【推薦】設備租賃合同模板匯編9篇

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，我們用到合同的地方越來越多，它也是實現專業化合作的紐帶。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編為大家收集的設備租賃合同9篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

設備租賃合同 篇1

　　出租方（以下簡稱甲方）：

　　承租方（以下簡稱乙方）：

　　甲方和乙方一致同意按照下列條款簽訂本融資租賃合同，并共同遵照執行。

　　第一章 合同的標的

　　根據＿＿＿＿＿文件批準，乙方擬租賃＿＿＿＿＿＿（下稱租賃物件）。甲方經審查同意支付設備價款及有關費用共計人民幣＿＿＿＿元（大寫），購進租賃物件后租給乙方使用，租賃物件明細表作為合同不可分割的一部分。

　　第二章 對租賃物件的權利和義務

　　（２－１）在租賃期內合同附表所列租賃物件的所有權屬于甲方，乙方對租賃物件只有使用權。乙方不得在租期內對租賃物件進行銷售、轉讓、轉租、分租、抵押、投資或采取其它任何侵犯租賃物件所有權的行為。

　　（２－２）租期內租賃物件由乙方使用，乙方有義務合理和適宜地保護租賃物件，并對由于乙方自己的過失或疏忽或由乙方可防止的任何第三人的行為造成的對租賃物件的滅失或損害負有賠償義務。

　　（２－３）為了保證租賃物件的正常使用和運轉，乙方負責對租賃物件按技術要求進行正常的、適時的維修和保養。維修和保養所發生的費用均由乙方自付。租期內，租賃物件無論發生任何屬于制造或使用的事故均由乙方負責解決，乙方不能因此而免除向甲方支付租金的義務。

　　（２－４）甲方有權對租賃物件的使用情況進行檢查，乙方應為甲方的工作提供方便。租期內，乙方每半年應向甲方提供乙方的財務報表，并向甲方報告經營情況。

　　（２－５）租期內，乙方不得以任何形式明示或暗示其對租賃物件具有所有權和處分權，如乙方在此期間由于債務糾紛或依法破產，乙方應向法院、債權人或清算委員會申請對租賃物件不具有所有權，亦不得以租賃物件充做訴訟保金或抵償債務，同時必須及時報告甲方。

　　（２－６）租賃期滿后，本合同租賃物件的處理：

　　Ａ、留購

　　甲方同意按合同附表第１２項所列的留購貨價將租賃物件售與乙方。留購貨價同最后一期租金一并支付。全部實際租金和留購貨價以及出現合同第三條的情況（如有時）增加的稅款、利息或延付利息和罰款利息付清后，甲方將租賃物件的所有權轉移給乙方。

　　Ｂ、續租

　　甲方同意乙方對合同的租賃物件進行續租，其續租租期、租金金額、租金交納日期等租賃條件由甲乙雙方在合同期滿前三個月內協商確定，并另訂續租合同。

　　（注：留購或續租任擇一種，雙方確定一種后，另一種在合同中無任何法律效力。）

　　第三章 租期和租金

　　（３－１）甲方出租、乙方承租租賃物件的租期共計＿＿＿＿個日歷月，進口設備的租賃期從設備到港日起算，國內設備租賃期從發貨日起算，即自 年 月 日起，至 年 月 日止（包括起止日）。

　　（３－２）在本條第一款所列的租期內，乙方不得中止和終止對租賃物件的租賃，并不得以任何理由提出變更本租賃合同的要求。

　　（３－３）本條第一款所列租期的全部租金總額包括設備價款、保險、銀行費用、利息為＿＿＿元（大寫），由乙方按租金償付表（合同附件）向甲方分＿＿＿次交付。

　　（３－４）乙方向甲方支付本合同項下的租賃手續費為租賃總成本的百分之＿＿＿，計人民幣＿＿＿元，乙方應將該項手續費在本合同雙方簽字之日后十天內全額付給甲方（手續費滯交影響合同執行所造成的一切損失由乙方負責）。

　　（３－５）為按本條規定支付租金，乙方應在規定的每期租金交付日期（不包括交付日當日）前＿＿＿日將租金劃入甲方的帳戶。

　　（３－６）在租賃期內，由于國家增減有關稅項、稅率及銀行利率等因素必須變更租金時，甲方用書面通知乙方這種變更并提出新的實際租金，乙方承認這種變更并承付。

　　（３－７）乙方延遲支付租金時，甲方除按照延付時間繼續計收利息外，每日加收延付金額的萬分之三的滯付金。

　　第四章 租賃物件的購貨、交貨和驗收

　　（４－１）購貨方式有以下三種，甲乙雙方商定采用（ ）種方式。

　　Ａ。根據貿易有關規定，甲方同意乙方自行簽訂或委托代理人簽訂購置租賃物件的合同，乙方或其委托的代理方對該合同承擔一切義務。對該合同的履行及租賃物件質量等問題引起的后果，甲方均不承擔任可責任，購貨原始發票及合同副本、委托書副本交甲方保存。

　　Ｂ。租賃物件甲乙方確定后，購貨合同由甲方簽訂。乙方作為甲方代表，負責處理購貨合同履行過程中的一切問題，并承擔本合同履行過程中由于乙方的過失所造成的經濟責任。

　　Ｃ。乙方與供貨方簽訂購貨合同，應由甲方確認蓋章后生效，采用托收承付方式付款，供貨方辦理托收承付時，必須交付鐵路運單或乙方自提證明單據。甲方見單后付款并對貨物享有所有權。如在運輸中發生問題或貨物有其他質量、短缺等問題由乙方負責與供貨方聯系解決，甲方不參與也不承擔任何經濟責任。

　　（４－２）租賃物件運達使用地點后，乙方應在三十天內負責驗收（包括進行試車），同時將簽收蓋章后的租賃物件的驗收收據一式二份書面附驗收結果交給甲方。

　　（４－３）如果乙方未按前項規定的時間辦理驗收，甲方則視為租賃物件已在完整狀態下由乙方驗收完畢，并視同乙方已經將租賃物件的驗收收據交付給甲方。

　　（４－４）如果乙方在驗收時發現租賃物件由于賣方責任造成租賃物件的型號、規格、數量和技術性能等有不符、不良或瑕疵等情況時，由乙方直接向賣方交涉處理并立即將上述情況用書面通知甲方。如賣方延期交貨，由乙方直接催交。

　　第五章 租賃物件的保險

　　（５－１）甲方負責在租賃期開始前對租賃物件投保本合同第三條第一款所列租期內的財產險和運輸險，保險費計入租賃物件總價款。

　　（５－２）如租賃物件發生保險范圍內的滅失或損害，乙方應負責及時書面通知甲方保險事故。保險公司賠付的款項應直接劃歸甲方，作為乙方尚未支付的租金。若該項賠付的款項多于乙方應付租金的部分，甲方應轉付給乙方，如該項賠付的款項少于乙方應付租金，不足部分應由乙方如數補交給甲方。如租賃物件發生部分損害或滅失，保險公司賠付的款項可由乙方使用，但僅限用于更換或修復被損害或被滅失的部件，使租賃物件恢復可正常使用的原狀；發生部分損害或滅失至恢復租賃物件原狀的過程中，乙方應仍按合同規定向甲方支付租金。

　　第六章 經濟擔保

　　（６－１）甲方同意＿＿＿＿為本合同乙方的經濟擔保人。乙方應向甲方提供經濟擔保人的法人證明書營業執照復印件及上年度末資金平衡表，并由該經濟擔保人出具不可撤銷的經濟擔保書作為本合同附件。

　　第七章 租賃保證金

　　（７－１）本合同一經簽訂，乙方應在合同雙方簽字之日后十天內向甲方支付規定的租賃保證金人民幣＿＿＿＿元作為履行本合同的保證。如因乙方未及時交付保證金致使不能執行合同，所造成的一切損失由乙方負責。

　　（７－２）租賃保證金不計利息，在租賃期滿是歸還乙方或抵最后一期租金的全部或一部分。

　　（７－３）乙方違反合同任何條款時，甲方應從租賃保證金中抵扣乙方應支付給甲方一部分或全部的款項。

　　第八章 違約和爭議的處理

　　（８－１）乙方應根據本合同的規定按時交納租金，并遵守合同中關于租賃物件使用的規定。如乙方在應付租金到期后一個月內未能交付租金，或違反租賃物件使用的有關規定，甲方有權終止租賃，并查封、收回所出租的租賃物件。收回、處理租賃物件所發生的'任何開支與費用及由此給甲方造成的經濟損失應由乙方承擔。

　　（８－２）在本合同項下發生的一切爭議，甲方和乙方及乙方的經濟擔保人應首先通過協商解決。如協商不能解決時，甲方和乙方及乙方的經濟擔保人均有權依法通過訴訟解決。

　　第九章 本合同的附件

　　本合同附件為合同的不可分割的組成部分。

　　附件一：租賃物件明細有；

　　附件二：租金償付表；

　　附件三：經濟擔保書。

　　第十章 合同文本及生效

　　（１０－１）本合同正本共一式叁份，甲方、乙方和乙方經濟擔保人各執一份。

　　（１０－２）本合同自甲方和乙方各自的法人或法人授權代表人簽字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　（公章） （公章）

　　法人或法人授權代表人 法人或法人授權代表人

　　（簽字） （簽字）

　　年 月 日 年 月 日

設備租賃合同 篇2

　　承租方（以下簡稱甲方）:合同編號：

　　簽約地點：

　　出租方（以下簡稱乙方）： 簽訂時間：

　　一．經甲、乙雙方友好協商，本著平等、互利的原則，達成如下共識：

　　乙方愿意向甲方提供修井設備出租業務，同時有責任向甲方提供租賃設備之外的免費技術支持、維護等軟性服務，務必讓甲方有一個良好的使用環境，配合甲方于租賃期內的一切可能的使用和操作時的幫助。

　　二、租用設備及費用明細清單:

　　設備名稱指標：單位、數量、備注

　　1. 通井機、井架一套

　　2. 板房三棟

　　3. 350井口一套

　　4. 總計金額：

　　三、權利與義務：

　　乙方保證向甲方提供如上表所示的配套機器,并且保證所有器材運行良好；

　　由甲方向乙方提前發出租賃信息。租賃的內容包括：租用設備名稱，使用時間、地點，用戶名稱及訂單人姓名。

　　在租賃的使用過程當中，甲方務必愛護儀器設備，妥善保管，小心使用，切勿野蠻操作，粗魯對待；更不可私自拆卸（憑易碎紙標簽判斷）。否則如有損壞或機身表面嚴重損傷者，按維修價格或復原所需費用收取賠償費。

　　四．結算方式；

　　雙方事前簽訂協議，在租賃協議完成后，甲方需付協議確定的租賃費用，合計金額

　　幣。 以上條款如有未盡事宜，雙方可協商解決。

　　本協議書一式兩份。承租方、租賃方各持一份，本協議書由雙方代表簽字蓋章后即可生效。

　　承 租 方：勝利油田孚瑞特石油工程有限公司 出 租 方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　聯 系電 話： 聯 系電 話：

　　元人民 元整 人民幣： 元整

設備租賃合同 篇3

　　出租單位：x公司（簡稱甲方）

　　承租人：x（簡稱乙方）

　　一、甲方同意雙方的要求，將原有“xx路五金零部件門市部”租賃給乙方經營使用，經雙方協商簽訂本合同，共同遵守。

　　二、原“xx路五金零部件門市部”共有固定資產2.3萬元，其中房屋建筑面積100平方米，經營面積65平方米，貨架11個，柜臺20節，保險柜1個，辦公用具若干。乙方每月按固定資產總額4%的比例向甲方交納固定資產占用費。乙方每月向甲方交納占用國家流動資金使用費160元。

　　三、原“xx路五金零部件門市部”屬微利企業，近5年來平均月贏利額千元左右，經乙方充分考慮，同意每月向甲方上繳實現利潤的10%作為統籌基金，每月一般不低于120元。

　　四、本租賃合同有效期為兩年，自20xx年6月1日起至20xx年6月1日止。

　　五、合同履行期間，甲方對乙方的經營方向進行監督，負責對乙方的業務指導，組織乙方參加各種政治活動，保障乙方在不違反國家政策和規定的前提下自主經營，贏利除足數繳納租金外自主使用。乙方要及時向甲方匯報業務經營情況，未能按月繳納時，按應繳金額每日罰3%的滯納金。

　　六、乙方在租賃經營期間，各種政治待遇不變，擁有自主經營的權力。

　　七、乙方向甲方繳納的租金總額為1200元，每月月初前5天內向公司財務科繳納，一般繳納轉賬支票，如沒有在銀行另立賬戶，也可以繳納現金。

　　八、本合同正本3份，甲乙及監證機關各1份，副本5份，甲方3份，乙方2份，分別交有關部門備查。

　　九、其他未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備租賃合同 篇4

　　出租方：(簡稱甲方)

　　承租方：____(簡稱乙方)

　　甲、乙雙方根據"中國工商銀行××市信托部設備租賃業務試行辦法"的規定，簽訂設備租賃合同，并商定如下條款，共同遵守執行。

　　一、甲方根據乙方上級批準的項目和乙方自行選定的設備和技術質量標準，向____購進以下設備租給乙方使用。

　　二、甲方根據與生產廠(商)簽訂的設備訂貨合同規定，于__年__季交貨。由供貨單位直接發運給乙方。乙方直接到供貨單位自提自運。乙方收貨后應立即向甲方開回設備收據。

　　三、設備的驗收、安裝、調試、使用、保養、維修管理等，均由乙方自行負責。設備的質量問題由生產廠負責，并在訂貨合同予以說明。

　　四、設備在租賃期間的所有權屬于甲方。乙方收貨后，應以甲方名義向當地保險公司投保綜合險，保險費由乙方負責。乙方應將投保合同交甲方作為本合同附件。

　　五、在租賃期內，乙方享有設備的使用權，但不得轉讓或作為財產抵押，未經甲方同意亦不得在設備上增加或拆除任何部件和遷移安裝地點。甲方有權檢查設備的使用和完好情況，乙方應提供一切方便。

　　六、設備租賃期限為____年，租期從供貨廠向甲方托收貨款時算起，租金總額為人民幣____元(包括手續費____%)，分____期交付，每期租賃金____元，由甲方在每期期末按期向乙方托收。如乙方不能按期承付租金，甲方則按逾期租金總額每天加收萬分之三的罰金。

　　七、本合同一經簽訂不能撤銷。如乙方提前交清租金，結束合同，甲方給予退還一部分利息的優惠。

　　八、本合同期滿，甲方同意按人民幣____元的優惠價格將設備所有權轉給乙方。

　　九、乙方上級單位____同意作為乙方的經濟擔保人，負責乙方切實履行本合同各條款規定，如乙方在合同期內不能承擔合同中規定的經濟責任時，擔保人應向甲方支付乙方余下的各期租金和其它損失。

　　十、本合同經雙方和乙方擔保人蓋章后生效。本合同正本兩份，甲、乙方各執一份，副本____份，乙方擔保人和乙方開戶銀行各一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備租賃合同 篇5

　　承租方： (以下簡稱甲方)

　　出租方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確甲乙雙方的權利和義務，經雙方同意簽定本合同。

　　一：租用設備的名稱、規格型號、數量及收費標準：

　　二.設備使用地點和進出場時間及費用：

　　1.乙方設備自年月日到場，自年月日開始計收臺班費用。

　　2.施工地點：

　　3.進場費：

　　三.班制及結算：

　　1.臺班計算方法：每8小時為壹個臺班，不足8小時按壹個臺班計算(臺班計時為8小時，包括整備2小時)。

　　2.結算方式：甲方于每月26日向乙方結算當月發生機械臺班費。

　　四.權利和義務

　　1.甲方權利和義務

　　(1)機械開始工作前，負責對乙方機械操作人員進行現場安全交底。

　　(2)保障乙方設備安全進出場道路暢通，并保證乙方機械設備及人員駐場期間的完好和安全。

　　(3)不得將乙方機械轉租第三者，并由甲方解決司機的食宿問題。

　　2.乙方權利和義務

　　(1)乙方根據甲方要求，在規定的時間內進入施工現場。

　　(2)當甲方違章指揮強制作業時，乙方工作人員有權拒絕執行。

　　五.其他約定事項：

　　六.本合同一式 份，合同雙方各執 份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備租賃合同 篇6

　　出租方(以下簡稱甲方)：

　　承租方(以下簡稱乙方)：

　　依據《中華人民共和國經濟合同法》，甲、乙雙方經協商一致，本著平等、自愿的原則簽訂本工程機械租賃合同。雙方務必自覺遵照本合同執行。

　　一、 施工地點：由乙方指定施工作業現場。

　　二、 機械類型及價格：

　　三、 租賃方式及條款：

　　1、 乙方以月租的形式租賃甲方機械，機械預熱、修理和移動都由甲方負責，每月工作27天，3天為維修機械時間，每天工作9小時，如機械工作時間不能正常工作，扣除修理時間。

　　2、 因下雨條件不利于施工，或施工過程中不需要機械作業，或不可抗力、或不可預知的情況下機械停機，甲方不負責任何費用。租用期間，如下雨達到50mm以上按實際時間計算；因自然天氣、氣候(如北方的冷空氣、沙塵暴、下雪結冰)等情況，期間按實際時間計算；在后期收尾階段，機械工作不到15天(含15天，9小時/天)的按實際時間計算工作時間，達到15天的(9小時/天)按包月計算。

　　3、 付款方式：每月一結

　　4、 進場費：一臺共計3000元。

　　5、 機械的看護、維修、保養由甲方負責。

　　6、 由乙方提供機械作業所需的柴油，其它油料由甲方負責。機械進場時需由甲乙雙方確認機械內存柴油量。退場時需甲乙雙方重新確認機械內存柴油量，以確保機械進場、退場時機械內存柴油量一致。

　　7、 甲方應提供性能良好的機械，并配備合格的機械操作人員，甲方的機械操作人員應聽從乙方現場人員的指揮。按時按線路到達指定地點，按乙方現場人員的要求作業，乙方的機械操作人員可隨時調運和操作機械。如甲方的機械性能不好和操作人員不聽從乙方人員指揮，乙方有權要求甲方更換操作人員或機械退場，中止合同，并從臺班中扣除甲方的機械進場費。

　　8、 甲乙雙方以機械具體工作時間的形式確定機械實際作業時間，雙方都必須掌握和記錄，并到月底核對。乙方付甲方的機械租賃費，若有拖欠，甲方有權停機停工。

　　9、 機械的進場費由乙方承擔，退場費由甲方承擔，若乙方的租賃期小于二個月(含二個月)，則進場費和退場費均由乙方負責。

　　10、甲方所派的機械操方作人員的吃住由甲負方責。

　　11、以上租賃價格為不含稅價格。如乙方需要發票，則多租賃價格在現有價格基礎上上浮百分之五。

　　四、安全要求

　　1、甲方(包括機械操作人員及其他人員)，必須嚴格按照工作施工技術規程進行作業，機械操作人員和維修人員必須嚴格按照機械的操作和維修保養規程安全作業，其他人員未經允許不得進入工地。

　　2、甲方必須嚴格遵守工地規章制度，服從乙方現場人員的指揮和上級有關部門的監督管理，機械必須停方在乙方指定的位置，未經允許不得擅自移動和操作機械。

　　3、甲方必須遵守國家的法律法規。

　　凡是違反上述條款所造成的不良后果和損失，乙方概不負責，同時乙方有權要求甲方更換機械操作人員或機械退場，中止合同，并從臺班費中扣除甲方的機械進場費。

　　五、 仲裁與調解

　　如發生合同爭議或經濟糾紛，雙方本著合作、互諒的原則協商解決，如雙方不能達成協議，則由仲裁部門或人民法院進行仲裁裁決。

　　六、 本合同經雙方簽字蓋章后立即生效，到工程款結清后自動終止，本合同一式兩份(每份三頁)，由甲乙雙方各持一份。

　　出租方(蓋章)承租方(蓋章)

　　法定代表人簽字： 法定代表人簽字：

　　帳號： 帳號：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　日期： 日期：

設備租賃合同 篇7

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系

　　1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

　　4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

　　5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

　　另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。

　　四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

設備租賃合同 篇8

　　甲方（出租方）

　　乙方（承租方）

　　經雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條 產品編號名稱、品牌型號、售價、租金等。

　　第二條 租賃期限：

　　1、檢測設備的租賃期限始于 年 月 日，甲方從當日起交付設備給乙方使用，同時乙方支付押金。乙方使用至 年 月 日結束租賃歸還所租設備給甲方。如遇特殊情況或合同到期，乙方應提前伍個工作日通知甲方，征得甲方同意后，在不超過規定時間的24小時內歸還設備，若未按時返回設備/部件，則按天收取租金，直到收回。

　　2、甲方有權利在上述租期內召回設備，最多不超過三次，合計不超過30天，甲方在召回檢測設備的同時，需把押金退還乙方，機器下次移交已方時再收取上述押金。

　　第三條 租金和租金的交納期限：

　　1、 首次租賃時，乙方在獲得租賃設備時應向甲方交納雙方確認的租賃押金，押金為 萬元整。在乙方返回租賃設備時，甲方應在24小時內退還乙方押金。

　　2、 甲乙雙方按合同規定的租賃時間結算租賃費用，簽合同時一次性付清租金為 仟元整，若續租需提前伍個工作日簽訂合同，按月收取租金，月末預付下月的租金。如乙方不能按期承付租金，甲方則按逾期租金總額每天加收千分之三的滯納金。

　　第四條 租賃期間租賃儀器的維修保養：

　　1、 甲乙雙方確認租賃關系之日起，雙方應對設備的質量、成色共同確認，租賃設備由甲方移交給乙方之時起，甲方負責正常的維修保養及普通故障的排除。

　　2、 因乙方使用不當，導致租賃設備硬件出現故障或受損無法使用，乙方不得自行拆機維修，應返還甲方維修，費用由乙方支付。

　　第五條 租賃擔保條件：

　　1、 押金可以現金和支票的形式支付，支票必須到帳后才能領取設備。

　　第六條 違約責任：

　　1、 甲乙雙方一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失。

　　2、 甲乙雙方一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。

　　3、 甲乙雙方一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，依照《中華人民共和國消費者權益保護法》的規定承擔損害賠償責任。

　　4、 乙方可以依照《中華人民共和國擔保法》約定向甲方給付押金作為債權的擔保。乙方履行債務后，押金應當抵作價款或者收回。

　　第七條 爭議的解決方式：

　　甲乙雙方可協商解決，仍不能解決時可向甲方所在地人民法院提出訴訟。

　　本合同一式貳份，合同雙方各執壹份。

　　甲方經辦人： 乙方經辦人：

　　委托代理人（簽章） 委托代理人（簽章）

　　時間： 時間：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行：

　　帳 號：

設備租賃合同 篇9

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平、誠實信用原則，甲、乙雙方就甲方租賃乙方所有、管理的吊車用于甲方位于成都市的建設工程有關的事宜，經協商一致，訂立本合同。

　　一、租賃費用：

　　卸裝鋼筋為￥8.00元/噸；

　　卸裝鋼筋翻圍墻為￥8.00元/噸；

　　其它需要吊車費用按消失計費為￥160.00元/小時；

　　備注：除按以上單價計價外，每次出車費用最少為￥300.00元，暫定租賃總價為30萬元（大寫：叁拾萬元整）。

　　1、日租金是甲乙雙方已經考慮了經營風險等因素的綜合租金，包括但不限于設備包裝費、乙方管理費、利潤、稅費及設備入場前的檢測費用、設備租賃試用期間消耗的燃料費用等所有費用，且合同約定租賃期內不做任何調整。

　　2、所租設備由乙方負責進場運輸及上下車工作，并由乙方進行安裝、頂升、拆卸，所涉費用均由乙方承擔，汽車吊在使用過程中發生的安全事故由乙方承擔相應責任。

　　二、租賃設備的質量標準和技術要求

　　1、乙方提供的租賃設備應當符合以下標準：最新國家標準并經法定檢測單位檢測合格，滿足甲方城建項目的施工需求，具體標準：吊車驗收標準：GB3811—83，安全規程：GB6067—85。

　　2、乙方保證其租賃設備符合產品質量安全性能要求，具有行業要求的生產備案、準用證明等各項證明資料，在設備進場前雙方必須簽訂安全協議。

　　3、乙方應提供租賃設備的《產品合格證明》、《質量檢驗報告》、《產品質量保證書》、《生產許可證》、國家級檢測報告、使用年限證明、生產備案及其它相關資料，乙方沒有依約提供租賃設備有關的前述資料的，甲方有權拒付或暫緩支付租金。

　　4、其它約定：乙方必須按時將所需租賃設備運送至使用地點，并安排人員持合法有效的上崗證上崗操作。

　　三、租賃設備的簽收

　　甲方指定周孝夫（聯系方式：）清點租賃設備數量、規格型號，開具甲方租賃設備簽收憑證，確認乙方安排的操作人員的入場情況，核對人員的身份及證件，甲方對前述授權權限僅限于對本合同范圍內租賃設備數量、規格型號、乙方操作人員入場情況的確認。

　　四、款項的結算與支付

　　1、甲方指定方的其他任何人結算對甲方沒有約束力，甲方對租金結算人的授權權限于本合同第三條甲方指定人員堅守的租賃設備按本合同第一條約定進行款項結算。

　　2、甲乙雙方進行結算時，根據本合同及補充合同的約定，以乙方簽章，甲方指定人員簽收且項目經理簽字蓋章確認的租賃憑證和以乙方名義開具的合法發票作為結算依據。

　　3、款項支付時間：。

　　4、款項支付方式：甲方以轉賬或支票方式將租金付至乙方在合同中所提供的賬戶（乙方賬戶名稱：，開戶銀行：賬號：），乙方對所提供的賬戶已確認無誤，從甲方付款至此賬戶之日起視為已到賬。乙方因賬戶原 因產生的經濟損失由乙方自行承擔，若乙方要求甲方將款項支付至以上賬戶以外的其它賬戶的，甲方有權拒絕。如乙方提供的賬戶錯誤，給甲方造成損失的，由乙方負責處理并賠償由此給甲方造成的損失。

　　5、乙方應憑以乙方名義開具的合法發票向甲方結算款項，乙方未提供的，甲方有權拒付租金并不承擔違約責任。

　　五、租賃設備的使用地點

　　甲方龍光君悅華庭二期項目施工地點為本合同租賃物使用地點。

　　六、租賃設備的維護保養

　　1、在租賃期限內，乙方負責租賃設備的日常維護、保養、修理工作，保證甲方正常使用，期間所發生的維護修理費用，由乙方自行負擔。

　　2、乙方安排名操作工人入場操作，所有隨機操作人員必須是與乙方簽訂了勞動合同的公認，操作工人的工資、社會保險、食宿等所有費用由乙方支付和繳納，過程中發生的安全事故等由乙方負責處理并承擔所有費用。

　　七、租賃設備的權屬

　　1、租賃期限內，租賃設備所有權屬于乙方，甲方擁有對設備的租賃使用權。

　　2、租賃期限內，乙方轉讓租賃設備或將租賃設備抵押第三人的，應提前3天書面通知甲方，甲方不因此喪失租賃權。

　　3、賃期限內，乙方不得再行將租賃設備出租給第三人，若乙方違反約定，將租賃設備再行出租的，應向甲方承擔違約責任及給甲方造成損失的責任。

　　八、雙方權利義務

　　1、甲方權利義務

　　（1）甲方應做好租賃設備進場前的準備工作；

　　（2）在租賃期限內，甲方未經乙方同意，不得將租賃設備轉讓、轉租給第三方，不得變賣或抵押租賃設備；

　　（3）甲方應按合同約定支付租金。

　　2、乙方權利義務

　　（1）乙方營業執照上的地址為可送達地址；

　　（2）乙方保證提供的租賃設備為合法生產企業生產，質量不存在瑕疵，且在使用年限內，能達到本合同約定的租賃使用功能和目的；

　　（3）乙方的隨機操作人員必須受過專業培訓教育并取得國家機構頒發的資格證書及執業證書，嚴格按照國家規范及甲方指令操作；

　　（4）乙方的隨機操作人員必須遵守甲方工地的各項規章制度，因乙方人員或設備造成甲方及任何第三人財產損失、人身傷害的，由乙方承擔賠償等責任；

　　（5）任何因素導致乙方出租設備及其附屬設施毀損、遺失、滅失、人員傷亡的，均由乙方自行處理并承擔一切損失與費用，甲方存在過錯的除外；

　　（6）乙方保證在合同約定或甲方告知的設備進場時間，將租賃設備暈死、裝卸并安裝在甲方指定的使用地點。

　　九、違約責任

　　1、因乙方再行出租、轉讓或抵押等處置租賃設備或對租賃設備所有權存在權利瑕疵等原因，使甲方對租賃設備的使用權收到限制或喪失的，乙方應向甲方支付 元的違約金；

　　2、乙方未按合同約定或甲方要求將租賃設備運輸、裝卸安裝至甲方指定使用地點的，乙方應向甲方支付違約金 元，造成甲方工期延遲的，乙方還應承擔甲方因此被建設業主方追償的全部責任；

　　3、乙方未按時將租賃設備退場的，乙方應向甲方支付的違約金且甲方不支付該拖延時間的租金；

　　4、因乙方所供租賃設備不合格或乙方人員原因導致甲方工程質量、安全事故的，由乙方承擔全部經濟、法律責任；

　　5、甲方未經乙方同意將租賃設備轉讓、轉租給第三方或變賣、抵押的，甲方應向乙方支付元的違約金；

　　十、其它約定

　　1、未經乙方書面同意，甲方不得轉讓債務。未經甲方書面同意，乙方不得轉讓債權；

　　2、乙方承諾其提供的設備沒有侵犯他人的商標權，專利權等知識產權，否則，一切責任包括但不限于民事責任、行政責任均由乙方承擔。乙方違反本款規定，甲方有權扣留租金，造成甲方損失的，甲方有權用租金抵押損失；

　　3、本合同屬于雙方公司重大商業秘密，簽約方均不得泄露；

　　4、甲方除在本合同中作出明確授權外，對甲方的其他任何人員或非甲方人員均沒有授權。甲方的其他任何人員或非甲方人員均不能代表甲方處理本合同引起的債權債務，包括但不限于出具欠款證明、對賬單、結算單等，因此產生的債權債務對甲方沒有法律約束力。

　　5、本合同的變更須經甲乙雙方加蓋公章/合同專用章方可生效，否則，視為未變更。

　　6、乙方確保在本合同項下提供的附件材料的真實性，所供附件均是在有效期限內或通過相應職能部門年檢的合法有效材料。

　　7、本合同甲乙雙方簽字并加蓋公章后生效，乙方應當在甲方最后一次付款前向甲方出具租金已經全部付清說明，合同在款項結清后自行終止。

　　8、甲乙雙方在履行本合同發生爭議的，應當協商解決，協商不成的，任何乙方有權向甲方注冊所在地人民法院提起訴訟。

　　9、本合同一式五份，甲方執叁份，乙方執貳份。本合同附件都是合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【【推薦】設備租賃合同模板匯編9篇】相關文章：

【推薦】設備租賃合同模板匯編10篇05-19

【推薦】設備租賃合同04-22

【推薦】設備租賃合同模板集合10篇05-23

【推薦】設備租賃合同模板匯總八篇05-23

【推薦】設備租賃合同模板集合6篇05-23

【推薦】設備租賃合同模板集錦9篇05-20

【推薦】設備租賃合同模板合集10篇05-16

【推薦】設備租賃合同模板集錦九篇05-15

檢測設備租賃合同模板03-30

精選設備租賃合同模板匯編九篇05-22