委托施工協議

時間：2023-02-16 18:58:21 施工合同我要投稿

委托施工協議15篇

　　在現在社會，越來越多地方需要用到協議，簽訂協議能夠最大程度的保障自己的合法權利。協議的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的委托施工協議，歡迎大家分享。

委托施工協議15篇

委托施工協議1

　　甲方：___

　　乙方：___

　　甲方將劉岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程委托乙方進行施工招標代理工作。經雙方協商就劉岐三岔路口至203省道(冠景春城)道路工程招標代理合同》(合同編號：閩建信招合字[20xx]第220-1號)，特訂立此協議書，具體內容如下：

　　一、服務費用：

　　1、招標代理費：按國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的.通知(計價格[20xx]1980號)及發改價格[20xx]534號文件規定，經雙方協商確定本項目的招標代理費用按照收費標準的50%由乙方向甲方收取。

　　2、工程量清單及招標控制價等編制費用：依據福建省物價局"閩價[20xx]房457號"文件規定，經過雙方協商確定本項目編制費用按照收費標準的50%由乙方向甲方收取。

　　3、開評標專家咨詢費和評標會務開支由乙方支付。

　　二、本補充協議與原合同不一致之處，以本協議為準。

　　三、本補充協議自雙方蓋章簽字之日起生效，并具有法律效力。

　　四、本協議一式陸份，雙方各執叁份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工協議2

　　發包方：

　　承包方：

　　根據《中華人民共和國合同法》和有關基本建設與工程管理的規定，為保證工程質量，加快工程建設進度，本著平等和公平的原則，經甲、乙雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、合同簽訂單位：

　　發包方： (簡稱甲方)

　　承包方： (簡稱乙方)

　　二、工程名稱：

　　三、工程地點：

　　四、工程建設規模：10KV配電工程

　　五、工程合同承包范圍：本工程施工圖預算書中所列項目內容的工程物資采購和施工。

　　六、工程合同承包內容：

　　1、工程安裝：10KV配電變壓器安裝、調試及送電;高壓電纜預埋，包括電纜管道敷設以及電纜敷設。

　　2、工程物資：工程合同承包范圍內的工程設備和線纜等工程物資按照國家電網電力行業相關標準，由乙方進行采購。

　　3、土建施工：紅線范圍內。

　　七、工程建設工期：甲方施工場地具備進場施工條件后天內完成工程施工，工程完工且具備送電條件后日內完成工程送電。

　　八、工程承包方式：按照甲、乙雙方共同商定的費用和工程合同承包范圍內的內容由乙方包工包料，包費用的大包干方式。

　　九、工程合同價款：包干費用為：萬元整(￥萬元整)

　　十、合同價款支付：

　　合同簽訂后3天內，甲方向乙方支付至工程合同價款(小寫：￥萬元整,大寫：萬元整)作為工程預付款。主設備運至施工現場后3天內甲方向乙方支付工程合同價款(小寫：￥萬元整,大寫：萬元整)。工程完工驗收合格后3天內，甲方向乙方一次性支付工程合同價款余款(小寫：￥萬元整,大寫：萬元整)。

　　十一、合同價款支付方式：轉賬

　　十二、雙方責任：

　　1、工程驗收：

　　(1)驗收組織方式：由乙方提出工程驗收申請，甲方組織相關人員到施工現場與乙方共同進行工程竣工驗收。

　　2、驗收標準：

　　(1) 設計文件、施工圖紙及設計變更文件。

　　(2) 制造廠家提供的設備圖紙、技術說明中的技術標準和要求。

　　(3) 國家和部頒的"規程"、"規范"、技術標準等。

　　(4) 整套設備、線路帶負荷正常運行，不能中斷。

　　3、雙方責任：

　　(1)甲方：

　　①按合同規定的時間和數量向乙方發放工程施工相關資料。

　�、谪撠煂彾ň€路停電過渡方案以及特殊施工工藝的技術措施。

　�、郯春贤幎ㄞk理工程款結算。

　�、茇撠煿こ掏！⑺碗妳f調工作。

　　(1)乙方：

　�、儇撠熓┕^域內的用電、用水、臨時設施的施工。

　　②負責工程施工標準化作業指導書和"三措"的編寫，并提交甲方審查。

　�、墼诠こ淌┕み^程中及時向甲方提出中間驗收、隱蔽工程驗收通知，并積極配合甲方做好此項工作。

　�、車栏癜磭�、部頒的"規范"、"規程"、"標準"、供電方案進行施工，確保工程質量按合同規定的時間按期、保質量地完成并交付使用，并參與保電和保電前的工程物資保護等工作。

　　⑤負責工程物資質量(注：物資供應商應為國家電力行業的'合格供應商)。

　�、挢撠煂σ淹瓿傻木€路、設備移交前的保管工作。

　�、咄咨铺幚硎┕りP系，協調處理工程施工的相關事宜。 ⑧承擔工程施工中的一切安全和質量責任。十三、其他：

　　1、甲方有權對工程質量、工藝存在問題的工作項目做出限期整、返工處理，造成的損失由乙方承擔。

　　2、乙方如增加工程費用，需由甲方簽證認可。

　　3、乙方應承擔在工程物資移交前，工程物資被盜、損壞等所造成的一切責任。

　　4、甲方有權對工程施工過程中的安全進行監控，并處以處罰。

　　5、工程未經甲方驗收提前使用，由此造成的質量或其他問題，一切責任由乙方承擔責任。

　　十四、合同有效期：雙方蓋章簽字后生效。

　　十五、合同份數：合同份數：本合同一式六份，甲方執三份，乙方執三份。

　　十六、其它未盡事宜，雙方另行協商。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

委托施工協議3

　　合同編號：

　　簽約日期：

　　甲方(委托人)：

　　乙方(委托人)：北京惠誠益達智能供暖技術有限公司

　　一、施工項目：北京號別墅供暖工程;

　　1、施工地點：北京;

　　2、施工內容及要求詳見施工設計方案

　　二、工程期限及保修期：

　　1、進場三十日內完工(實際工作日)。

　　2、工程保修期;地熱電纜保修五十年，環流板一年，溫度控制系統一年，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日起。(設計溫度18-23度)

　　三、工程造價及付款方式：

　　1、電采暖工程總造價元。

　　2、合同生效時，甲方支付總價款的65%，計：元。

　　3、地熱電纜鋪設完畢后，經甲方驗收合格，支付總價款的30%，計：元。

　　4、完工后，驗收合格，付余款5%，計：元。

　　5、本報價不含溫控器前端電器預留預埋(詳見設計方案及報價)。

　　四、材料、設備的供應：

　　乙方提供所有材料及設備。

　　注：1、發熱電纜為挪威產耐克森―TXLP組件型，(全球范圍)隱蔽式接頭，冷引線

　　2.25米。(挪威進口)

　　2、聚脂鍍鋁膜(國產)

　　3、保溫材料聚苯板(國產2.5㎝厚)

　　4、鍍鋅鐵網10㎝x10㎝(國產)

　　5.溫控器(德國.曼瑞得)

　　五、施工前準備

　　1、甲方

　　1)、應免費提供施工用的水、電等必備的配套設備。

　　2)、施工中使用公共部位操作，由甲方負責協調鄰里關系，保證乙方正常施工。如確實需要拆該原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續。

　　3)、如確實需要拆該原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續，保證乙方正常施工。

　　4、甲方要求比合同約定的工期提前時，需征求乙方同意并應支付趕工費，待簽定工期及價格變更協議、確認趕工費后再行施工。

　　5)、甲方對工程質量、進度進行檢查，辦理驗收、變更、登記等手續。

　　2、乙方

　　1)、組織施工圖紙或工藝質量說明的現場交底。

　　2)、工程竣工未移交甲方前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　3)、乙方委派現場技術員為住工地代表，負責和同履行，按要求組織施工，協調由乙方負責的各項事宜。

　　4)、乙方負責乙方施工人員的施工安全、防火等安全要求。

　　六、工程施工變更

　　1)、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，簽定變更單后方能進行施工，所引起增減費用，雙方簽字確認后，可在工程結束時，一并結算。

　　2)、凡私自與施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。

　　七、工程質量、驗收及結算

　　1、工程質量按1997年9月3日發布的中華人民共和國行業標準《家庭裝飾工程質量規范》以及施工圖紙、工藝質量說明，設計變更的內容為合格標準依據。

　　2、保證供暖時室內溫度達到北京市的政府供暖溫度20攝氏度。

　　3、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中途的檢查與驗收手續。

　　4、工程竣工驗收，乙方應通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，驗收合格辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　5、工程竣工結算，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料五天內，審查完畢，到期未提出異議，視為同意。對中途款、決算尾款按合同規定遲交一天以工程總價千分之一支付違約金。

　　6、決算：以預算為基礎，項目變更簽單為依據，原單價不變，工程量按實際結算。

　　八、違約責任：

　　1、甲方責任

　　1)、未按合同規定的'時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及甲方引起的其他原因等，除工程日期得以順延外，還應陪付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總造價的千分之一。

　　2)、工程驗收，提前使用，發現質量問題，甲方自己承擔責任。

　　3)、甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原建筑結構及設備管線，乙方有權拒絕施工。

　　2、乙方責任

　　1)、工程質量不符合合同規定，甲方有權要求限期無償修繕或返工，造成損失由乙方負責。

　　2)、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按總造價的千分之一支付違約金。

　　3)、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場陳設和其他用品，如有損壞，應視情況以予陪償。

　　3、本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金，并承擔因此造成的其他損失。

　　九、爭議或糾紛的處理

　　1、本合同履行期間雙方發生爭執時，在不影響工程進度的情況下，雙方可采取協商解決或請家庭裝修市場管理辦公室及有關部門進行解決。

　　2、雙方調節不成時，雙方同意由當地仲裁委員會(當事人雙方不在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面協議的，可向人民法院起訴)。

　　十.附則

　　1、本合同正本一式兩份，雙方各執一份，副本1份，有同等法律效力。

　　十一.其他約定

　　1、乙方應提交電采暖產品質量證明及施工資質證明。

　　2、乙方應提交電采暖產品使用說明。

　　3、乙方應提交電采暖系統設計方案，此設計方案作為合同附件，工程使用的電熱供暖產品及鋪裝功率以設計方案為準。

　　甲方：乙方：****技術有限公司

　　地址：電話：

　　身份證：電話：地址：簽約人：

委托施工協議4

　　委托方(甲方)：___

　　受委托方(乙方)：___

　　本著公平合理、互利互惠的原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將本廠1—4鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協議：

　　一、工程概況

　　工程內容：1—4鍋爐硝石灰管道改造

　　工程地址：___

　　二、承包方式

　　包工包料

　　三、工期：

　　1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求進行施工。

　　2.在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的'事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　五、工程合同價款(建安票)

　　1.材料費：___

　　2.人工費：___元整

　　3.稅費：3.5%

　　總計：___元整經雙方協商本合同總價款人民幣___整。

　　六、合同生效與終止

　　本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　七、合同份數

　　本合同一式2份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各1份。本合同未經事宜，雙方協商解決。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工協議5

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　經雙方遵照公平、自愿、誠信的原則下達成以下協議：甲方將位于潞西市芒拐寨子角(未來“云河新村”)田壩上的.一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包給乙方。

　　一、承包工程范圍：

　　1、乙方負責主體工程的材料施工，水電安裝、腳手架(水電不含材料費)不負責任何裝修工程和基礎土方拉出拉進。

　　2、在施工用電方面，乙方負責電線、電表，施工水電費。甲方負責拉接，電表落戶，甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂桿。

　　二、付款方式

　　按實際面積計算840元/㎡，總面積在200㎡左右，開工時支付__________元整(￥：__________元)，地圈梁灌起付叁萬元整(￥：__________元)，到__________年__________月份付__________元整(￥：__________元)。其余施工費甲方盡量籌集，不得超過兩年付清。

　　三、工期

　　開工時間：__________年__________月__________日

　　完工時間：__________年__________月底(雨季前)

　　四、在施工中，雙方各盡其責，保質保量安全文明完工。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

委托施工協議6

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》相關法律、法規，甲、乙雙方就甲方委托乙方建設住房事宜。經友好協商并制定本協議，以資雙方遵守。

　　第一條：擬建住房建筑面積約平方米毛坯房(以最后實際測量的建筑面積為準)，項目位于項目一期的第號樓第單元第層房，價格每平方元，房號為，共計套。合計建房款人民幣(小寫) 元，金額(大寫)。

　　第二條：擬建房款分兩批支付。本合同簽訂之日起叁日內，甲方支付擬建房款總額的50%即元，金額大寫。在該擬建住房建設達到正負零時支付剩余建房款即元，金額大寫。

　　第三條：擬建住房竣工時間為：年月日前。

　　第四條：本合同期內，甲方對擬建住房可自由更名一次(免費更名)，甲方須書面向乙方提供受讓人資料并簽署相應合同。

　　第五條：甲方未能按本協議約定按期足額支付建房款，乙方

　　可以解除本協議并退還已收建房款。乙方承建的'房屋質量驗收不合格或未在約定日期前竣工，甲方可以解除本協議，乙方退還全部建房款并按銀行同期存款利率支付利息。

　　第六條：雙方同意在取得《商品房預售許可證后》簽訂《認購書》。屆時如果甲方不能按指定時間，到指定地點簽訂《認購書》，甲方所交的建房款無息退還。

　　第七條：在履行本協議中各方如發生爭議，可協商解決，協商不成的，可向海南仲裁委員會申請仲裁裁決。

　　第八條：乙方委托律師事務所對本協議的履行提供全程法律服務，為本協議的有效施行提供法律保障。具體服務律師是 (執業證號：電話： )。

　　第九條：本協議壹式叁份，甲方執壹份，乙方執兩份。本協議自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　電話：法定代表人：

　　身份證號：開戶行：

　　地址：賬號：

　　E-mail:

　　簽訂日期年月日

委托施工協議7

　　委托方：_____有限責任公司（以下簡稱甲方）

　　施工方：_____安裝工程有限責任公司（以下簡稱乙方）

　　_____擴能改造工程引起_____的既有蒸汽管道遷移，為保證_____改造工程順利實施，甲方委托乙方負責該項蒸汽管道的遷移工作，經甲乙雙方協商，簽訂以下合同：

　　一、工程名稱：_____蒸汽管道遷移工程。

　　二、工程范圍：按照甲乙雙方認可的施工圖紙CZQ20__-中界定的管道起始范圍。

　　三、工程施工內容：乙方按施工圖紙CZQ201施工甲方的_____蒸汽管道遷移工程，包括勘測設計、物資設備采購、工程實施、地方事宜協調、對產權單位竣工驗交等。

　　四、工期：20__年10月02日開工，20__年11月10日完工。

　　五、合同價款：本合同總計費用元由乙方包干使用，合同簽訂10日內甲方預付乙方30%的合同價款，竣工驗收合格后，撥付95%合同款，留5％質保金一年，使用一年后進行質保期質量驗收，沒有質量問題，一次性付清合同總價款

　　六、雙方的主要權利義務：

　　甲方責任

　　1按照合同約定及時撥付資金。

　　2派駐工地機構和代表，履行甲方職責，協調各方工作。

　　3審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。

　　4按約定辦理驗工計價手續、撥付和結算工程價款。

　　5按規定辦理項目預算（概算）執行情況審計和竣工后竣工決算的`審計手續。

　　6按有關規定參加竣工驗收交接工作。

　　乙方責任

　　1根據甲方的委托，負責具體辦理遷改工作。

　　2接受甲方委托的監理單位的監理。

　　3嚴格按照有關要求進行施工，確保工程質量，按合同約定時間完工和交付使用。

　　4堅持文明施工，做好施工現場環境保護、勞動保護和安全生產。

　　施工中乙方應遵循國家關于安全生產的規定，制定安全措施，避免傷亡事故的發生，乙方施工人員發生的一切傷亡事故由乙方承擔。

　　乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施；地下管線等設備，承擔由乙方造成損壞的責任賠償。

　　7、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。

　　七、驗收標準：按照國家、鐵道部現行的技術標準、規范進行施工，按照《城市供熱管網工程施工及驗收規范》和《房建設備大修、維修工程竣工驗收標準》進行驗收，達到合格工程。

　　八、工程保修、維修及違約責任

　　1、工程竣工驗收合格后，由乙方接管運營維護，甲方及時辦理相關移交手續。

　　2、若甲方無正當理由單方終止合同，除承擔由此給乙方造成的經濟損失外，還應向乙方支付工程總造價3%的違約金。乙方無正當理由單方終止合同，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。

　　九、爭議解決

　　本合同未盡事宜，雙方協商解決。解決不成，任何一方均可向濟南鐵路運輸中級法院起訴或聊城仲裁委員會仲裁。

　　十、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　本合同正本兩份，甲、乙雙方各一份。副本6份，甲方3份，乙方3份。若正本與副本相悖，以正本為準。

　　甲方: _____有限責任公司

　　乙方：_____安裝工程有限責任公司

　　法定代表人：（簽字）

　　委托代理人：（簽字）

　　經辦人：

　　二O_______年_____月_____日

委托施工協議8

　　工程名稱：云南省牛欄江—滇池補水工程德澤水庫樞紐工程

　　委托方（以下簡稱甲方）：云南建工水利水電建設有限公司德澤水庫樞

　　紐工程項目部

　　受委托方（以下簡稱乙方）：云南潤諾建筑工程檢測有限公司

　　經甲、乙雙方協商，甲方的云南省牛欄江—滇池補水工程德澤水庫樞紐工程試驗檢測工作由乙方完成，特訂立本合同。

　　一、試驗檢測范圍

　　本工程所涉及的在云南潤諾建筑工程檢測有限公司試驗檢測資質范圍內的試驗檢測項目。

　　二、雙方的義務

　　1、甲方的.義務

　　（1）按本合同約定按期支付試驗檢測費用。

　�。�2）按相關工程管理規定，提供建筑材料各產品的相關資料，并填寫試驗委托單。

　�。�3）負責現場試驗檢測人員的住宿和辦公地點，支付試驗檢測費用。

　　2、乙方的義務

　　（1）按工程進度和試驗委托單及時完成工程的試驗檢測任務，并及時提交試驗檢測報告。

　　（2）按國家現行標準、規范規程安排設備、人員進行試驗檢測，并對檢測試驗成果進行評定。

　　（3）對甲方的工程技術保密。

　　（4）提供相關的工程技術咨詢服務。

　�。�5）協助甲方送檢乙方試驗檢測資質范圍外檢測項目。

　　三、檢測程序

　　1、部分受檢樣品由乙方負責取樣送到外送實施檢測，現場施工質量檢測由乙方安排試驗檢測人員進行檢測。

　　2、對各種試驗檢測工作，甲方需提供技術要求，明確樣品的產品信息和檢測要求。

　　四、履行期限

　　自本工程開工開始至工程完工，共計四十二個月，甲方付清試驗檢測費用，乙方提交完試驗檢測報告為止。

　　五、檢測費用和支付方式

　　1、本工程試驗檢測費用按總價貳佰萬元（￥200萬元）包干，不含乙方試驗檢測資質范圍外送檢所支付的費用。

　　2、乙方試驗檢測資質范圍外的送檢試驗檢測費用由甲方支付。

　　3、試驗檢測費用按工程進度比例進行支付，并于工程試驗檢測資料移交后一個月內支付所有費用。

　　六、爭議解決

　　本協議如發生爭議，友好協商解決。如協商解決不成，則進行仲裁。

　　七、其它

　　1、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，自雙方義務履行完畢之日止。

　　2、本協議一式陸份，雙方各執三份。

　　委托方（簽章）：受委托方（簽章）：

　　代表人：代表人：

　　年月日年月日

委托施工協議9

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等相關規定，為明確雙方在施工過程中的權力、義務和責任，經雙方協商同意簽定本合同。

　　第一條工程概況

　　一、工程名稱：高墩子至通木村二合同段K8+440～K8+500、K8+630～K8+680路塹控制爆破。

　　二、工程地址：平昌縣通木村。

　　三、工程內容：路塹巖石控制爆破(不含清運爆渣)。

　　第二條合同期限

　　乙方應根據甲方提供的施工計劃進度合理組織施工，不得無故影響甲方工程進度。如因乙方施工組織不合理而影響甲方工程進度，甲方所有損失由乙方承擔。

　　第三條工程數量、單價

　　1、以甲方施工樁號范圍內已經爆破的，以雙方現場實際收方簽認方量為準。

　　2、單價：按每立方米

　　第四條款項支付

　　一、本合同簽定后，甲方向乙方支付人民幣50000元(大寫：伍

　　二、工程進度款按經理部收到業主本工程計量款之日起一周之內支付。

　　三、工程結束后并經甲方及本工程監理工程師驗收合格一個月內留10%保證金，其余款項甲方向乙方一次性付清。

　　第五條甲方負責事宜(所發生費用由甲方承擔)

　　一、本合同簽定后，甲方向乙方交付控爆作業場地及周圍范圍內需保護的.地下管網、管線資料一份，并保證資料真實準確，提供路塹相關資料一份。

　　二、負責周圍環境的協調工作，為乙方進場施工創造便利條件。

　　三、負責路塹的標高測量，向乙方提供各點開挖尺寸的書面材料并進行技術交底。

　　四、因甲方原因而使乙方停工、返工等，應向乙方補償經濟損失。

　　五、合同簽定，盡快通知乙方開工時間，以確保有效工期。

　　第六條乙方負責事宜(所發生費用由乙方承擔)

　　一、制定施工方案及施工工藝并按甲方的要求跟蹤測試并提供監測資料和報告。

　　二、爆破嚴格按控爆設計書進行，爆渣粒徑要滿足路基填料的要求。嚴格按照甲方提供的橫斷面圖紙進行爆破且對邊坡實行光面爆破。

　　三、全面負責技術及安全工作。

　　四、因乙方自身原因造成的停工、返工等，責任由乙方自負。

　　五、在控爆施工中，因乙方自身原因造成的安全責任事故，由乙方負全部責任，相應的經濟損失及賠償由乙方承擔。

　　六、因乙方爆破施工的盲炮所產生的安全責任事故，由乙方負責。

　　第七條未盡事宜，雙方協商解決。

　　第八條本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等效力，經雙方簽字蓋章后生效，工程結束并結清全部款項后自動失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托施工協議10

　　委托方（甲方）：________

　　受委托方（乙方）：________

　　本著公平合理、互利互惠的.原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將本廠1#—4#鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工，雙方就具體事宜達成以下協議：

　　一：工程概況

　　工程內容：1#—4#鍋爐硝石灰管道改造

　　工程地址：再生能源利用中心主廠房0米

　　二：承包方式

　　包工包料

　　三：工期：

　　1。乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求進行施工。

　　2。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　五：工程合同價款（建安票）

　　1。材料費：

　　2。人工費：________元整

　　3。稅費：3。5%

　　總計：________元整經雙方協商本合同總價款人民幣拾壹萬壹仟貳佰零柒元六角五分整。

　　六：合同生效與終止

　　本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　七：合同份數

　　本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執________份。本合同未經事宜，雙方協商解決。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托施工協議11

　　發包方（甲方）：________________

　　承包方（乙方）：________________身份證號碼：________________

　　本著公平合理、互惠互利的.原則，經甲乙雙方共同協商，甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議：________________

　　一、工程概況：________________

　　1、工程名稱：________________

　　2、工程地址：________________

　　3、承包范圍：________________

　　4、居室面積：________________居室間數：________________

　　5、工程內容（附工程設計圖紙、工程預算報價書）

　　二、承包方式：________________

　　1、工期：________________天，自________年________月________日開工，于________年________月________日竣工。

　　2、工程承包價款：________________

　�。�1）工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算（附工程項目承包單價表）。

　�。�2）工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。

　　3、承包信譽保證及質保條款：________________

　�。�1）根據甲方公司工程管理規定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金元。甲方財務部出具相應收據，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內返還乙方。

　�。�2）乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保，如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。

　�。�3）工程竣工驗收合格后，乙方無條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價_______________%繳納工程質保金（即；_____________元）。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。

　　1、本合同甲、乙雙方各執一份。

　　2、本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后（除有關保修條款仍生效外）自動終止。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　________年____月____日

委托施工協議12

　　甲方(委托人)：___________身份證號碼：___________

　　乙方(居間人)：___________身份證號碼：___________

　　本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依據平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　乙方接受甲方委托，負責就工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業承包施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　乙方必須向甲方提供有關該工程項目的`信息。

　　乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的信息真實可靠。

　　乙方應保證該工程項目真實可靠，各種施工手續齊全，能夠正常施工。

　　如工程款支付遇到問題，乙方應利用自身關系協助甲方與業主方或其他方共同追繳工程款。

　　乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

　　三、甲方義務

　　甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。

　　如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　本項目居間報酬為

　　居間成功后，報酬為總中標金額千分之。本報酬支付為一次性支付應在簽訂中標合同后三日內一次性付清。

　　甲方可以轉賬或現金的方式支付。

　　報酬支付到指定賬號。

　　賬戶名：___________

　　賬號：___________

　　五、保密事項

　　甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　六、合同終止

　　本合同簽字生效后，如中標合同未簽訂本合同自動終止。

　　如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　七、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　八、其他事項

　　乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有，則由乙方自行承擔法律責任。

　　本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(簽章)：___________

　　乙方(簽章)：___________

　　簽訂日期：___________

委托施工協議13

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建筑法》等相關法律法規、遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，雙方就本建設工程總承包施工事宜進行協商，達成共識，訂立本協議，以資共同遵守執行。

　　一、工程概況：

　　項目名稱：工程地點：工程內容：資金來源：工程面積：

　　二、工程承包范圍及承包方式

　　承包范圍：施工圖紙范圍內的全部項目工程。

　　承包方式：包工、包料、保質量、工期、安全生產、文明施工。

　　三、合同工期

　　雙方約定：本工程開工日期為年月日，竣工日期為年月日，有效工期為 600 天。施工合同補充協議

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格。

　　五、結算方式、付款方式

　　1、結算方式

　　(1)本工程與其全部變更簽證結算時定額套用寧夏回族自治區建設工程造價計價依據：《建筑工程計價定額》、《裝飾裝修工程計價定額》、《安裝工程計價定額》、《建設工程費用定額》，其他費用按國家及自治區有關文件規定執行。材料價差按施工期間寧夏造價管理站頒發的《寧夏建材》信息文件分期進行劃價調整，材差文件中未列材料(或暫定價部分)價格按發包人和承包人認可的實際價格調整。

　　(2)工程取費標準：該項目工程類別按定額站核定為準，企業類別按本施工企業類別計取。

　　(3)項目工程90%用現金結算工程款，房屋抵頂不超過工程造價的10%。

　　(4)甲方應在工程竣工之日起60個工作日內完成工程結算，否則視為認可乙方所做的單方結算，相關各方審定簽字之日氣1個月之內支付到工程結算款的95%，留5%做為工程保修金，保修期滿一次性付清。

　　(5)甲方切除項目：土方、護坡、降水、電梯、消防、通風、空調及制冷機組。

　　2、付款方式

　　(1)本工程款的支付形式：現金及房屋抵頂付款共計95%(工程保修費5%，工程保修期滿一次性付清)。

　　(2)承包人簽訂施工協議后，發包人開始土方開挖三日內，承包人向發包人交納工程質量保證金300萬元。質量保證金到甲方指定賬戶

　　后，甲方向乙方以書面形式告知進場搭建臨時設施及施工前的準備工作。若不按約定時間交納質量保證金，視為違約，本協議自行解除。

　　(3)工程付款結點：第一結點地下鋼筋混凝土結構施工到±0.000后支付至已完成工程形象進度的70%;第十層、第十八層鋼筋砼結構施工完畢支付至已完工程形象進度結算價款的70%;裝飾裝修工程按月進度的70%支付工程款;多層主體封頂，按月進度款的70%支付。工程達到竣工驗收合格后，在辦理竣工驗收備案各類手續之前，甲方將工程款支付到已完工程量的90%。

　　(4)付款形式：主體封頂后按月進度支付，承包人每月25日提交已完工程量的付款申請書交監理和甲方代表審批后，發包人于次月8日前支付工程形象進度款的70%，撥付工程款時，承包人需提供農民工工資發放表。

　　(5) 年度能達到三個月施工期的，地下室必須到±0.000，發包人因工期時間不足，致使乙方年度不足三個月施工期限的，甲方應付給乙方70%形象進度款，若付款不到位時，甲方按年息10%向乙方支付違約金。

　　(6)乙方停工放人時，涉及農民工工資問題，甲乙雙方協商解決。

　　(7)工程竣工結算完，甲方不能按合同要求按時按比例支付工程款時，甲方應承擔由此給乙方造成的一切經濟、法律訴訟等損失，并按年息10%支付違約金。

　　六、其他約定

　　1、工程質量必須達到合格標準，質量標準的評定以國家或行業的質

　　量檢驗評定標準為依據。經建設方、監理方、甲方認可;因乙方原因造成工程質量達不到約定的質量標準，乙方應承擔全部責任及經濟損失。

　　2、在施工過程中，乙方所發生的一切債權債務由乙方自行承擔。乙方應將甲方支付工程款優先發放農民工工資，不得拖欠。

　　3、乙方不能將本工程轉包、倒賣。一經發現，乙方無條件退出，協議終止，所造成的損失及法律責任均由乙方承擔。

　　4、乙方在施工期間，出現安全、質量事故等全部自己解決。造成的`一切經濟損失及法律責任由乙方承擔，甲方不負任何責任。

　　5、文明施工，現場維護由乙方負責。

　　七、約定條款

　　1、乙方進入施工現場完成相應的工作量后，用于本項目的鋼材、商品混凝土由甲方提供擔保。

　　2、協議中的抵房達到預售條件時，根據乙方需求(住宅房或商業房)，甲、乙雙方簽訂抵房協議書，按掛牌價每平米降低100元抵頂工程款。

　　3、施工許可證辦理后進行工程備案，訂立工程合同，建設工程合同的各項條款均以本協議為準，辦理工程備案發生的費用各自承擔相應的費用。

　　4、協議第五條第二款第二節中交納的質量保證金，按照協議第三條約定的進場時間未能進場施工，予以返還。乙方等待甲方項目啟動另行進場。若甲方另行發包給其他施工單位，應視為合同欺詐。

　　5、乙方承接的項目工程分項工程分包，條件價位同等時，優先安排

　　使用甲方推薦的分包隊伍。

　　6、質量保證金的退付：工程施工至主體封頂退50%，裝飾工程完成，竣工驗收合格后退50%。

　　八、爭議的解決

　　協議履行過程中發生的爭議，雙方友好協商解決，協商不成時，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　九、協議生效、分數

　　本協議甲乙方雙方法定代表人或委托代理人簽署并加蓋公章，按合同第五條2.2條之約定質量保證金到甲方指定賬號后生效。本協議一式捌份，甲乙雙方各執四份，具有同等法律效力。

　　甲方開戶銀行：

　　甲方賬號：

　　甲方：乙方:

　　法定代表人：法定代表人：

　　日期：年月日

委托施工協議14

　　施工升降機安全技術委托檢驗協議書

　　委托單位填寫

　　工程名稱

　　工程報監編號

　　200—

　　第二聯

　　委托單位存

　　工程地址

　　升降機在工地的編號

　　制造廠家

　　生產許可證號

　　型號規格

　　出廠合格證號

　　最大允許安裝高度

　　安裝資質證號

　　計劃安裝高度

　　發證機關名稱

　　己安裝高度

　　安裝單位名稱

　　最大額定起重量

　　人/t

　　安裝負責人及電話

　　升降機使用單位名稱

　　使用單位聯系人及電話

　　本機已安裝完畢并通過自檢合格，現委托佛山市禪城區建設工程質量安全檢測站到現場進行安全技術檢驗。辦理委托檢驗時向檢驗單位提交資料(原件或有效復印件)情況：

　�、偈┕ど禉C基礎圖及其隱弊驗收資料□

　�、谑┕ど禉C附墻預埋件設計圖及其隱弊驗收資料□

　　③施工升降機安裝位置平面圖□

　�、苁┕ど禉C附墻立面圖□

　�、菔┕ど禉C安裝自檢合格報告□

　　并保證對所提供的一切資料的真實性負責。

　　相關約定

　　1.檢驗依據：①《施工升降機檢驗規則》(GB/T10054-20xx年)

　　②《施工升降機安全規程》(GB10055-20xx年)

　�、邸妒┕ど禉C監督檢驗規程》(國質檢鍋[20xx年]121號)

　　2.為配合檢驗單位檢驗工作，委托單位應提供必要的人員協助和安全環境條件。

　　3.為配合檢驗單位檢驗工作，委托單位在檢驗時應提供施工升降機的最大額定荷載的1.25倍的`砝碼和墜落試驗裝置，用于施工升降機試驗。

　　4.檢驗單位按檢驗標準負責對委托單位的施工升降機進行安全技術檢驗，檢驗應確�？陀^、公正、準確。

　　5.檢驗單位在檢測(存在不合格項時由委托方落實整改，并填寫整改報告交檢測站)完畢或復檢合格后三個工作日內出具檢驗報告，檢驗報告正本由委托方憑本委托協議書到檢測站領取。

　　6.每臺施工升降機需填報本委托協議書一式二份，委托單位、檢驗單位各存一份。

　　檢驗單位填寫

　　1.費依據:佛山市禪城區物價局佛禪價[20xx年]80號文。

　　2.費:檢驗費：￥元，大寫：仟佰拾元(初檢□，復檢□)。

　　3.檢驗時間:初步約定200年月日(上午/下午)，若有特殊情況需要變更檢驗時間時，由雙方另行商定。

　　雙方簽字

　　其它約定：

　　委托單位：檢驗單位：佛山市禪城區建設工程質量安全檢測站

　　經辦人簽名：

　　電話：

　　簽約日期：年月日

　　注:有“□”選項,選用打“勾”表示,不選用打“╳”表示。

委托施工協議15

　　甲方：乙方：

　　經雙方友好協商，甲方將乙方中標的商貿物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協議如下：

　　一甲方權利和義務

　　根據中標施工合同：

　　（1）甲方應負責協調乙方施工的周邊環境不受干擾；

　　（2）甲方會同業主負責辦理開工報建檢查竣工等手續；

　�。�3）甲方會同業主監督檢查乙方施工進度和安全，質量；

　�。�4）甲方負責向業主催付進度工程款；

　　（5)甲方負責向業主在≧0完成內催退履約保證金，主體完工再催要剩下的50%履約保證金。

　　二乙方權利和義務

　　根據中標合同：

　　（1）履約保證金在20xx年3月3日上午12點之前交于業主人民幣壹佰萬元整

　　（2）20xx年3月2日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整，否則本協議作廢。20xx年3月3日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※，剩余的管理費分批根據業主的付款付與※※。

　　（3)乙方應按甲方要求按期進駐現場開工，并確保施工工期和質量；

　　（4）配合甲方會同業主辦理開工報建檢驗，檢查，竣工等手續；

　�。�5）配合甲方協調周邊施工環境；

　　（6）負責整理工程的各項有關建設施工竣工驗收資料及報驗手續；

　　（7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用；

　�。�8）乙方提供正規的.稅票；

　　（9）乙方安全事故完全自負，與甲方無關。

　　三．違約與仲裁：

　�。�1）甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期，會同業主處理辦理相關手續，確保乙方正常正當施工，如有違約，在乙方提出終止協議的十日后全額履約保證金。

　　（2）乙方在甲方下達開工命令后三日內無條件開始施工，如果不能按期進駐現場，甲方提出終止協議，保證金不退，如有違約雙方協商解決，協商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。

　　本協議一式四份，自簽訂后一日內生效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　甲方擔保人：乙方擔保人：

　　20xx年3月1日

【委托施工協議】相關文章：

委托施工協議12-28

委托施工合同07-29