。______貴方未經我方同意占用目標物業，該行為已構成對我方所有權的侵害。在此我方作出最后鄭重催告：貴方務必于______年______月______日前搬離目標物業，并支付占用期間的占用費用(包括不限于目標物業應繳納的租金、物業管理費、水電費)。我方給予貴方上述寬限，并不代表我方放棄追究貴方侵權責任的權利，而僅僅是我方本著友好的態度與貴方和平解決此事。

　　我方誠望貴方能夠重視此事并采取積極及時處理的態度，停止侵權行為，支付占用費用。否則我方將正式向人民法院起訴，追究貴方的侵權責任，屆時貴方將承擔一場不在理的侵權之訴的訴累甚至承擔由此引起其他刑事法律責任。______特此函告!

　　本催告函一式兩份，我方留存乙方，寄送貴方一份。

　　催告人：

　　______年______月______日

催告函5

致x房地產開發有限責任公司：

　　買受人xxx于 X年X月X日與該公司簽訂了《商品房買賣合同》，合同編號：，合同約定本人向貴公司購買羅馬景苑(羅馬景福城)X幢號房屋，房屋建筑面積為X平方米，合同第八條約定了交房日期為x年12月30日前，但至今尚未交房，只是于x年12月21日接收到了出賣人的延期交房公告，通知延期至x年5月交房。

　　關于出賣人延期交房的事實，買受人提出催告意見如下：

　　一、xx市早在x年已經出臺關于治理霧霾的若干規定，開發商必然在x年已知曉并參與了配合，則開發商約定14年12月30日交房日期的時候已經考慮到治理霧霾的因素，故由于治理霧霾造成交房延期的'理由不成立。

　　開發商不能以此為理由推延交房，從催告之日起3個月內必須交房。 此外，出賣人必須按照第九條約定履行按日補償違約金，違約金的補償形式為現金，并且從x年1月1日起按月兌現直至完成交房，且需將現金打到指

　　二、根據《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規定，開發商延遲交房，經購房者催促后3個月內仍不交房的，購房者可以要求解除合同。因此，出賣人從催告之日起3個月內若不能履行交房，買受人將提出解除合同，同時要求出賣人返還購房款及依據銀行同期貸款利支付利息，支付銀行還款及還款利息，同時支付違約金，并承擔業主與銀行解約的相關事宜及賠償。

　　三、對于延期交房期間買受人外租房屋的租金賠付問題，最高法院司法解釋明確規定，在延期交房期間，房租應由開發商承擔，根據買受人的《租房合同》及繳納房租的收據證明，請出賣人賠付買受人從x年12月30日至交房日的全部房租。

　　買受人要求：

　　本著友好協商、及早入住、避免產生延期交房的相關責任、避免事態擴大的原則，向貴方致函，請貴方及時就《關于督促及交付羅馬景苑(羅馬景福城)所購房屋使用的函》及上述問題進行作出書面承諾，其結果或承諾的書面文件發送給本人，或者以電子郵件的方式發給本人，聯系郵箱。否則如貴方嚴重延誤交房，因此產生的延期交房違約責任均由貴方承擔。本人保留繼續追究貴方違約責任的全部合同權利，并視貴方整改或協商情況決定是否進行房屋交接。

　　特此函告。

　X公司

　　xxx年xxx月xxx日

催告函6

____________房地產開發有限公司:

　　本律師受____________市____________區____________街道辦事處的委托和聯合創業律師事務所的指派，依據中華人民共和國有關法律法規，就貴公司拖欠借款不還事宜，鄭重致函如下:

　　一、經本律師查證，貴公司因項目啟動資金嚴重不足，曾向____________市____________區______8街道辦事處借款688萬元。此事有雙方于______年6月28日簽訂的借款合同及相關憑據為證。

　　按照借款合同的約定，貴公司須于______年5月10日前歸還688萬元借款本金給____________市____________區咸____________街道辦事處。然而合同約定的還款期過后，遲遲不見貴公司履行還款義務。此后，____________市____________區____________街道辦事處多次主張權利，要求貴公司履行合同，歸還款項，現合同約定的還款期限已過去兩年多，仍然未見貴公司有任何的還款行動。

　　二、根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》等相關法律規定，貴公司逾期不履行合同義務的行為已構成了嚴重違約，給____________市____________區____________街道辦事處造成了較大的經濟損失。

　　有鑒于此，請貴公司收到本律師函后，采取措施籌措資金，于____________年1月28日之前履行還款義務，并按照合同約定，支付相應的利息。

　　三、如貴公司逾期仍不履行還款義務，本律師將依授權依法采取法律行動，通過司法程序追究貴公司的法律責任，由人民法院依法采取查封、扣押、凍結資產的強制措施來追繳貴公司拖欠的`借款本息及逾期利息，維護____________市____________區____________街道辦事處的合法權益。屆時給貴公司生產經營造成的影響、由此產生的訴訟費用和其他費用、時間和精力上的損耗及其他法律后果將由貴公司自行承擔。

　　為避免矛盾激化，甚至徒增訴累，望貴公司慎重考慮!

　　特此函告!

　　______年1月11日

催告函7

致王先生：

　　你于x年四月二十八日與我公司簽訂了《國際辦公中心確認書》，在該確認書中雙方就所選房屋的`層數、房號、面積及價格等內容進行了約定，截止x年一月二十三日，你已向我公司交付房款160萬元，我公司已經接受。根據合同法及相關法律規定，你購買我公司位于咸陽市國際辦公中心8層04號、05號、06號、07號、0 8號房屋的五份合同已經成立，房屋總面積為1028.18平方米，總價款為人民幣4172647元，契稅等其他辦證費用合計人民幣225838.40元。現我公司鄭重函告如下：

　　1、你購買我公司位于咸陽市國際辦公中心7層04號、05號、06號、07號、0 8號房屋的五份合同，我公司已經解除，并將上述房屋另行出售。

　　2、你應當向我公司支付違約金共計人民幣￥102143.53元，我公司將在你已交付的房款中扣除，余款請你在十日內前來我公司領取，逾期不領的責任和風險由你自行承擔。

　　特此通知

催告函8

xx有限公司：

　　我方現就貴方占用我方名下的坐落于 的物業(以下稱"目標物業")相關事宜專致此函,請貴方務必重視,并急速處理。 x年4月，貴方既未經我方書面或口頭的同意，也未曾辦理過相關手續，就占用我方的目標物業。截止x年10月29日，貴方從未與我方負責人員洽談目標物業的租賃使用事宜，也未曾向我方交納租金、物業管理費、水電費等費用。

　　貴方的非法占用行為，給我方帶來極大的損失。自x年4月至x年10月29日，若貴方租賃目標物業，應實際支付我方租金(租金標準按目標物業的市場價)人民幣 元整(￥ )，支付物業管理費人民幣 元整(￥ )。在此期間，貴方實際使用產生的水電費合計為人民幣壹萬叁仟零壹拾壹元整(￥ 13011 )。 貴方未經我方同意占用目標物業，該行為已構成對我方所有權的侵害。在此我方作出最后鄭重催告：貴方務必于 年 月 日前搬離目標物業，并支付占用期間的占用費用(包括不限于目標物業應繳納的租金、物業管理費、水電費)。我方給予貴方上述寬限，并不代表我方放棄追究貴方侵權責任的權利，而僅僅是我方本著友好的`態度與貴方和平解決此事。

　　我方誠望貴方能夠重視此事并采取積極及時處理的態度，停止侵權行為，支付占用費用。否則我方將正式向人民法院起訴，追究貴方的侵權責任，屆時貴方將承擔一場不在理的侵權之訴的訴累甚至承擔由此引起其他刑事法律責任。 特此函告!

　　本催告函一式兩份，我方留存乙方，寄送貴方一份。

　　律師：xx

　　xx年xx月xx日

催告函9

xx有限公司：

　　本人于x年06月30日與貴公司簽訂《青島市商品房預售合同》一份，合同中約定本人向貴公司購買膠州市九龍鎮建設路7號花苑小區27號樓2單元x戶房屋，房屋暫測建筑面積為94.29平方米，其中套內面積為83.91平方米，公用分攤面積為10.38平方米。價格為3298元每平方米，房款合計為310968元。合同第十條約定，貴公司于x年12月28日前交付房屋。合同簽訂后，本人按約支付了首期房款并辦理完畢按揭貸款手續，履行了相應的義務，但至今為止貴公司一直未能交付房屋。

　　本人認為貴公司行為已經構成違約，依法應當承擔相應的違約責任。因此本人特通知貴公司，請于接函后三個月內交付膠州市九龍鎮建設路7號花苑27號2單元x戶房屋。否則，本人依法通過法律程序追究貴公司違約責任或解除《青島市商品房預售合同》，屆時，有可能給貴公司造成的`一切不利后果，貴公司將負完全法律責任。

　　特此函告，希望貴公司妥善處理。

　　以上內容一式兩份，貴公司一份，本人保留一份

律師：xx

　　xx年xx月xx日

催告函10

實業有限公司：

　　廣東xx銀行股份有限公司南園支行訴實業有限公司、寧夏銀星能源股份有限公司(原表股份有限公司，以下稱我公司)、廣東匯源擔保投資有限公司借款合同糾紛一案，xx市中級人民法院以深中法民二初字第350號《民事判決書》判決實業有限公司償還廣東xx銀行股份有限公司南園支行借款本金3000萬元，并承擔銀行利息。同時判決寧夏銀星能源股份有限公司和廣東匯源擔保投資有限公司對實業有限公司的上述還款義務承擔連帶清償責任。廣東省高級人民法院以粵高法指字1528號指定執行決定書，指定廣東省揭陽市中級人民法院執行。

　　在審理本案過程中，xx市中級人民法院以深中法執字第742-2號《民事裁定書》查封了我公司4000余萬元的房產和股權等資產，為減少損失，我公司于x年12月29日與廣東xx銀行股份有限公司南園支行的執行特別授權人廣東粵財投資控股有限公司達成《債務重組合同》，約定由我公司在合同生效后三日內，一次性向廣東粵財投資控股有限公司支付3000萬元，廣東粵財投資控股有限公司免除應由實業有限公司、廣東匯源擔保投資有限公司和我公司承擔的其他債務，包括利息、訴訟費、保全費、執行費等。我公司于x年1月2日一次性向廣東粵財投資控股有限公司支付了3000萬元。x年3月13日廣東省揭陽市中級人民法院以揭中法執委字第103-1號《民事裁定書》裁定終結執行，確認了我公司已履行《債務重組合同》和廣東粵財投資控股有限公司同意免除我公司其他責任的事實，并依法解封了查封的我公司的.財產。

　　另，我公司為實業有限公司向廣東xx銀行股份有限公司南園支行3000萬元債務提供連帶保證責任的前提是青海證券有限責任公司、四川峨眉柴油機股份有限公司(現四川方向光電股份有限公司)及xx市匯銀峰投資有限公司均為該筆借款提供反擔保，承諾愿為該筆借款承擔一切責任。

　　根據xx市中級人民法院以深中法民二初字第350號《民事判決書》及相關法律法規的規定，我公司在承擔了清償責任后有權向你公司追償。為此，鄭重致函貴公司：

　　請貴公司于x年1月31日向我公司支付3000萬元，否則，我公司將委托律師通過訴訟途徑解決，到時除你公司應支付的3000萬元外所產生的其他費用，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等，均由貴公司承擔。

律師：xx

　　xx年xx月xx日

催告函11

致：

　　本人現就貴方與本人簽定上海市x路x弄x號x室房地產買賣合同后未按合同如期交易過戶一事，鄭重致函貴方：

　　本人因個人住房需求，于x年x月x日與貴方簽定了關于上海市x路x弄x號x室房地產買賣合同。合同約定(按照合同原文相關書寫)。然而合同簽定至今，貴方任以種種理由拒絕履行交易過戶的義務，并提出由本人追加費用支付合同上約定的由貴方承擔的稅費，已構成合同違約，侵犯了本人的合法權益。

　　根據《中華人民共和國合同法》第一百零七條規定："當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。"故您應繼續履行合同義務，配合本人辦理交易過戶手續，否則根據你們簽訂的'《房地產買賣合同》約定："違約責任：如任何一方未按照本合同約定的期限履行義務的，守約方有權要求違約方以轉讓成交價為基數支付每日萬分之五的違約金并繼續履行合同;如任何一方逾期履行義務超過x日的，守約方有權解除合同并選擇要求違約方支付轉讓總價款20%的違約金。"本人人將追究您的違約責任包括但不限于：違約金、律師費、訴訟費、交通費等。貴方有義務繼續履行合同，本人誠望貴方能夠重視此事，并采取積極合作態度，立即認真履行合同義務

　　貴方應于收到本催告函之日起x日內與本人共同前往上海市x區房地產交易中心辦理x路x弄x號x室的房地產交易過戶手續。如貴方任然拒絕履行合法義務，將被視為貴方合同違約，本人保留采取法律手段追究貴方違約責任的權利。

　　希望貴方在收到本函后的x個工作日內給予答復，并就有關事項作出明確答復。

　　聯系電話：xxx

　　傳真：xxx

　　郵政編碼：xxx

　　××

　　xxx年xxx月xxx日

催告函12

______房地產有限公司：

　　______市______律師事務所受______市______公司委托，就貴公司與__________公司簽訂商品房預售契約后未按合同如期交付商品房一事，鄭重致函貴公司：

　　一、關于貴公司在合同中的義務______市______公司為解決本公司住房問題，于______年與貴公司簽訂了房屋認購合同，合同中約定，由______市______公司向貴公司購買住宅用商品房______套共______平方米，此______套房屋為期房，是貴公司于______年底立項開發的房地產項目，______公司于簽訂合同后向貴公司支付了訂房款______萬元整。

　　______年______月，貴公司所開發商品房項目取得了______市房地產管理機關頒發的商品房預售許可證，隨后______公司與貴公司簽訂了______市內銷商品房預售契約，并向貴公司預交了全部房款的______%共計人民幣______萬元，先期______萬元訂房款充抵頭期購房款。合同中約定由貴公司在______年______月______日前將全部______套房屋交付______市______公司，并由購房方支付剩余房款。以上兩份合同雙方均簽字蓋章，并符合______市商品房預售的相關規定，合法有效。然而，合同簽訂后至今，貴公司遲遲未將商用住宅交付給______市______公司，已經構成違約，侵犯了購房方的合法權益。

　　二、本律師事務所律師意見

　　(1)根據雙方所簽訂的商品房預售契約，貴公司有義務繼續履行合同，本律師事務所律師誠望貴公司能夠重視此事，并采取積極合作態度，立即認真履行房屋支付義務，并依法賠償______市______公司的'直接經濟損失。

　　(2)我們也希望貴公司能通過協商方式與我們的委托人解決此事。如果貴公司不主動采取協商的態度或仍借故拖延，拒絕履行合同義務，不交付______市______公司所預定的商用住宅房，我們的委托人將授權本律師事務所代其通過訴訟方式解決此事。屆時，只有通過法律途徑向貴公司主張合同中規定的權利。希望貴公司在收到本函后的五個工作日內給予答復，并就有關事項作出明確答復。

　　___________律師

　　______年______月______日

催告函13

先生/女士:

　　貴方既未經我方書面或口頭的同意，也未曾辦理過相關手續，就占用我方的目標物業。截止20xx年10月29日，貴方從未與我方負責人員洽談目標物業的租賃使用事宜，也未曾向我方交納租金、物業管理費、水電費等費用。

　　貴方的非法占用行為，給我方帶來極大的損失。自20xx年4月至20xx年10月29日，若貴方租賃目標物業，應實際支付我方租金(租金標準按目標物業的市場價)人民幣xx元整(￥xx)，支付物業管理費人民幣xx元整(￥xx)。在此期間，貴方實際使用產生的水電費合計為人民幣壹萬叁仟零壹拾壹元整(￥xx13011xx)。xx貴方未經我方同意占用目標物業，該行為已構成對我方所有權的侵害。在此我方作出最后鄭重催告：貴方務必于xx年xx月xx日前搬離目標物業，并支付占用期間的.占用費用(包括不限于目標物業應繳納的租金、物業管理費、水電費)。我方給予貴方上述寬限，并不代表我方放棄追究貴方侵權責任的權利，而僅僅是我方本著友好的態度與貴方和平解決此事。

　　我方誠望貴方能夠重視此事并采取積極及時處理的態度，停止侵權行為，支付占用費用。否則我方將正式向人民法院起訴，追究貴方的侵權責任，屆時貴方將承擔一場不在理的侵權之訴的訴累甚至承擔由此引起其他刑事法律責任。

　　特此函告!

　　本催告函一式兩份，我方留存乙方，寄送貴方一份。

　　催告人：

　　20xx年xx月xx日

催告函14

____________醫院：

　　我單位與貴單位于______年______月_______日簽訂《廠房租賃合同書》，根據合同第五條約定，貴單位應當于“合同生效后，我方將租賃物交你方裝修前”向我單位支付第一租賃年度租金210萬元，同時根據合同第10條，貴我雙方約定的租賃物裝修期自______年______月_______日起算。本合同已于______年______月_______日生效，合同約定租賃物同時也符合交付標準。因此，貴單位應當在______年______月_______日支付210萬元租金并接收租賃物，但截至函告之日，貴單位既未按照合同約定支付租金也未接收租賃物，致使我單位權益受到侵害。

　　我單位特致函貴單位在本函發出之日 ______日內，向我單位支付210萬元租金，同時來我單位辦理租賃物的`交接手續。如在本函發出之日______日內，貴單位仍未支付租金并辦理租賃物交接手續，我單位將解除與貴單位簽訂的《廠房租賃合同書》，我單位將自行出租廠房，由此給我單位造成的損失將由貴單位承擔。并且我單位將依據合同約定和法律規定，追究貴單位的法律責任。望貴單位慎思并妥善對待。

　　特此函告

　　函告人：_______救災中心

______年______月_______日

催告函15

工程公司：

　　律師事務所受xx公司委托，就貴公司拖欠我委托人工程款一事，特致函貴公司如下：

　　我委托人與貴公司于x年xx月xx日簽訂《工程施工合同》，約定由貴公司負責工程所需石料的采購，我委托人提供機器設備，負責石料的拋載等工作。自x年xx月xx日我委托人進行石料拋載工作以來，共組織型號的機器設備 5臺進行施工，在貴公司未支付任何工程款的情況下完成了大部分的工程。在此期間，由于貴公司石料供應中斷導致兩次停工，第一次停工期間為：第二次停工期間為：這兩次停工導致我委托人無法繼續履行施工義務。直接導致機器設備停運，給我委托人造成50萬元滯期窩工損失。

　　關于以上事實，貴公司在對我委托人的《關于的索賠款的函》的答復中均予以認可，但此后雖經多次催要，貴公司卻遲遲不履行賠償之義務，時至今日仍拖欠我委托人上述工程款。

　　根據貴公司與我委托人簽訂的《工程施工合同》，貴公司作為合同甲方，負有保證石料供應之義務，而貴公司因自身原因中斷、停止石料供應的行為違反了合同約定，構成嚴重違約，直接導致我委托人機器設備停運，造成巨大經濟損失。根據我國《合同法》第一百零七條"當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的`，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任"之規定和第一百二十條"當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失"之規定，貴公司對我委托人的工程款支付及遲延履行賠償義務之相應利息損失應予全額賠償。

　　本所律師在此催告貴公司在接到本函后7日內立即與我委托人聯系，并履行以下義務：

　　支付我委托人工程款50萬元及相應利息損失(自x年xx月xx日起至實際履行之日按銀行同期貸款利率計算)。

　　如果貴公司未依照本催告函履行上述義務，我委托人將依法向法院提起訴訟以維護其合法權益。我方不因在起訴前向貴公司發送本催告函而放棄所享有的任何權利。

　　律師：xx

　　xx年xx月xx日

【催告函】相關文章：

催告函12-24

告知函12-03

函的格式11-27

函的格式(精選)11-27

報價函11-28

調檔函12-04

函的范文03-13

合作函12-07

詢證函12-23