工程施工合同
現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同對我們的幫助越來越大，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的工程施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
工程施工合同1
發包人：
承包人：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：xx市xx級水電站技改工程
工程地點：xx市xx鎮 村
工程內容：水電站廠房技術改造土建工程
二、工程承包范圍
廠房鋼筋混凝土屋面拆除，水輪發電機組拆除，廠房下部混凝土局部拆除，廠房下部結構尾水室、蝸室、水輪機層、發電站層鋼筋混凝土澆筑及其相應的臨時工程。
三、合同工期
開工日期：二Oxx年十二月三日
第一臺機組混凝土結構定于二Oxx年一月三十日澆筑結束;第二臺機組混凝土結構定于二Oxx年二月二十三日動工，二Oxx年四月二十三日澆筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二臺水輪發電機組安裝工程面。
合同工期總日歷天數為159天。
四、質量標準：合格，爭創優良
五、合同價款：貳拾點陸萬元(主體工程預算價)。
六、執行中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局制定的建設工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用條款》相關規定。
七、本合同《專用條款》
1、執行水利、水電行業現行的設計、施工及驗收規范、規程標準。
2、執行省、市建筑法規的相關規定。
八、發包人工作
1、圖紙發包人在承包人進場前一周內提供蓋章生效施工圖三套。
2、動工前提供施工所需的水、電，管、線接至施工現場50m之內。施工期中不間斷供水、供電。
3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應。
九、承包人工作
1、進場后一周內提交施工組織設計，逐月提供建設計劃報表。
2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發包人承擔費用。
3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構筑和拆除，運行機組保護棚架的搭設和拆除。發包人承擔費用。
十、材料
所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結算。材料價格按經發包人同意的.實際發生的市場價格、運雜費、采購保管費結算。
十一、質量和驗收
1、中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結束后，必須作隱蔽工程驗收，廠房舊屋頂拆除結束后，作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水電工程安全施工規程施工，安全事故按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔責任和所發生的費用。
十三、合同價款及支付
1、按設計預算單價作為合同單價結算基數。
2、人工費補貼：按實際計量的人工工日數，發包人每工日補貼10元。
3、材料費價差：按實際計量計算材料用量，計算實際發生價扣除預算價，等于材料價差，計算材料價差金額及其稅金，由發包人支付承包人。機械用油差也參照此規定執行。
十四、工程預付款
合同簽訂后，發包人支付伍萬元工程預付款給承我人，用作進場人員調進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結算時扣回。
十五、進度工程款支付
每月25日進度工程計量。承包人憑發包人月計量簽證報送月工程量結算申報表，發包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。
十六、完工結算
完工驗收合格后，發包人頒發工程移交證書給承包人，承包人報送工程完工結算申請書，發包在一月內審批支付到完工結算造價97%的尚金額給承包人。
十七、質量保修金
完工結算總價的3%扣作工程質量保修金，保修期壹年。保修期滿后半月內結算保修金。
十八、違約、索賠、爭議
按《建筑工程合同》的《通用條款》相關規定執行。
十九、本合同經雙方簽字生效，工程質量保修金結算后失效。
二十、未盡事宜，雙方另行協商。
二十一、本合同一式4份，雙方各執2份。
發包人：承包人：
住所：
代表：
電話：
簽訂日期：
工程施工合同2
合同編號：_______________
______年___月___日
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
本工程甲方委托乙方承擔圖紙設計、施工安裝。甲、乙雙方在平等、自愿協商一致的基礎上，并共同嚴格遵守《中華人民共和國合同法》，就乙方承接甲方委托的裝飾工程（以下簡稱工程）的相關事宜，達成以下協議：
一、工程概況
1、甲方裝飾場所應是合法使用單位。
2、入戶大堂裝飾施工地點：
施工面積合計__________平方米。
3、物管房裝飾施工地點：
施工面積合計__________平方米。
4、承包方式：
5、工程施工工期
風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
為期_______天工作日，從_______年_______月_______日到_______年_______月_______日。（施工期以甲方向乙方交付首期費用的第二天算起。）
二、精裝修工程價款
1、工程款：本合同工程造價為（人民幣）：____________；
金額大寫：___________________________。
2、報價單根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。
三、工程設計圖紙及確認標準、條件和時間
1、合同簽字后，甲方和乙方雙方應在每張圖紙上簽字認可，甲方對圖紙未能確認簽字，乙方則緩期開工，工期須延。
2、施工期間，甲方需要修改設計圖紙或增加項目而需要乙方確認簽字時，雙方須另行簽定補充合同，并由甲方在相關圖紙上簽字認可和付清增改項目的工程款后，乙方則安排施工，工期相應須延。
3、圖紙一經雙方確認，如需要修改和變更，須征得雙方同意，凡因修改，變更圖紙導致工程項目費用增加的，由甲方承擔，工期相應須延。
風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。
四、工程材料供應
1、由甲方提供的材料、設備（詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表），應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；乙方驗收后應負責妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設備（詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用；如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
五、工程款支付方式
合同簽訂后，甲方須該項工程總造價的60%做為乙方進場施工費，待木工工程完工后甲方應支付該項工程總造價的30%做為乙方進度款，工程完成驗收合格后三天之內。甲方應支付乙方該項工程總造價10%的余款。
六、工程質量的標準和驗收
風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
1、質量標準：工程質量符合___________________標準。
2、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
3、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
4、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。4、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
風險提示：保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內，承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉移占有之日起算。
七、保修責任
本合同工程驗收交付之日起，乙方負責為期______年的保修（憑簽發的.工程保修單為準），保修范圍：乙方所裝修項目應有的質量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發生的質量問題，及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目，導致質量問題的則不在保修范疇之內。
風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
八、違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
九、爭議的解決
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。
2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
十、合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式_____份，甲乙雙方各執_____份。
甲方（簽章）：
委托代理人：
聯系電話：
_______年____月____日
乙方（簽章）：
法定代表人：
聯系電話：
_______年____月____日
工程施工合同3
簽定地點：______市____區電教教儀站
簽訂時間：________________________
甲方：__________市___________實驗中學
乙方：___________教學儀器設備有限公司
依照《中華人民共和國合同法》，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：______市______實驗中學電子監控系統工程
工程地點：______市______實驗中學校園內
工程范圍：詳見______市______實驗中學監控系統招標文件和投標書
工程內容：監控系統布線、設備安裝及調試
二、工程總價：詳見附件1（工程價格匯總表）
合同金額：人民幣貳拾捌萬壹仟肆佰玖拾伍元整（￥____________元）。
注：工程總款中，中標工程總款為____________元，后續附加四畫面分割器____________元，為甲、乙方及江北區電教教儀站認可，為必須附加項，見工程價格匯總表第9項。
本工程在學校監控系統工程招標文件、投標書范圍內采用總價包干的形式，一次包干；超出學校監控系統工程招標文件、投標書范圍內的項目若學校需要增加，由雙方協商定價。
三、產品質量及安裝調試要求
1．乙方須按附表1要求向甲方提供符合國家產品質量標準的正品設備，不得以任何理由以次充好，如發現有非正品則乙方以一賠十。未經甲方同意，不得隨意更改方案。并提供各設備有關品質證明書，合格證，說明書，相關軟件等資料。
2．乙方所提供合同內設備應保證產品內外包裝完好無損，若不能達到要求，甲方有權要求乙方立即更換合格產品直至解除合同。由此帶來的一切損失由乙方負責。
3．在簽訂合同后，乙方按照甲方要求負責設備安裝、調試，要求做到布局合理，布線規范，便于使用及維護，符合國家有關技術標準。
4．由甲方提供安裝場地及電源。
四、技術標準及質量保證
（1）布線標準：乙方監控系統布線施工，嚴格遵照國際《民用閉路監控電視系統技術規范》gb50198—94。
（2）乙方所供設備均以生產廠家提供的產品技術資料為技術標準。
（3）乙方保證本項目所供產品均為合同中指定的產品，且包裝為原包裝。產品進場時提供供貨證明，經甲方驗收后進行施工。
（4）乙方對監控布線、設備質保見附件1（工程價格匯總表質保說明）
五、工程項目建設期限
合同簽定后5日內進場施工，整個施工工期30天。（____________開工，____________以前乙方按設計要求完成設備安裝調試。并能投入正常使用。）
六、售后服務
1．乙方所提供合同內設備，從驗收之日起，所有產品及零配件質保期按投標書規定辦理。在質保期內，若有產品質量問題，由乙方負責免費更換或維修。質保期滿后，設備維修時，乙方按成本費計算。更換的產品必須是新的`，且質保期限從當時算起。
2．凡由產品質量問題引起的各類故障，乙方在接到甲方故障報修通知后，在4小時內響應，24小時內解決故障，若在24小時內不能排除故障的，則應由乙方提供不低于原設備標準的備用產品保證學校的正常行課。
3．在驗收合格后的三年內，如乙方接到甲方故障報修通知后4小時內沒有響應或24小時內沒有排除故障且沒有提供不低于原設備標準的備用產品保證學校的正常行課，則每出現上述情況一次扣除乙方合同總金額的0。1%作為對甲方的賠償，直到扣完，所造成損失由乙方負責（每次售后服務，均要求有甲乙雙方簽字的書面記錄）。
4．乙方向甲方免費培訓1—2名設備操作管理人員，要求達到能正確使用與維護本合同的設施、設備。
七、竣工驗收及付款方式
項目施工安裝、調試完畢，由乙方通知甲方組織驗收，并提供相應完整的驗收資料。乙方自書面通知之日起，10天內由于甲方拖延不驗收視為工程驗收合格。
項目施工安裝、調試完畢后，由江北區電教站與學校一道組織驗收，并簽注驗收結論。自驗收合格之日起5日內支付合同總金額的10%（￥ ____________），使用一年后（即_________年內）無質量問題和用戶投訴的支付合同總金額的30 %（￥____________）（此部分資金不計算利息），使用二年后（即_________年內）無質量問題和用戶投訴的支付合同總金額的60%（￥ ____________）（此部分資金不計算利息），逾期不付按0。1%支付滯納金。
八、約定事項
（1）為確保工期，爭取提前竣工，由甲乙雙方共同組成工程實施小組。
（2）合同如需變更，甲、乙雙方另行協商確定變更事宜，雙方簽章生效，并作為本合同的附件。
（3）招標文件、投標書是本合同的一部分，具有同等法律效力。
（4）附件1作為本合同要件，乙方必須遵照執行，否則視為違約。
九、違約責任
1．乙方必須嚴格按合同要求按時、按質（即合同要求的設備的規格、型號）、按量完成供貨與安裝調試完畢并交付甲方使用。如有違約，每違約一天，按合同總金額的0。1%向甲方支付違約金；若違約超過10天，甲方有權解除合同，所造成的損失，由乙方負責。
2．在乙方履行合同后，甲方保證按時向乙方支付合同款項，如有違約，每違約一天，按合同總金額的0。1%向乙方支付違約金。
十、本合同按《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國產品質量法》，《消費者權益保護法》等有關法律條款執行。
十一、合同執行中，若發生糾紛，由甲乙雙方協商解決，若協商不成，提交仲裁委員會解決，直至提交法院審理。
十二、施工期間出現工傷事故，由施工單位自行負責。
十三、本合同一式四份，由甲方執二份（存檔一份，財務一份），乙方執一份，電教站備案一份。
十四、未盡事宜，由甲乙雙方友好協商解決。
十五、本合同經雙方法定代表人或其授權的代表簽字，加蓋雙方公章后之日生效。貨款兩清后，合同效力終止。
甲方：_______________
法定代表人：___________________
經辦人：____________________
_________年__________月_____日
乙方：________________________
法定代表人：_______________
經辦人：_______________________
___________年_____月_____日
工程施工合同4
甲方（業主）：
乙方（承包方）：柳州XX公司
依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律、法規的規定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致，依法訂立本合同。
一、工程概況
裝飾工程施工地點：沙XX單XX402號室
施工內容：按預算內容所列項目施工。
承包方式：全包（按預算所列包括）合同總工期80天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價：82579.6元（詳見預算表）。
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施，并經乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批文等手續，協調鄰里關系，保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工所需的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底，交甲方進行書面確認。
2.2乙方指派賈X為乙方駐場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。
2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：⑴甲方不能按約定提供開工條件。 ⑵設計變更和工程量變化。 ⑶甲方同意工期相應順延的其他情況。
1.2由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方200元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方200元違約金。
四、工程價款
支付簽訂合同當天，甲方支付總款30%，金額為24773.9元；總體驗收合格____日內，甲方支付總價款的剩余70%，計57805.7元。
五、材料供應
1.甲方供應的材料、設備應有材料設備表。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異的，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場____日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。
2.乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。
六、工程變更
在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。
七、質量與驗收
1.工程質量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據，以《____市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按照甲方的`要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，并在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位：水電。
2.3雙方約定的保修項目內容期限為：預算所列項目保修________年（水電兩年）。
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
2.由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
九、違約責任
甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按照合同總價款的10％向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式
雙方約定在履行合同過程中發生爭議，由雙方協商解決或請物業管理處調解。協商或調解不成時，雙方可以按以下第1中方式解決：
1.由____市仲裁委員會仲裁；
2.向人民法院起訴。
一、其他約定無。
二、本合同未盡事宜，經雙方共同協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。
三、組成本合同的文件包括：
1.本合同條款及合同附表；
2.施工圖紙、施工預算及做法說明；
3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議；
4.補充規定。
四、其他
1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量，雙方簽字后生效。
2.甲乙雙方遵照本合同履行完畢，本合同即告終止。
業主（簽名）：
承包方（蓋章）：
身份證號：
住址：
委托代理人：
聯系電話：
________年____月____日
注冊地址：
法定代表：
委托代理人：
聯系電話：
________年____月____日
工程施工合同5
甲方（發包方）：
乙方（承包方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《貴州省消防管理處罰條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經友好協商達成一致意見，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統的設備采購及安裝。
二、工程承包范圍
承包范圍：根據甲方提供的消防自動報警設計施工圖、噴淋設計施工圖、暖通設計施圖所示內容：
1、所有室內火災自動報警系統的設備采購及安裝；
2、所有室內自動噴水滅火系統的設備采購及安裝（含噴淋水泵控制箱）；
3、所有室內消火栓系統的設備采購及安裝（含消防水泵控制箱）；
4、所有室內防排煙系統的設備采購及安裝（含風機控制箱）；
5、消防泵、噴淋泵、風機的電源進線安裝由甲方負責，乙方負責風機控制箱到風機和水泵控制箱到水泵的到電源配管、配線及調試。
6、地下消防水池的進水部分的設備采購及安裝。
7、應急照明系統、防火門、氣體滅火系統的設備采購及安裝。
承包方式：本工程采用包工包料（材料須甲方認可）的總承包方式；本合同范圍外的施工內容另行簽證計算。
三、合同工期
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合同工期總天數： 天。
四、質量標準
工程質量標準：根據設計及國家標準《建筑設計防火規范》達到合格。
五、結算方式
工程款采用預結算方式結算。
六、合同價款支付
1、合同價款在協議書內約定后，任何一方不得擅自改變。雙方約定合同價款包含的風險范圍和風險費用的計算方法，在約定的風險范圍內合同價款不再調整。風險范圍以外的合同價款調整方法，應當另行約定，并嚴格按照甲方在本合同中的付款方式執行。
2、付款方式：乙方進場施工后，每月
25日向甲方申報當月的工程進度，甲方在次月10日前支付80%的進度款給乙方。在工程完工后甲方支付給乙方的進度款須達到工程承包總款90%，本工程的消防合格證取得并交給甲方后，一周內付足工程承包總款的97%，預留3%的工程款作為質保金，質保期壹年，到期后如無質量問題，甲方一星期內付清余款。逾期不付，按違約處理。
七、雙方責任
1、甲方責任：
①甲方應向乙方明確本工程施工的內容、注意細節和工程要求。
②甲方必須提供詳細消防設計圖紙給乙方，乙方確認無誤按圖紙施工。
③協調施工中各種施工隊伍的關系及安裝工程中所用器材的堆放場所。
④提供施工所必須的水，電，照明等。
⑤因甲方原因延誤工程驗收或導致驗收不合格，甲方不得以任何理由拖延乙方款項。
2、乙方責任：
①嚴格按照甲方、消防部門和國家相關規范的要求進行安裝和調試。本消防工程總體驗收由乙方負責組織。
②乙方在施工期間應嚴格進行工人的安全教育，嚴格執行施工現場的.生產管理條理，做到文明安全施工，施工期間服從甲方管理，不損壞現場生產設備。
③確保所用材料，設備等符合消防質量標準，并具備生產許可證，檢驗報告，生產合格證等相關證件，所用材料經甲方和監理方的認可方可施工。
八、施工組織進度、暫停施工及工期延誤責任
1、乙方必須按甲方工程師確認的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監理。工程實際進度與經確認的進度計劃不符時，乙方應按工程師的要求提出改進措施，經工程師確認后執行。因乙方的原因導致實際進度與進度計劃不符，乙方無權就改進措施提出追加合同價款。
2、乙方應當按照協議書約定的開工日期開工。乙主不能按時開工，應當不遲于協議書約定的開工日期前
7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在按到延期開工申請后的48小時內不答復，視為同意乙方要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。
3、因甲方原因不能按照協議書約定的開工日期開工，甲方工程師應以書面形式通知乙方，推遲開工日期。甲方賠償乙方因延期開工造成的損失，并相應順延工期。
4、工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后
48小時內提出書面處理意見。乙方應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施工程師做出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內給予答復。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。
5、因下列原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：
①甲方未能按約定提供圖紙及開工條件；
②甲方未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；
③工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；
④設計變更和工程量增加；
⑤一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
⑥不可抗力；
⑦工程師同意工期順延的其他情況
九、工程竣工及驗收
1、乙方必須按照協議約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
2、因乙方原因不能按照協議約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，乙方承擔違約責任。
3、施工中甲方如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括乙方為保證工程質量和安全采取的措施、甲方為提前竣工
提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價等內容。
4、工程質量應當達到協議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
5、雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構
鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
6、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方
提供完整竣工資料及竣工驗收報告。
7、甲方收到竣工驗收報告后
28天內組織有關單位驗收，并在職驗收后14天內給予認可或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。
8、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后
28天內不組織驗收，或驗收后14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
9、工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，甲方不得使用。甲方強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由甲方承擔責任。
10、工程驗收由乙方全權負責相關事宜，并負責
提供消防部門驗收許可證。
十、質量保修
1、乙方應按法律、行政法規或國家關于工程質量保修的有關規定，對交付甲方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任，并在最后一次付款時扣除總價款的
3%質保金。質保期為取得消防許可證之日起壹年。
2、質量保修工作的實施。乙方應在工程竣工驗收之前，與甲方簽訂質量保修書，作為本合同附件。
十一、違約責任
1、甲方違約責任。當發生下列情況時：
乙方進場后，因甲方原因造成乙方在施工過程中的失誤而延誤工期，所有損失由甲方負責。
2、乙方違約。當發生下列情況時：
①因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
②因乙方原因工程質量達不到協議約定的質量標準。
③乙方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。
④未經甲方同意擅自修改圖紙，不按照圖紙進行施工的。
乙方承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。
3、違約方違約后，守約方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十二、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定： 后生效
本合同一式肆份，甲、乙雙方各持兩份。本合同未盡事宜經雙方協商可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方和乙方履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告終止。
合同的權利義務終止后，甲方和乙方應當遵循誠實信用原則，履行通知，協助，保密等義務。
甲方： （公章）乙方： （公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
工程施工合同6
甲方：
乙方：
甲、乙雙方按照《中華人民共和國合同法》及相關規定，本著自愿、平等的合作精神，結合工程實際情況，達成以下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：泊頭鎮燃氣利用工程
2、工程地點：山東省無棣縣小泊頭鎮
3、工程內容：1)、CNG加氣站安裝;2)、中壓管網3KM鋪設;
3)、多層樓房1000戶安裝及庭院管網。
4、工程時間：工程于20xx年10月24日開工，于20xx年10月1日完工。
二、工程造價
1、CNG加氣站安裝費10萬元。
2、中壓管網3KM鋪設費10萬元。
3、多層樓房1000戶安裝及庭院管網安裝費每戶650元，合計65萬元。
4、乙方承建工程造價合計85萬元。
三、甲、乙雙方的權利和義務
1、甲方的權利和業務
1)、甲方負責工程的立項、設計等工作。
2)、合同簽字生效后甲方負責提供設計施工圖，并按照設計施工圖的內容要求監督乙方的施工。
3)、甲方按照設計要求負責提供工程所需的設備、管材、配件、流量計等材料。
4)、甲方在乙方施工中發現有違反設計、法規的行為時，甲方有權單方面終止合同并向乙方要求合同金額10%的.賠償。
5)、乙方在無人力不可抗拒原因的情況下不能按時完工，甲方有權單方面終止合同并向乙方要求合同金額10%的賠償。
2、乙方的權利和業務
1)、乙方負責泊頭鎮燃氣利用工程的施工、報檢、驗收等工作。
2)、乙方應嚴格按照設計施工圖的規定和要求施工安裝，必須服從甲方及監理的管理，尊重監理的意見和要求。
3)、乙方必須遵照國家相關法律、法規的規定，辦理開工申請、竣工驗收的相關手續，并確保工程質量。
4)、乙方有權要求甲方及時提供工程所需的設備、管材、配件、流量計等材料，因甲方不能及時供給造成怠工并延誤工程進度時，乙方有權要求甲方賠償乙方的實際損失，并順延工期。
5)、乙方在甲方不能及時支付工程款的情況下，有權停工或單方面解除合同并向甲方要求合同金額10%的賠償。
四、付款方式
合同簽訂后甲方首付合同金額的20%，計17萬元;完成工程量的50%時再付合同金額的30%，計25.5萬元;工程完工后付合同金額的30%，計25.5萬元;驗收合格后10日內付清余款。
五、其他約定事項
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各持兩份。
2、本合同一經簽訂具有法律效力，雙方嚴格遵守執行。未盡事宜雙方協商解決，不能協商解決的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同自簽訂之日生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同7
甲方：
乙方：
為確保工程項目順利完工，經甲乙雙方充分協商，并在此基礎上達成如下協議內容：
1、工程項目：s207線吉河橋便道搶修工程。工程內容包括：環境協調、路基土石方、簡易路面、鋼便橋、道路安全標志、后期養護及舊橋的交通管制等一切工作。
2、工程總價： 元(大寫 元)。
3、工程工期：自____年____月____日至____年____月____日，工期17天。
4、工程質量：乙方必須按照公路工程相關項目的技術規范、規程要求施工，認真選擇施工方案及施工工藝，對關鍵工序的施工方法和工藝，必須報經甲方或甲方代表審查同意后方可實施。工程質量乙方負全部責任。
5、工程安全及法規制度
①、合同簽訂后由甲方安全、生產負責人對施工現場進行移交，乙方應對全部施工現場作業和施工方法的適應性、穩定性和安全性負責，甲方不承擔責任。
②、乙方在合同執行期間，應對工程中的所有結構、材料、設備、臨時工程等進行積極保護，如因管理不善造成的`經濟損失，由乙方全部自理和承擔相關責任。
③、乙方應加強安全生產管理，并做到安全生產、文明施工，由于管理不善或民工的過失，或第三者原因造成自身或第三方的人身傷亡，機械設備及其它財產損失事故等，均由乙方自行負責處理并將事故處理結果向建設單位書面匯報，甲方不負任何責任，也不支付任何費用。
④、爆破人員必須持有機關核發的爆破證，采購的火工器材要有運輸證、存放證，存放要分類，建帳，嚴格實行領發制度，絕對不能流向其它工地或他人。
⑤、合同執行期間，乙方應自覺遵守國家、地方政府及有關部門頒布的法律、法規和制度，否則產生的一切后果由乙方承擔，乙方應按國家和地方政府的有關規定及時上繳應承擔的各種稅費。
⑥、乙方在施工期間所發生的外部環境由乙方自行處理，必要時甲方予以協助，所發生的一切費用由乙方承擔。
6、工程結算及支付
①、工程中期借款額度以上月實際進度并檢驗合格工程價款的60%。
②、工程完工后一個月內辦理工程價款結算手續。
7、其它：
①、本協議為總價合同，合同執行期間單價不予變更。
②、本協議一式四份，甲方、乙方各二份。
③、本協議自簽字之日生效，止于新建橋梁施工單位進場交付后完畢。
④、其它未盡事宜雙方另行協商解決，并訂立補充條款為準。
8、附件：施工圖紙及及材料供應。
8.1、合同簽字后，由建設單位提供圖紙壹份，未經同意不得將圖紙交第三方。
8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方負責采購、驗收，所有材料運輸和保管，甲方不承擔任何費用，對進場的材料應按照規范要求分批抽檢，合格后方可使用。對于不合格材料乙方應及時清除施工現場。材料試驗由施工員現場取樣，所發生的一切費用由乙方自理。
甲方：
法定代表：
乙方：
法定代表：
____年____月____日____年____月____日
工程施工合同8
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第一條工程概況
１．１工程名稱：上善道茶廠倉庫及辦公展示區裝修工程
１．２工程地點：東湖漁場金渤物流園
１．３承包范圍：倉庫及辦公室
１．４承包方式：包工包料
１．５工期：本工程工期定為45天（工作天），工期計算以實際開工
期、甲方提供符合進場的條件及大廈管理處批準后，乙方進場施工當天起計，并經雙方簽字為準。大約自_______年___月___日開工，大約于___年___月___日竣工。
１．６工程質量：__
１．７合同價款（人民幣大寫）：_________，小寫￥ 元。工程完工后，雙方按實際工程量結算。
第二條甲方義務
２．１開工前___天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，說明使用注意事項,并支付施工期間相關費用。辦理施工及施工人員出入證所涉及的各種申請、批件等手續并承擔相應費用。
２．２指派_________為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
２．3協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
2．4按約定依時支付工程款和結算工程款。
第三條乙方義務
３．１參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
３．２指派_________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
３．３嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
３．4工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3．5因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到物業管理部門指定的'地點，甲方負責支付垃圾清運費用。
第四條關于工期的約定
４．1因甲方未按約定完成其應負責的工作，影響工期的，工期順延。
４．2因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不順延。
４．3因甲方提供的設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致一周內累計停工每達８小時，施工工期相應順延1天。
第五條關于工程質量及驗收的約定
５．1由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
５．2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知2_日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條關于工程價款及結算的約定
６．１雙方商定本合同價款采用第________種：
（１）固定總價格。
（２）固定總價格加____％包干風險系數計算。包干風險包括______內容。
（３）可調總價格：按照合同中預算價格，數量按現場實際工程量進行結算，如有工程變更，一并列入結算。
６．２本合同生效后，甲方分_______次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。
撥款分四次進行撥款%金額
合同簽訂當日40六萬元
完成所有砌體工程40六萬元
竣工驗收后20據實結算
第七條關于材料供應的約定
7．1凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關安全生產和防火的約定
８．1由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條獎勵和違約責任
９．1因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條爭議或糾紛處理
１０．１本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
１０．２當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意向乙方所在地人民法院起訴。
第十一條其他約定
11．1本工程保修期為兩年，由乙方上門保修，具體保修細節見保修單。
11．2乙方應為本工程購買工程保險，費用由甲方支付。
11.3其他：
第十二條附則
１２．１本工程需要購買保險時，應另訂協議，或在預算中體現。
12．2本合同正本兩份，雙方各執一份。副本份，甲方執
份，乙方執份。合同附件及經雙方協商達成一致的其它協議為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。
１２．3本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同全部履行完成后自動終止。
１２．4附件
（1）施工圖紙或作法說明（附件一）
（2）工程預算書（附件二）
(7)（3）隱蔽工程驗收簽證單（附件三）
(8)（4）工程竣工驗收簽證單（附件四）
(9)（5）工程結算表（附件五）（竣工后給付）
(10)（6）工程保修單（附件六）（結算后給付）
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
工程施工合同9
承攬方:以下稱乙方）
定作方:（以下稱甲方）
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓
b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價格：以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內容：窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、 質量標準：
a、 材料由甲方自行進場。
b、 施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式：工程完工驗收后 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法：工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限：本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、 工期：根據定作方的要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。
3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理：發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的`，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
工程施工合同10
發包方： _________
法定住址： _________
法定代表人： _________
職務： _________
委托代理人： _________
身份證號碼： _________
通訊地址： _________
郵政編碼： _________
聯系人： _________
電話： _________
傳真： _________
帳號： _________
電子信箱： _________
承包方： _________
法定住址： _________
法定代表人： _________
職務： _________
委托代理人： _________
身份證號碼： _________
通訊地址： _________
郵政編碼： _________
聯系人： _________
電話： _________
傳真： _________
帳號： _________
電子信箱： _________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
第一章工程
第一條工程概況
1.工程名稱： _________工程
2.工程地點： _________市_________區
3.工程內容：
_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
群體工程應附承包方承攬工程項目一覽表
4.承包范圍：
_________。
應注明是否包括土建、設備安裝、裝飾裝修等工作。
5.承包方式： 工程承包方式： 雙方商定采取下列第_________種承包方式。
承包方包工、包全部材料。
承包方包工、部分包料，發包方提供部分材料。
承包方包工、發包方包全部材料。
6.資金來源： _________。
7.批準文號： _________。
8.業主或主管單位： _________。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，發包方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包方。
第三條工期： 工程期限_________天，其中：
1.開工日期： 本合同工程定于_________年_________月_________日開工，從簽定合同后第_________日算起。
2.竣工日期： 本合同工程定于_________年_________月_________日竣工。
3.凡是延期開工或順延工期的約定，都是以約定的開工日期和竣工日期為計算基礎。
第四條工程造價： 總價款： _________元，大寫： _________。其中：
材料費： _________元，
人工費： _________元，
管理費： _________元，
設計費： _________元，
垃圾清運費： _________元，
稅金： _________元，
其他費用： _________元。
經雙方認可，變更施工內容，變更部分的'工程款按實另計。
第二章詞語涵義及合同文件
第五條詞語涵義
1.有關合同雙方和監理人的詞語
發包方： 指與承包方簽訂本合同協議書的當事人。
承包方： 指與發包方簽訂本合同協議書的當事人。
分包人： 指本合同中從承包方處分包某一部分工程的當事人。
監理人： 指專用合同條款中寫明的由發包方委托對本合同實施監理的當事人。
發包方： _________
法定住址： _________
法定代表人： _________
職務： _________
委托代理人： _________
身份證號碼： _________
通訊地址： _________
郵政編碼： _________
聯系人： _________
電話： _________
傳真： _________
帳號： _________
電子信箱： _________
承包方： _________
法定住址： _________
法定代表人： _________
職務： _________
委托代理人： _________
身份證號碼： _________
通訊地址： _________
郵政編碼： _________
聯系人： _________
電話： _________
傳真： _________
帳號： _________
電子信箱： _________
簽署日期
工程施工合同11
甲方：______
乙方：______
因甲方中標承建工程施工任務，需進行道路路面混凝土工程施工，由于工期緊、任務重，乙方以自愿的方式向甲方提供道路工程路面混凝土施工。為確保工程質量和進度，甲、乙雙方本著互惠互利、平等的原則，依據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規，遵循自愿、誠實守信的原則，就乙方承攬甲方道路路面混凝土工程施工有關事項，經甲、乙雙方充分協商，達成如下協議，以資共同信守：
一、工程名稱：______土地整理項目。
二、工程地點：__________________
三、承包范圍、數量及內容：
承包范圍、數量：土地整理項目道路路面混凝土工程，最終數量以現場實際完成工程數量為準。
主要工程施工內容：
1、道路路面混凝土工程：強度等級30;
2、道路路面厚度200厚，寬度3.0、3.5和4.0;
3、傳力桿及套筒制作、安裝;
4、混凝土攪拌、運輸、澆筑、壓光、壓痕;
5、路面養生和維護;
6、伸縮、縮縫、鋸縫、嵌縫;
7、錯車道、減速帶、加寬帶;
8、路面兩側土路肩施工;
9、路面混凝土保護;
10、混凝土拌和站設置、運輸、水、電。
凡與道路路面混凝土工程施工相關所有事項均由乙方承擔。
四、施工工期及班組要求：
1、工期要求：
開工日期：______
竣工日期：______
工期總日歷天數______天。
2、乙方在甲方要求開工的機械跟上造成施工進度滯后，甲方有權要求乙方整改，拒不整改或可能造成工期延誤時，甲方有權解除合同。由甲方直接組織隊伍進行施工，且造成的.一切損失由乙方承擔。
3、工期延誤分清責任方，屬甲方責任造成，則甲方承擔;由乙方造成工期延誤;則由乙方承擔責任，如乙方未按期完成，則按工程總價的%支付違約金。
五、工程質量：
1、路面混凝土澆筑嚴格按照設計及相關驗收規范組織施工。
2、路面混凝土施工前必須對各班組所有參建人員進行技術交底并簽字確認。
3、模板必須采用厚4，高20材質好的木模，內側必須刨光并刷脫模劑，支模前必須先放大樣，模板支撐牢固，模板接頭處必須加設背枋加固，成型后必須做到大彎園順、小彎取直、線形順直美觀。
4、砼拌和攪拌必須嚴格按照項目部給定的30配合比組織施工，并將施工配合比公示牌設置拌和站醒目的位置。
5、砼拌和必須嚴格按配合比施工，項目部將不定期組織抽查配合比并取砼強度芯樣;嚴格控制砼拌和坍落度，砼運輸過程中或到現場嚴禁加水;現場砼必須振搗密實，現場各班組必須采用磨光機進行磨光、人工二次收面，確保砼表面平整無積水現象。
未按要求的配合比進行拌和時或任意加水者，一經發現處以1000～20xx元每次的罰款。
6、混凝土澆筑后應按要求及時進行養護，并應采用塑料溥膜進行遮蓋保溫、保濕養護，達到一定強度后及時組織切縫，確保無斷板發生，同時各班組必須對成品路面采取保護措施，待混凝土達到設計強度后才能允許重型車輛通過。
7、道路兩側路肩嚴格按設計要求組織實施。
六、安全責任：
1、施工前乙方必須做好進場作業人員的安全教育培訓和交底，施工過程中做好安全防范措施，嚴格按照安全生產要求作業。
2、在現場設置警示標志。
3、負責道路路面施工現場機械及車輛使用管理，嚴格遵守交通規劃及項目部相關規章制度，嚴禁無牌、無駕駛證操作，嚴禁酒后開車。
4、乙方在施工期間，嚴格執行《中華人民共和國安全生產法》及《四川省安全生產條例》的要求，必須保證現場施工人員的安全，組織合理、指揮得當，在施工時對甲方提出的合理要求，乙方必須按要求執行。施工期間不得是在場內還是場外所發生的安全事故均由乙方負責，與甲方無關。
七、承包單價及計量方式：
承包單價：包工______元每立方米。
計量方式：按實際完成的路面混凝土長度和甲方要求的路面混凝土厚度，以立方米進行結算。
八、付款方式及質量保證金扣留和退返：
1、經雙方共同商定，乙方嚴格按照甲方要求完成路面砼施工任務，并經省國土資源廳竣工驗收合格后，甲方按每月完成工程量的60%進行支付，其余37%在工程完工兩月內進行支付，余下3%作為工程質量保證金，質量保證金在驗收合格五月內全部付清。
2、經雙方協商，乙方應在簽訂協議后項目道路路面工程總價5%的保證金，待乙方完成道路路面工程總量的10%后的當月末一次性返還給乙方。
九、其他
合同簽定后，甲、乙雙方遵照協議執行，不得無故單方面毀約，否則視為違約，賠償守約方合同總價款的10%的違約金。
本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時解決，協商不成時，任何一方可請業務主管機關調解，調解不成時，可申請當地仲裁機關仲裁或向人民法院起訴。
本協議未盡事宜，雙方簽字后生效，具同等法律效力，完工結算付清余款后失效。
甲方：______乙方：______
甲方代表：______乙方代表：______
聯系電話：______聯系電話：______
______年______月______日
工程施工合同12
發包人(全稱)：_________________(簡稱發包人)
承包人(全稱)：_________________(簡稱承包人)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：______________二期項目
工程地點：_________________86號
工程內容：_________________廠房及倉庫
工程立項批準文號：_________________
資金來源：自籌
二、工程承包范圍承包范圍：_________________施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)
三、合同工期開工日期：_________________計劃_______年_______月_______日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準)
竣工日期：_________________開工令日期加本合同總日歷天數，計劃_______年_______月_______日-_______年_______月_______日合同工期總日歷天數：_________________天
四、質量標準
工程質量標準：_________________合格(其中主體為優質結構)
五、合同價款金額(大寫)：_________________預算價約計萬元
六、組成合同文件本合同文件包括：_________________
1.本合同協議書;
2.本合同專用條款;
3.本合同通用條款;
4.標準、規范及有關技術文件;
5.圖紙;
6.確定基準價款和材料供應數量的工程預算書;雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中的分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，具體內容詳見“附件1”。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款項。
十、合同生效
甲方：
乙方：
合同訂立時間：__________年_____月__________日
合同訂立地點：_________________
本土建工程施工合同合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。
土建工程施工合同5
發包單位：(甲方)
承包單位：(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，明確甲乙雙方的權利、責任和義務，經充分協商，雙方達成如下共識：
1.第一條工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.工程內容：
4.承包方式：包施工包檢測(檢測項目：
5..施工期限：準)
6.工程質量等級：
7.第二條工程價款及取費依據
1.工程單價：
2.工程總價：
第三條甲方責任
1.辦理正式工程和臨時設施范圍的土地征用，施工許可證等手續。
2.負責施工現場的“三通一平”工作，即水通、路通、電通、場地平整，保證能通行60噸拖掛車，清除地上及地下障礙物，具備乙方施工條件，提供地下管網資料。
3. 提供樁位平面圖和施工圖，負責建筑物定位，提供工程地質資料和建筑水準點與坐標控制點。
4.開工前組織乙方和設計單位及相關人員進行設計交底和圖紙會審，提供乙方施工所需的相關資料。
5.對工程質量、工程進度進行監督并辦理單據簽證手續。
6.在施工過程中遇到施工現場周圍的居民、單位或其他人員因非施工原因而阻撓施工，應及時協調解決，并承擔其費用。
7.工程中途由于供樁不及時等甲方原因造成停工的，甲方支付給乙方工人每日停工費80元/天計算，機械臺班停工費每天_天。甲方不按合同規定及時付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付應付工程款的萬分之五的違約金，逾期最長不超過3天。3天后如甲方仍未按照合同規定支付應付工程款項，乙方有權提出停工。由此引起的工期延誤及損失全部由甲方負責。
8.接到乙方完工并檢測合格材料三天內組織竣工驗收工作，辦理驗收簽證手續。工程竣工驗收合格后甲乙雙方結算完畢，應按合同約定付清工程款。如不能按時付款時，甲方每日向乙方償付拖欠工程款總額萬分之五的違約金，逾期最長不超過7天。7天后如甲方仍未按照合同規定支付工程款項，乙方有權通過法律途徑解決，甲方承擔由此給乙方造成的損失。
第四條乙方責任
1.根據圖紙要求，設計施工方案。按照甲方提供的數據和軸線，施放樁位，并于現場確立定位軸線及標高等的固定標志，做為復查驗收的依據。
2.依照設計圖紙的技術要求組織施工，保質、保量、保工期(施工期間如發生不可抗力的自然災害等因素，工期相應順延)完成任務，做到文明施工，安全生產，場地整潔，負責現場安全。
3.及時向甲方提供施工報表及有關資料，反應施工問題，接受甲方監督。
4.屬于乙方責任的`工程質量問題，負責無償修理或承擔相關責任。
5.工程進行中如因乙方原因未能按合同規定工期竣工的(不可抗力因素除外)，每拖期一天，向甲方償付工程總造價萬分之五的逾期違約金。
6.第五條工程變更及施工簽證
1.施工過程中由于設計變更或甲方提出工程變動而造成的損失及非施工單位造成的停電、停水和遇地下隱蔽構筑物等無法施工，所發生的停工、窩工、返工和相應損失，雙方應及時辦理簽證，并承擔相應的費用。
2.因甲方未按合同第三條完成應承擔的工作，給乙方造成的經濟損失，由甲方7天內解決有關手續，繼續施工，否則超過7天甲方承擔現場施工人員的工資和機械費用，工期順延。
3.施工中發生的工程內容之外的工作量，可由甲方委托乙方承辦，并經雙方簽證列入工程決算。
第六條工程竣工結算
2. 50%的工程款，乙方施工完成一棟樓，甲方付給乙方該棟樓施工費的清。
3.工程結束后非乙方原因在15天內甲方仍未搞好竣工驗收工作，則視為竣工驗收合格。
4.第七條工程質量及驗收
1、GB50202-_(建筑地基基礎工程施工質量驗收規范)及經甲方審定的乙方施工設計，為雙方驗收工程的依據。
2、全部工程完工并檢測合格結束后，乙方于三日內整理好全部資料報甲方現場驗收，甲方須按時參加;如甲方不能按時參加，則應通知乙方并承認乙方專職質檢員的驗收結果，并辦理簽證驗收。
3、工程驗收后，乙方交甲方如下材料：
1. (1)材料試驗記錄
2. (2)樁位竣工平面圖
3. (3)工程設計變更及現場簽證記錄
4. (4)現場施工記錄
5.第八條物資供應
本工程所使用的施工材料由乙方供應，必須確保材料合格，符合有關質量標準和要求。
第九條設計變更
施工圖修改和變更，須經設計單位及雙方代表簽字方可有效。
第十條由于非乙方的原因，停工、停建或遷址，甲方必須據實結算，于本合同承包內容完工后十日付清工程款，并賠償乙方相關費用。
第十一條本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具備同樣法律效益。
第十二條爭義的解決方式
如雙方就本合同發生爭議，雙方協商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。
第十三條本合同自簽訂之日起生效，工程款結清后自動失效。
第十四條備注：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同13
甲方：_______
乙方：_______
受 (以下簡稱甲方)的委派， (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經營管理工作，為明確甲、乙雙方的責、權、利關系，經甲、乙雙方充協商，特制訂以下條款，供雙方共同遵守履行。
一、項目經理部主要負責人：
二、經營承包主要內容
1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。
2、各項流轉稅及附加包括：印花稅、營業稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規定依法(規)繳納。
3、管理費繳納方法：綜合管理費在項目批復的首期工程款中(款到賬后一周內)按項目中標價的 %由甲方扣繳，待業主最后一筆結算款到賬后再作內部結算。
4、本項目履約擔保中的現金部分由乙方支付。履約保函(中標合同價的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現金質押金和承擔1%的銀行手續費，保函返還后無息退還保函質押金。 如需甲方辦理預付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現金)和1%的銀行手續費，預付款到項目賬戶后由甲方根據乙方完成項目施工實物工作量(現場評估)控制支付。保函返還后無息退還預付款保函質押金。
5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理)，在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規定，簽訂本項目有關的材料采購或專業分包合同時須甲方經營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經營性合同，否則視為違約并追究相關責任。
三、甲、乙雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經營性活動進行檢查、監督、指導，協助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。
2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產、施工進度等方面進行全面監督管理，定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查，以使工程順利完成。
3、甲方應盡可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設備應按公司《設備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。
(二)乙方責任
1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關文件的全部條款，并對其安全、質量、工期、環保及其風險全面承擔責任，按業主最終確定的完工期限完成全部工程內容(項目部承包責任期為全部工程款及工程質保金到賬、項目內外部往來賬清算完成后止)。
2、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規章制度，嚴格執行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》，確保工程質量和安全生產，做到文明施工。 在本項目施工期間有義務配合甲方對執行制度情況所進行的不定期的常規檢查和不少于兩次的安全生產大檢查。為強化施工資料管理，甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元，待工程竣工驗收資料遞交合格后歸還乙方。
3、乙方有義務維護甲方的社會信譽，如因工程進度、質量或其它問題在用戶造成惡劣影響，或發生召甲方法人代表訓話受罰等情況，除賠償用戶的損失外，甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內的罰款并在當期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應全面執行國家的《環境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產資源法》等法律和法規，做好環境保護工作，避免由于施工引起的水利、農田、通訊等管線的破壞，避免由于施工引起不良后果。
5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程，上級管理部門罰款由乙方承擔，甲方將再增加10000元次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設單位使用為止。
四、工程款項的使用和管理
1、項目工程款實行專款專用，任何一方都不得擅自挪用。工程款進入甲、乙方雙控賬戶后，甲方按上述方式扣留管理費及稅金、規費。工程款的使用須報請甲方同意批復后才能支付。
2、項目如需甲方開具外經證，所需費用由項目承擔。項目工程款的使用應嚴格按現行施工企業財務制度要求建賬管理，乙方所購的材料發票或分包項目的財務賬目都應符合財務報賬和發票管理的規定，如沒有上述正規材料發票報賬，甲方有權按規定稅率扣留稅款。 項目結束后應將項目財務賬簿交公司歸檔，經公司財務對項目財務檢查驗收后方能簽訂支付本項目的質量保證金。
3、項目部應按國家對農民工工資管理的有關規定按月造表并由農民工本人簽領(附領取本人身份證)發放民工工資，如甲方檢查無發放資料，則項目戶頭的資金應優先發放民工工資并處壹萬元以內數額的罰金。
4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的'管理和使用規定，對擅自挪用工程款應視為違紀行為，甲方有權追究其違紀責任。
五、項目經理部甲方委派人員基本工資標準
1、甲方委派技術、管理人員人，基本工資按人均月(含有關規費如社保金、住房公積金、醫療保險費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資采取季度預交公司財務方式)，工資由公司人事部門造表發放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算，至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關事務，所發生的費用由項目部承擔。
六、對項目經理部及項目責任人的獎罰和違約處理。
1、實現上繳部分達到承包指標并且上繳款交清后，項目結余部分(稅后)由項目承包責任人處置，但項目財務應明晰。
2、項目部第一責任人實行風險承包，第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書，如第一責任人不能履約所造成的經濟損失，其擔保人負連帶賠償責任，擔保有效期為項目保修期結束為止。
七、其他事項
1、如有未盡事宜，雙方可協商簽訂補充條款。
2、如發生爭議，雙方不能協調解決，可向甲方工商注冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份，雙方各執壹份，具有同等法律效力，經雙方簽字后生效，至項目承包期結束、項目缺陷期后自行終止。 甲方代表： 乙方代表： (附身份證及項目經理證等復印件)________年____月____日________年____月____日 建設部工程施工合同書模板二 甲方：向翔 乙方：程X 根據《民法典》《國家建筑施工規范》及相關條例，本著互惠互利的原則，經甲、乙雙方協商，甲方確定把____縣世紀冰川旅游區賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協議：
一、工程概況：
1、工程名稱：____縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程
2、工程地點：____縣嚴關鎮仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結構：(框架結構)壹棟約26000㎡。
4、承包內容及施工范圍：土建水電工程按建筑施工圖，結構施工圖水電施工圖及設計說明。酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
二、付款方式與結算：
1、本合同范圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙文件。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按年《廣西壯族自治區建筑工程消耗量定額》計價，下浮6%后結算給乙方。
2、工程范圍內所用材料按施工期間____市建設工程造價管理站發布的____縣造價信息進行調價。XX沒有列入的材料則按____市相應當期的造價信息進行調整。信息價沒有的，雙方按市場價友好協商確定，按實際發生的工程量計價結算。
三、工期：
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間：________年____月____日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間：(按實際開工日計算)
四、質量及材料要求：
1、質量要求按國家建設質量標準規范，等級為合格。
2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監理、技術負責人，質檢人員進行驗收。并根據驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質保量。所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規定要求復檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。
五、工程款支付方法：
1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎土方開挖墊資到 00地面(現澆完畢)
2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的工程量結付工程進度款的80%給乙方。以后，每完成一層，結付一次進度款，以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權終止合同，一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格后，乙方資料合格后及結算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內審核完成，如有爭議，可共同委托相關造價事務所審核。結算經甲方審核批準后，除留質保金3%外，三個月內一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數的3賠付給乙方，以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位： 開戶銀行：銀行： 的帳戶上。
六、工程竣工驗收及交付：
1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節整改、衛生清理、安全保衛、工程保管等相關工作。自檢合格后書面申報甲方和監理工程師復檢，簽字確認復檢合格后，方可進行工程交付，否則因此產生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。
七、甲、乙雙方權責
1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環境衛生管理等手續。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點，并在現場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協商好，周邊的一切社會關系。確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規范施工，甲方管理人員發現施工質量達不到設計和施工規范要求時，有權要求乙方停工整改，并進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規定，經甲方同意方可使用。
8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產，文明施工，如因乙方原因出現一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關。
八、違約
1、本協議條款雙方共同遵守，甲方必須協調建設方處理好周邊的一切社會關系，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權終止該工程合同，一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執行，同時具有法律效力。 甲方：(蓋章) 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 身份證號： 身份證號： 電話號碼： 電話號碼：________年____月____日________年____月____日 建設部工程施工合同書模板三 甲方：以下簡稱甲方 乙方: 以下簡稱乙方 根據與建設單位簽訂的《 建設施工合同》和公司有關管理制度，現將該工程進行內部發包，經雙方協商一致，簽訂如下施工合同：
一、工程概況
1、 工程名稱：
2、承包范圍：
3、承包形式：
二、工程期限：________年____月____日至____月____日，工期:
三、工程質量：乙方應認真按照施工規范，技術標準和設計圖紙要求施工，接受監理單位的監督,保證質量合格。工程完工后，乙方按國家有關規定保修。
四、合同價款：乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費，承包價：按總價提取管理費 %，稅金由乙方承擔。
五、安全責任：乙方應按現行安全操作規定，采取嚴格 的安全防護措施，全體施工人員應參保，如發生安全事故，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
六、文明施工：乙方應搞好現場文明施工，建立健全的各項工地管理制度，隨時接受發包方、甲方、質檢、監理及有關管理部門的指導和檢查。
七、獎懲辦法：
八、付款辦法：按發包方付款進度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工結算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全額帶資完成該工程。
九、其它：
1、在簽訂合同時，乙方須按工程總造價的2 %交納工程保證金，待工程竣工結算后，按合同結算。 本合同一式二份，雙方簽字后生效。
甲方：_______
乙方：_______
________年____月____日
工程施工合同14
合同編號：
客戶姓名：
工程地址：
聯系電話：
裝飾裝修工程施工合同
發包方（以下簡稱甲方）：承包方（以下簡稱乙方）：
委托代理人：委托代理人：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1.1工程地點：
1.2工程內容及做法見室內裝飾工程預算報價單、裝飾設計工程設計施工圖紙。
1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第____種承包方式：
（1）乙方包工、包全部材料；
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供主要部分材料；
（3）乙方包工、甲方包全部材料。
1.4工程期限天，開工日期：_____年_____月_____日；竣工日期：_____年_____月_____日。
1.5合同價款：
本合同工程造價為（人民幣）_____元，金額大寫：_____
1.6若乙方報價單內漏報常規室內裝修必須施工項目的，則乙方增加施工，不增加施工費用；若甲方施工過程中增加造型項目或其它額外不常做的施工項目，由經甲、乙雙方協商同意后，另行計算資金。
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：
（1）甲方自行設計施工圖紙，及時向乙方提供施工任務書（即設計施工圖紙，裝飾工程項目內容，設備安裝要求，器具規格、型號、式樣）。圖紙一式三份，甲方執一份、乙方執兩份。
（2）甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方執一份、乙方執兩份。
第三條甲方工作
3.1甲方負責辦理施工所涉及申請、審批等手續，并負責繳納物業管理處報批的一切費用，提供施工期間的水源、電源。
3.2開工前，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則，影響施工的酌情增加施工協調費。
3.3甲方負責協助乙方材料進場及與管理處之間的關系。
3.4如需拆改原建筑的`非承重結構或設備管線（不拆動室內承重結構），負責到有關部門辦理相應審批手續。
第四條乙方工作
4.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；
4.2施工中嚴格執行本市有關施工現場的規定，不得擾民及污染環境；
4.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。
第五條工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
第六條材料事項
6.1由甲方提供的主要材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續。
6.2由乙方為甲方代購的主要材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，做好驗收工作。
6.3主要部分材料項目：
（1）由甲方提供、乙方施工的主要材料項目：墻地面瓷磚、馬賽克、石材及其加工費和上樓運費；漏電開關、燈控開關面板、插座面板、燈具、排氣扇、取暖器等同等概念電氣材料；蹲便器及沖水箱、坐便器、拖把池、洗手盆套裝（含配件）、鏡子、角閥、水龍頭、淋浴花灑、掛件等同等概念衛浴材料；地漏、鎖具、合頁、門吸、導軌、滑輪、鉸鏈、拉手等同等概念五金材料。
（2）由甲方提供、材料商施工的主要材料項目：整體櫥柜；大門；房間門；衛生間門；木地板；酒柜鞋柜書柜衣柜吊柜地柜等整體柜類；沙發；茶幾；床；臺；墻紙；廚衛鋁扣板天花；水晶吊燈；樓梯扶手；淋浴區玻璃隔斷；工藝玻璃；石膏線；窗簾；防盜網；紗窗；鋁合金門窗；露臺頂棚；晾衣架；空調移位及開孔。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤，工期相應順延：
(1)經甲方確認的工程量變化或設計變更；
(2)因違反建筑規定或違反物業規定導致停工的；
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
7.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條工程驗收和保修
8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
（1）前期驗收：防水工程試水完成（不作封閉）。
（2）中期驗收：水路、電路鋪設完成（不作封閉）。
（3）竣工驗收：整體驗收。
（4）材料驗收：主要材料進場驗收。
8.2乙方應提前二天通知甲方參加驗收，驗收合格后填寫工程驗收單,在工程款結清后，辦理移交手續。
8.3防水、水電隱蔽工程保修期為貳年，飾面工程保修期為貳年。
第九條工程款支付方式
本合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：
支付次數
支付時間
支付金額（元）
金額比例
第一次
簽署施工合同
30%
第二次
水電完工驗收合格，泥水工進場前
30%
第三次
木作、泥水完工驗收合格，漆工完工前
30%
第四次
工程竣工雙方整體驗收合格
8%
第五次
工程竣工雙方驗收合格三個月內
2%
注：甲方所付工程款以乙方開出的票據或在該合同期限內的銀行轉賬票據為準。
收款賬戶：_____
收款人：_____
賬號：_____
第十條違約責任
10.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失；
10.2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
10.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方經濟損失及相應的違約金（按合同價的5%收取）；
10.4由于乙方責任不能按約定工期完工的，拖延工期每天賠償金為合同總價的1‰，最高拖延工期賠償限額為合同總價的5％。
第十一條：其它約定條款：
第十二條附則
12.1本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完后自動終止。
12.2本合同一式三份，甲方執一份、乙方執兩份。
12.3合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
合同附件：
附件一：室內裝飾工程預算報價書
附件二：裝飾設計工程設計施工圖紙
甲方（簽字）：乙方（簽字）：
日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日
聯系電話：聯系電話：
家庭居室裝飾裝修工程保修單
登記編號
用戶姓名
聯系電話
裝修房屋地址
施工負責人
聯系電話
竣工驗收日期_____年_____月_____日
隱蔽工程保修期限
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
飾面工程保修期限
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
發包人代表（簽字蓋章）：承包人代表（簽字蓋章）：
備注：
①保修期內由于承包人施工不當造成質量問題，承包人無條件地進行維修。
②保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。
③本保修單在發包人、承包人簽字蓋章后生效。
工程施工合同15
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等互利，誠實信用的原則，依照《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，經雙方協商同意達成以下條款：
一、工程項目：
1、工程名稱：五印鄉政府機關附屬及基礎設施建設工程。
2、工程地點：五印鄉政府機關。
3、工期：
(1)經雙方協商，達成一致。
(2)開工日期：20xx年10月7日
竣工日期：20xx年2月17日
4、合同價款：按甲、乙雙方現場核實實際完成工程量結算。
二、工程內容：
1、C20毛石砼涵洞一個(工程量按實際發生計)。
2、涵洞進出口段排水溝(工程量按實際發生計)。
3、路基擋土墻(工程量按實際發生計)。
4、土方回填(工程量按實際發生計)。
5、毛石擋土墻砌筑(工程量為200m)。
6、防撞墩(工程量按實際發生計)。
7、綠化(工程量為400㎡)。
三、竣工驗收及竣工結算的支付
1、乙方認為工程具備竣工驗收條件后，應于竣工驗收前十五天內向甲方提出竣工驗收申請。甲方收到申請后十天內組織有關部門驗收，驗收應符合國家質量標準。若不符合國家質量標準并在驗收后五天內提出修改意見，乙方按修改意見修改，并承擔由乙方原因造成修改的費用。
2、驗收合格后甲方應在規定的時間給予結算，審定后的結算書作為雙方結算工程款的有效依據;并將結算金額一次性支付給乙方。
四、保修
1、保修期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，按國家規定的保修條款執行。
2、保修責任范圍：除甲方使用過程中人為損壞，自然災害及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質量原因及驗收后移交前乙方保管不力造成工程范圍各部位損壞、脫落、開裂等，均屬乙方保修責任范圍。
3、保修費用：從工程結算款中截留，即結算總價款的`5% 。
4、保修期滿后，甲方應將剩余保修費一次性支付給乙方。
五、爭議的解決
雙方就合同條款的解釋、執行及工程密切相關的事項發生爭議，應友好的協商解決，協商不成，雙方同意提交合同履行地五印鄉人民法院訴訟解決。
六、合同的生效與終止
1、本合同自甲、乙雙方法人代表或其委托代理人簽字蓋章后生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止。保修期滿后，有關保修條款終止。
2、本合同簽訂后，雙方應認真履行本合同，關于合同的任何補充、修改或廢除均應經雙方協商一致并采取書面形式進行。
七、合同份數本合同一式份，甲方份，乙方份，附加條款與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【工程施工合同】相關文章：
【精選】工程施工合同07-24
工程施工的合同06-01
工程施工合同[精選]07-07
工程施工合同(精選)07-08
工程施工合同06-13
圍墻工程施工合同09-07
工程施工勞務合同07-29
打井工程施工合同06-30
庭院工程施工合同06-30
建造工程施工合同08-10