買賣合同

時間：2022-11-27 17:33:30 買賣合同我要投稿

關于買賣合同(合集15篇)

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編為大家收集的關于買賣合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

關于買賣合同(合集15篇)

關于買賣合同1

　　簽字日期：

　　賣方中國公司

　　地址：電報掛號：電傳：

　　買方 ×國公司

　　地址：電報掛號：電傳：

　　雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：

　　┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐

　　│ (1) 貨物名稱、規格包裝及嘜頭 │ (2) 數量│ (3) 單價│ (4) 總值│

　　├────────────────┼─────┼─────┼─────┤

　　│ │ │ │ │

　　│ ├─────┴─────┴─────┤

　　│ │ 賣方有權在＿＿％以內多裝或少裝 │

　　└────────────────┴─────────────────┘

　　（５）裝運期限：

　　（６）裝運口岸：

　　（７）目的口岸：

　　（８）保險：由賣方按發票金額１１０％投保。

　　（９）付款條件：

　　買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在＿＿＿＿＿＿＿前開出。信用證有效期為裝船后＿＿天在中國到期。

　　（１０）單據：賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單（或集裝箱運輸的已裝船提單）、發票、品質證明、數量／重量鑒定書；如果本合同按ｃｉｆ條件，應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。

　　（１１）裝運條件（ｃｉｆ／ｃ＆ｆ）

　　１．載運船只由賣方安排，允許分批裝運、允許轉船、允許集裝箱運輸。

　　２．賣方于貨物裝船后，應將合同號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

　　（１２）品質與數量、質量的異議與索賠：貨到目的口岸后，買方如發現貨物品質及／或數量／重量與合同規定不符，除屬于保險公司及／或船公司的責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須于貨到目的口岸之日起３０天內提出，數量／重量異議須于貨到目的口岸之日起１５天內提出。賣方應于收到異議后３０天內答復買方。

　　（１３）人力不可抗拒：由于人力不可抗拒事故，使賣方不能在本合同規定期限內交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求，賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的發生事故的證明文件。

　　（１４）仲裁：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能達成協議時，則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程序規則進行仲裁。仲裁決定是終局的，對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構另有決定外，均由敗訴一方負擔。

　　（１５）補充條款：

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同正本共２份，采用中、英（略）文書就，兩種文字具有同等效力。簽字后正式生效，雙方各執１份為憑。

　　賣方買方

　　中國公司 ×國公司

　　代表：（簽字）代表：（簽字）

　　見證人

　　（×××律師）

　　（簽字）

　　簽約地點：

關于買賣合同2

　　甲方：_________(賣方)

　　身份證：_________

　　乙方：_________(買方)

　　身份證：_________

　　甲、乙雙方本著平等、自愿的原則經協商一致，就上海市 (以下稱該房屋)買賣事宜，簽訂本協議，協議內容如下：

　　一、乙方已經了解甲方所屬該房屋相關情況如下：

　　(1) 該房屋產權證號為 _________ ;

　　(2) 該房屋地址為：_________;面積為：_________ ，該房屋用途為：_________ ;

　　二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為_________ ，自簽定本協議當日，甲方將上述房屋的預售合同及相關發票交至中介方保管。

　　三、甲、乙雙方協商一致同意甲方出售該房屋的實際出售價格為人民幣 _________元整(大寫：人民幣_________ 元整)。

　　四、乙方于簽約后次日，于中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權利限制及查封狀況，且甲方將相關交易資料交至中介方后，直接支付甲方定金人民幣_________ 元整，該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《上海市房地產買賣合同》生效后自動轉為購房款。

　　五、甲方須自簽訂本協議后5個工作日內辦妥授權委托中介方辦理該房屋的房地產權證及出售該房屋的一切相關手續的委托公證書。

　　六、甲乙雙方協商一致，待雙方簽定買賣合同時的具體付款方式如下：

　　1、乙方于簽約后次日，直接支付甲方定金人民幣_________ 元整。

　　2、乙方于甲乙雙方至上海市_________ 區房地產交易中心辦理過戶手續前，支付甲方房款人民幣_________ 元整暫存于中介方帳戶(戶名：_________ ，帳號：_________ )，中介方于交易中心出具收件收據后5個工作日內將該筆房款無息轉交甲方。

　　3、乙方于銀行發放貸款時，以貸款的方式支付甲方房款人民幣_________ 元整，該筆款項由中介方一次性劃入甲方帳戶。

　　七、若甲方在與乙方簽定本協議后，反悔不出售該房屋給乙方的，則甲方應雙倍返還乙方已支付的定金;

　　八、若乙方在與甲方簽定本協議后，反悔不購買該房屋的，則無權要求甲方返還已收取的定金。

　　九、甲方保證上述房地產買賣不存在產權爭議和其他人主張權利的情況。

　　十、甲、乙雙方協商一致，各自承擔各自交易過程中產生的稅費，任何一方不得因國家政策或稅費調整而損害另一方、第三方或中介方的利益。

　　十一、甲乙雙方于簽定該定金協議后十個工作日內簽定《上海市房地產買賣合同》，本協議未盡事宜以雙方簽訂的《上海市房地產買賣合同》約定為準。

　　十二、如雙方就本協議約定之內容發生任何糾紛，由雙方協商解決，協商不成的，皆選擇至上海仲裁委員會裁決。

　　十三、本協議經甲乙雙方或其合法授權人簽字即生效，且乙方有權指定第三人完全承受本協議，作為將來追加該第三人作為買方主體之一。

　　十四、本協議一式三份，甲、乙雙方各執一份，中介方執一份。

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　身份證：_________ 身份證：_________

　　聯系電話： _________聯系電話：_________

　　聯系地址： _________聯系地址：_________

　　日期：_________ 日期：_________

　　中介方：_________

　　聯系地址：_________

　　聯系電話：_________

　　日期：_________

關于買賣合同3

　　雙方按照公平、誠實和信用的原則，共同確定以下條款。

　　一、產品和價格

　　;后期因規劃或設計更本合同文本內出現的所有貨幣金額，如未加另行指明，其幣種均為人民幣。

　　二、合同生效

　　本合同經雙方簽字蓋章且收到合同定金后生效。

　　三、貨款支付

　　1合同簽訂后3日內，買方按照設備總價的3%即人民幣元支付定金，款到賣方賬戶后合同生效。該筆費用保留到第一次產品排產時，自動轉為排產款。

　　2買方根據自己需要，在交貨前3個月將需要排產的產品(按照表中的電梯標號和樓號)以書面形式通知賣方，同時將該批次產品設備總價的30%作為預付款匯入賣方賬戶，賣方確認款項后安排生產。 3雙方約定款到發貨，買方將已排產的產品貨款的70%和全額運輸保險費匯入賣方賬戶，賣方在收到款項后發貨。

　　4買方以銀行本票付款的，賣方在收到銀行本票后當日發貨;以銀行匯票或支票付款的，賣方在三個工作日內經銀行確認貨款到賬后發貨。

　　5買方在本合同約定的產品交貨期后60天時仍未付清貨款的，賣方可以視作買方自動退貨并書面通知買方，也可以要求買方繼續履行本合同。

　　6根據國稅發(95)088號通知的規定，產品直接銷售給產品使用單位的，賣方不再開具增值稅發票而開具一般發票。買方需要開具增值稅發票的，在訂貨時必須將產品使用單位的名稱、地址在合同中寫明。設備款發票由開具，運輸保險費發票由運輸公司和保險公司開具。

　　四、交貨日期

　　1賣方在按期收到合同規定的各個批次產品應付款項和排產通知書后及技術規格確認書后90天內向買方交付該批次產品。

　　2賣方在約定期內未收到預付款，或雙方未對產品技術規格及設計確認的，賣方的交貨日期將根據預付款收到的時間或產品技術規格及設計確認的時間按10天為一個單位(二者中以后一時間為準)順延。

　　五、交貨地點

　　上海市閔行江川路811號。

　　六、交貨方式

　　賣方代為辦理托運，公路運輸至需方工地：”項目現場。

　　七、產品包裝

　　1賣方以合理的包裝，保障產品符合正常運輸的要求。

　　2買方收到本合同產品后，應采取相應的防淋、防潮、防竊和防強光的保管措施，防止任何損蝕、損失和損害

　　八、產品質量保證

　　1賣方保證本合同產品符合雙方確認的產品規格以及營業設計圖樣，在產品交付時隨機附產品出廠合格證書。

　　2本合同中“商標電梯產品按GB7588-20_《電梯制造與安裝安全規范》標準制造;自動扶梯和自動人行道按GB16899-20_《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規范》標準制造。

　　3由賣方負責安裝的產品，在買方合理正常的保管和使用下，產品質量保修期為政府部門驗收合格之日起的12個月，并且不超過合同約定交貨日期起的18個月。

　　4按照國務院《特種設備安全監察條例》(第373號令)規定：電梯的安裝、改造、維修，必須由電梯制造單位或者其通過合同委托、同意的單位進行。買方或使用單位必須與賣方簽訂《產品安裝合同》，由賣方負責產品的制造和安裝質量。

　　5賣方與買方或賣方與產品使用單位簽訂了《產品安裝合同》，因非賣方原因使得《產品安裝合同》不能正常履行或終止履行的，賣方將不承擔產品安裝驗收和整機運行質量的責任。

　　6在質量保證期內，賣方對產品的缺陷負責免費修理或更換，更換下的零部件所有權歸賣方所有，由賣方統一回收。

　　7產品投入使用之前，買方應仔細閱讀賣方隨機提供的《用戶使用指南》以及國務院《特種設備安全監察條例》(第373號令)，并遵照執行。

　　8為使廢舊印刷電路板不流入市場，進而切實保護用戶利益，對所有電梯印刷電路板的更換必須以舊換新。

　　九、產品質量驗收

　　1本合同產品規格詳見雙方確認的“產品規格表”(后附)。

　　2除賣方負責安裝電梯產品之外，買方應在收到本合同產品后一周內將產品包裝破損或數量短缺的情況以書面形式向賣方提出索賠，并應當附有上述情況的有效證明，買方怠于提出索賠通知的，視為產品包裝完好、數量準確，賣方不再負責補缺或更換。

　　3雙方履行安裝合同后，賣方按國家有關的驗收技術標準進行最終質量驗收，并另向買方出具產品安裝檢驗報告和產品合格證書。

　　十、違約責任

　　1除不可抗力外，賣方未按合同規定期限交貨，或買方未按合同規定期限付清貨款的，違約方必須按逾期部分貨款總額的每天萬分之四的比例，向守約方支付逾期交貨或逾期付款的誤期損害賠償金。上述誤期損害賠償金是違約方對此類違約應付的且可預見的唯一損害賠償費，對該誤期損害賠償金的支付不影響違約方按照合同規定應該繼續履行的義務。

　　2除不可抗力外，賣方不能交貨，或買方中途退貨或被視作自動退貨的，守約方有權選擇解除合同，違約方應向守約方支付不能交貨部分或退貨部分貨款總額30%的違約金，守約方直接損失超過違約金部分，按照法律規定予以追究。

　　十一、其它

　　1買方未在合同約定的交貨日期提取本合同產品的，賣方可免費保管30天，自第31天起，買方按如下價格向賣方支付倉儲費：上海三菱的商標的電梯每臺60元/天、日本三菱的商標的電梯每臺120元/天，該倉儲費在賣方發貨前付清。在買方支付倉儲費之后，產品質量保證期順延。

　　2本合同產品的風險自交付之日起轉移。但不論何種情況，買方在沒有付清本合同項下全部貨款而提取產品的，該產品的所有權仍歸賣方所有，買方不可另行轉讓和處置。

　　3本合同價格不包括產品安裝費，為遵守國務院《特種設備安全監察條例》(第373號令)第十七條規定，雙方必須再簽訂《產品安裝合同》，編號為AZ-1。

　　4本合同及附件中的選擇項以“√”示選定，以“×”示否定，“產品規格表”以雙方授權簽署人的簽字并加蓋公章以示確認。

　　5本合同簽訂時，需要對合同條款增加和更改的，雙方應在“另行約定事項”中約定，經雙方授權簽署人簽字并加蓋公章后生效。

　　6本合同生效后，需要對原條款進行變更的，雙方應另行簽訂“合同修改書”，經雙方單位蓋章后生效。 7 “產品規格表”、“土建技術要求”、“營業設計圖”、“委托代辦運輸、保險協議”、“另行約定事項”、“合同修改書”、“產品樣本”及其他與本合同有關的協議均為本合同之附件，屬本合同不可分割部分，具有同等效力。

　　8買方自行對本合同產品進行額外裝潢的，裝潢設計方案需經賣方技術部門確認。未經確認，擅自裝潢而造成的一切后果由買方承擔。

　　9本合同正本一式肆份，雙方各執貳份。

　　10雙方發生爭議時，應先協商，協商不成，任何一方可依法向原告所在地的人民法院起訴。

　　十二、另行約定

關于買賣合同4

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　為了促進_________農業生產的發展，進一步完善_________農產品產、運、銷一體化運作機制，提高農業經濟市場化、產業化和規模化的發展水平，充分滿足全國城鄉居民對_________反季節瓜菜的需求，甲、乙雙方本著平等、友好、誠信、互利的原則，就雙方今冬明春_________反季節瓜菜代購代銷合作達成如下協議，供雙方共同遵守。

　　甲方保證及時、準確地向乙方提供本地農產品的種植___、區域分布、上市時間、總產量預測等信息資料，以便乙方制訂市場營銷。

　　甲方根據乙方的訂單負責當地的瓜菜收購和包裝工作，確保乙方所需反季節瓜菜的貨源___和供應乙方負責瓜菜的運輸和銷售。

　　甲方保證優先向乙方提供_________反季節瓜菜，平均日貨量不低于_________噸乙方保證優先向甲方訂購_________反季節瓜菜(甲方不能確保乙方所需瓜菜的品質和數量情況除外)。

　　甲方協助乙方在當地開展農作物新品種和農業生產技術的___業務，整合本地的農業資源，以推動本地農場企業與鄉鎮企業的農業___絡工程。

　　乙方每次訂貨可以___、傳真或___通知甲方，甲方同意再以___或書面傳真確認，詳列所需瓜菜品種、等級規格、數量、質量要求、收購___及交貨時間、地點等，傳真原件須乙方經辦人簽名并加蓋乙方單位公章生效。

　　乙方每次訂貨一般總量不少于5t貨車標準配載(空運貨物除外)，低于5t貨車標準載量乙方應提高瓜菜收購代理費標準。

　　甲方保證以最高___的___向乙供貨，在保證瓜菜品質的前提下盡可能降低瓜菜的收購___。具體瓜菜品種的具體收購___和代理費由雙方根據當時的市場行情確定。

　　甲方確定每次瓜菜的采收時間，確保所收購的瓜菜干凈、新鮮，不摻雜土泥沙，沒有農藥和化肥等污染，符合綠色食品的標準，適合儲藏和長途運輸，完全滿足乙方對瓜菜的時間和品質要求。

　　瓜菜包裝費用標準由雙方根據不同的瓜菜品種和運輸要求確定，包裝物可由甲方負責提供，包裝費用由乙方承擔。需回收的包裝物由乙方負責回收交還甲方。

　　甲方應在規定的時間和地點按時、按質、按量交貨，并及時通知乙方，由乙方經辦人根據雙方確定的等級質量標準的包裝要求驗收。

　　甲方負責___人員根據人的要求及時裝車并承擔相應的責任和費用。甲方有義務協調因收購、裝車等因素所引發的民事、交通糾紛、保證人、運輸車輛及所裝載瓜菜的安全和通行無阻。

　　運輸車輛一般由乙方負責調派。甲方可向乙方推薦本地xx人但須保所薦__________人的商業信譽和__________車輛的車況良好，適合__________乙方本次所訂購的瓜菜。

　　乙方應在每次下單的當天，根據雙方核定的費用總計以電匯、轉賬或現金方式支付給甲方(特殊情況下可放寬至乙方___后的十天之內)

　　甲方委托乙方代銷瓜菜時，乙方只需___貨款的及時回收，而無須承擔任何費用支出。瓜菜銷售完畢后，乙方應在十天內向甲方支付其所得的全部款項。

　　甲方所交貨物的品種、數量、品質、質量或包裝明顯不符合雙方確認的標準，甲方應向乙方支付貨款總值_________%的違約金并賠償乙方相應的損失。

　　甲方末能在規定的時間和規定的地點按質、按量交貨而造成逾期交貨，乙方有權提出折價處理或拒收全部瓜菜，并要求甲方承擔乙方因此多支付費用和全部損失。

　　因裝車人員___不力而延誤時間造成損失或因收購、裝車引發當地民事、交通糾紛而造成損失，甲方應承擔因此而造成的所有費用支出和相應的損失。

　　甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：_____________

　　代表(簽字)：___________代表(簽字)：____________

　　_________年____月____日_________年____月____日

關于買賣合同5

　　賣方：（以下簡稱甲方）____________________

　　身份證號碼：_____________________________

　　住所/單位：______________________________

　　買方：（以下簡稱乙方）____________________

　　身份證號碼：_____________________________

　　住所/單位：______________________________

　　甲方有一套在_______________________________________商品房，因房產證、土地使用證尚在辦理過程中，目前還不能辦理過戶手續，待甲方房產證辦理完畢后雙方再辦理過戶手續。經甲乙雙方協商，就房屋買賣未過戶之前的有關事宜達成如下協議：

　　第一條房屋基本信息

　　甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有：房屋坐落于（地址/小區單元/樓層/面積/其他）

　　__________________________________________________________________________________________平方；

　　買賣雙方均清楚該房屋產權及面積現狀，并確認該房屋是在房產證件為辦理的情況下以現狀出售：

　　第二條成交價格及付款方式

　　甲乙雙方商定成交價格為人民幣____________元（大寫：_________________整）。雙方約定，本房屋產權轉讓過程中產生的各類稅費及房屋過戶手續費等由乙方全部承擔，該費用不包含在本房屋價款之中；

　　付款方式：合同簽訂后，當事人雙方同意按下列方式交付房款：

　　1、分貳期付款：乙方于簽訂本合同當日，交付甲方第壹批

　　履行合約保證金（含定金）__________元，(大寫：_________________整）；

　　2、乙方于房產證下來后的十日內交付房屋第貳批尾款

　　___________元（大寫:____________________整）。

　　3、由于該房屋現相關證件還在辦理過程中，不能立即辦理

　　房屋產權變更手續，雙方協商后共同同意扣除總房款的______________元(大寫：_______________整)，當做后期保證金。

　　第三條交房時間

　　甲方在乙方將房屋第壹批房屋款合計_____________元，(大寫：_____________整)付清之日七日內，將上述房屋交付給乙方。

　　第四條違約金

　　1、如甲方房產證下來一個月內，因甲方個人原因未按時與

　　乙方辦理過戶手續，將視為不履行合同，乙方有權利解除合同。甲方因在解除合同后十天內將已收房價款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫：______________整)。

　　2、如甲方房產證下來一個月內，因乙方個人原因未按時與甲方辦理過戶手續，將視為不履行合同，甲方有權利解除合同。甲方因在解除合同后十天內將已收房價款退還乙方。乙方將賠償違約金_________元(大寫：______________整)給甲方。

　　3、簽訂本合同當日起______年內甲方如還未獲得房產證，

　　將視為不履行合同，乙方有權利解除合同。甲方因在解除合同后十天內將已收房價款退還乙方并賠償違約金_________元(大寫：______________整)。

　　4、如乙方未能及時辦理過戶手續，甲方當提供有效證據證明甲方在房產證下來當日曾經通知乙方。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方自簽字之日起生效，并具有法律效應。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

關于買賣合同6

　　出賣人(甲方)：_______________

　　買受人(乙方)：_______________

　　甲方原有位于的房產一套，屬于城東片區的拆遷人，甲方與————市————區拆遷指揮部簽訂的安置補償協議，根據協議，甲方對原房產可得到安置房面積平方米，甲方自愿將其中————平方米出售給乙方。現甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條、房屋的基本情況：

　　甲方拆遷安置房屋座落在_____________________________，安置房屋面積為______平方米，房屋用途為住宅。現尚未選房和安置。

　　第二條、本合同中所述房屋為甲方拆遷安置房，是甲方的家庭共同財產。該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。

　　第三條、上述房產的交易房屋面積和價格：

　　買賣房屋面積為__120____平方米，按元/每平方米計價，共計人民幣___________元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)，但實際安置房屋不足或超過120平方米，按實際面積元/平方米計算總房款，多還少補。

　　第四條、付款時間與方式：

　　甲乙雙方同意首付款人民幣貳拾萬元整交付甲方，首付款在簽訂合同當日支付。尚欠房款分三期付清：第一期在選房后三日內付元;第二期在交付房屋和鑰匙付元;第三期在辦理產權過戶手續三日內付元。甲方的銀行帳戶：開戶行戶名賬號。乙方可現金支付給甲方也可將購房款存入甲方上述的帳戶。

　　第五條、房屋交付：

　　甲方應配合乙方憑安置選房順序號證辦理選房。待通知交房后五日內，甲方將約定買賣的房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方，由乙方所有。

　　第六條、關于產權登記及過戶的約定：

　　對本房屋以后需要辦理房屋產權證，土地證等其它手續，經甲乙雙方協商，按以下約定進行。

　　1、買賣房屋辦理到甲方名下所有權證、土地使用權證及其他手續所需繳納的稅收和費用均由甲方承擔。辦理到甲方名下后，甲方應自領取之日起五日內，將領到的產權證書交由乙方。

　　2、在已辦理到甲方名下房屋產權證，土地證等其它手續之后，自乙方向甲方提出辦理房屋產權證過戶請求之日起30天內甲方須無條件協助乙方辦理房屋產權證、土地證及其過戶手續，所須相關費用(包含雙方交易費、營業稅等)全部由乙方承擔。甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證，原房屋產權人結婚證及復印件，原房屋產權人夫妻雙方身份證復印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見等)，不得用任何方式拒絕阻撓。

　　第七條、補償費和建筑差價的享有和承擔

　　1、根據甲方和泉州市城東片區拆遷指揮部簽訂的安置補償協議，指揮部應給付給甲方的臨時安置補助費，每平方米每個月5元，由乙方享有，從最后一期乙方的支付房款中扣除。

　　2、安置房應支付給指揮部的建筑差價全部由甲方承擔。

　　第八條、違約責任條款：

　　1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權解除本合同，乙方首付給甲方的房款歸甲方所有，其余款項退回給乙方。

　　2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權要求甲方繼續履行合同或要求甲方退還乙方已付房款，并有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款，同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。

　　3、甲方不根據本合同的約定將房屋和產權證書交付給乙方，視為甲方違約，乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書，并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。

關于買賣合同7

　　審理汽車買賣合同糾紛案件相關問題的探討

　　一、買賣合同的法律依據、特征

　　對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規定及它的特征。

　　《中華人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規定：“買賣合同是出賣人轉移買賣標的物所有權于買受人，買受人支付價款的合同。”

　　買賣合同的法律特征：

　　1、買賣合同是有名合同;

　　2、買賣合同是賣方轉移財產所有權，買方支付價款的合同;

　　3、買賣合同是雙務合同;

　　4、買賣合同是有償合同;

　　5、買賣合同多是諾成合同;

　　6、買賣合同是要因合同;

　　7、買賣合同為要式或不要式合同。

　　二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據《舊機動車交易管理辦法》第三條規定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產管理、社會治安管理、環境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行行。”該辦法第三十二條規定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發票、成交發票、購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經營權企業的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉籍過戶手續。”據此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規定辦理車輛轉籍過戶手續而認定雙方的汽車買賣合同無效。如案例一：

　　原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協議，由馮彬將其向王忠群處購買的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協議達成后，馮彬將該車及該車的有關證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉籍過戶手續。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領回，并找馮彬協商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據，請法院駁回李春桂的訴訟請求。

　　原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關于舊汽車交易的有關規定，進行交易，納稅及辦理有關過戶手續，違反法律規定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十八條第五項、第六十條的規定，判決如下：

　　一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;

　　二、原告應在判決書生效后十天內將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應退還原告購車款16500元;

　　三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。

　　二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協議，是雙方的真實意思表示，內容不違反法律、行政法規的強制性規定。雖然雙方未辦理登記過戶手續，但目前法律、行政法規并未規定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據《合同法》第四十四條第一款的規定：

　　“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據《合同法》第一百三十三條規定：“標的物的所有權自標的物交付時起轉移，但法律另有規定或當事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權已轉移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應予撤銷。據此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規定，判決如下：

　　一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;

　　二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;

　　三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內支付6040元給李春桂。

關于買賣合同8

　　供方：

　　需方：

　　供需雙方經友好協商，本著平等互利的原則，就需方在新建天津至保定鐵路工程3標段路基土石方及附屬工程的柴油供應事宜達成一致，并同意按以下合同條款簽署合同并共同遵守。

　　一、材料名稱、規格型號、數量、價格，

　　1、產品名稱：0#柴油、-10#柴油;

　　2、產品數量：按需方電子汽車衡實際稱重數量為準;

　　3、單價：雙方以霸州市中石化公司加油站供應當日掛牌價下調0.15元/升作為結算單價，定價方式在合同執行期間不予調整。此單價為供方組織材料至需方儲油罐的含稅單價。柴油比重換算0#為1198升/噸、-10#為1191升/噸

　　二、交貨地點、方式、時間

　　供方按需方進料通知，按時、保質、保量送達到指定的施工工地儲油罐。

　　三、運輸方式及費用承擔

　　由供方組織運輸柴油至需方指定地點，供方承擔卸至工地前的所有風險及費用。

　　四、驗收方式

　　1、計量驗收：柴油到達需方現場后，需方以過磅方式進行計量驗收，在正常磅差±3‰范圍內，以需方磅秤重量為準，若超出正常磅差范圍，以雙方認可的第三方過磅數量為準，最后由需方指定的有權收料人員開據材料驗收簽認單作為對賬依據;

　　2、質量驗收：貨運到后由需方按國家標準GB252—20_進行抽樣檢驗，經檢驗不合格者，供方無條件退貨，并承擔由此而造成的所有損失，供方并應承擔違約責任，同時需方有權更換供應商。

　　五、結算方式

　　1、銀行轉賬，每期支付所結算貨款的90%;

　　2、結算時，供方需向需方出具所供應材料的'正式合法稅務發票，并將需方的材料驗收簽認單同時交還給需方，凡無需方簽認的材料需方將不予結算。

　　3、合同約定需方支付貨款匯入供方指定如下賬戶：單位全稱：東莞市加侖石油化工有限公司(需加蓋單位公章)開戶銀行：東莞銀行萬江支行

　　賬號：

　　六、雙方的責任、義務和違約責任

　　1、供方應負的責任、義務和違約責任

　　(1)供方應承擔卸至工地前的所有風險及費用，在運輸途中或需方工地卸承運貨物時造成環境污染，因此所發生的賠償及罰款由供方承擔;

　　(2)供方應根據需方需要，向需方提供全天候的供油服務，確保需方生產施工需要。如供方未按需方要求通知時間供油，供方需承擔因此給需方造成的損失;

　　(3)如因供方所供柴油質量問題造成需方機械設備等損壞，供方應無條件全額賠償由此給需方造成的一切直接和間接損失(其賠償額度不受質保金數額限制);

　　(4)供方承諾提供壹佰萬元人民幣的質量保證金，此質保金可由油款充抵。乙方在支付供方的貨款時按以下情形實施：當需方施工前期時每兩個月與供方結算一次，當施工進入高峰期時，先扣除質保金，直至扣完后再每月結算油款。質保金在雙方無合同糾紛的情況下，合同期滿后一個月內通過銀行轉賬無息返還。

　　(5)工地的儲油罐所需費用共5萬元，其中供方承擔3萬元，需方承擔2萬元

　　2、需方應負的責任、義務和違約責任需方應按合同約定及時結算貨款，若因需方付款不及時造成供方無法供應時，其責任由需方承擔。

　　七、合同執行中的聯系方式

　　1、供方聯系方式

　　通訊地址：

　　郵政編碼：

　　2、需方聯系方式通訊地址：河北省霸州市信安鎮楊各莊村施工工地制定聯系經辦人：手機或國定電話：

　　八、其他約定

　　1、因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成應向需方單位所在地人民法院提起訴訟;

　　2、其他與合同有關的協商事項，均以雙方認可的文字函電為依據，其為合同不可分割的一部份;

　　供方：

　　需方：

關于買賣合同9

　　原告：張豐，男，38歲，漢族，無業，住山西省長子縣鳳凰村。

　　被告：崔南，男，36歲，漢族，長子縣煤礦設備廠工人，住山西省長子縣城關鎮南環路1號。

　　原告張奉訴被告崔南車輛買賣合同糾紛一案，本院受理后，依法由審判員劉若獨任審判，公開開庭進行了審理。原告張豐、被告崔南到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　原告張豐訴稱，20xx年4月12日原告與被告簽訂了購車協議，但是被告明知自己不享有該車產權，卻以產權人名義與原告簽訂購車協議，違反了我國合同法的有關規定，致使原告蒙受了重大損失，故原告訴至法院，請求法院宣布該購車協議無效，并判令被告返還原告購車款人民幣十一萬元、賠償由此而造成的經濟損失，承擔本案訴訟費用。

　　被告崔南辯稱，當時覺得屬于企業內部承包性質，被告有權將該車賣給原告，故被告不同意返還購車款，請求法院駁回原告的訴訟請求。

　　經審理查明，20xx年4月12日，原告與被告簽訂了《購車協議》一份，該協議寫明“茲有被告擁有產權的楊子中巴長途客車一輛(車牌號為晉B-95950)，欲轉讓給原告”。協議規定車價為人民幣十二萬一千元整，被告保證該車產權過戶前所有手續、證件齊全，真實有效，過戶費用三千元由原告負擔，為保證該車的順利過戶，被告同意原告預留過戶抵押金人民幣一萬一千元的要求，過戶之后退還被告。協議簽訂后，原告當即交給被告車款人民幣十一萬元，被告給原告寫了車款收條，并且將有關機動車行車證等證件交給了原告。之后，雖然原告曾多次催促被告一起去有關部門辦理該車過戶手續，但被告一直以種種借口不肯一同前往，后經向有關部門詢問，原告才得知該車的車主不是被告，而是長子公路客運公司。原告為了證明自己的主張，原告向法院提交了以下證據：

　　(1)原告與被告簽訂的《購車協議》一份。

　　(2)××部門出具的晉B-95950汽車產權證明一份。

　　(3)被告寫給原告的人民幣十一萬元購車款收條一張。

　　本院經審理認為，原告與被告車輛買賣合同中所指晉B-95950面包車車主為長子公路客運公司并非被告，被告并不享有該車產權，不具備該車的處分權利；被告在合同中隱瞞車輛真實情況，致使原告在不了解真實情況的前提下與被告簽訂了購車協議，原告與被告所簽《購車協議》應該視為無效合同。原告要求被告返還購車款及賠償經濟損失的要求應予支持，對被告的答辯意見不予采納。根據《中華人民共和國合同法》第五十一條、第五十八條規定，判決如下：

　　一、該合同無效、被告于本判決生效后十日內返還原告購車款十一萬元并按人民銀行同期存款利率賠償原告自20xx年4月12日至本判決生效之目的利息損失。

　　二、案件受理費人民幣三千六百七十元由被告負擔，該款因原告已預交，被告于本判決生效后十日內直接支付原告。

　　如不服本判決，可在接到判決書之日起15日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于山西省長治市中級人民法院

　　審判長：劉若

　　二零零五年八月二十二日

　　本件與原本核對無異

　　書記員：李兆蘭

關于買賣合同10

　　賣方(以下簡稱甲方)：_________________________________________

　　買方(以下簡稱乙方)：_________________________________________

　　根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買___________________________________達成如下協議。

　　第一條本合同的標的物為___________________________________________

　　第二條甲方同意受讓本合同交易標的物的成交價款為人民幣仟佰拾萬仟佰拾元(小寫：￥ _______萬元)整。

　　第三條交付期限

　　甲方應于本合同生效之日起三十日內，將該__________________交付給乙方。

　　第四條該合同生效后，甲乙雙方應備齊有關資料共同向行政主管機關申請辦理轉移登記，完成交易標的物的產權轉移登記手續。

　　第五條在登記主管機關核準轉移登記申請以前，有關交易標的物的產權瑕疵所引起的風險、責任仍由甲方承擔;自行政機關機關核準轉移登記申請后，有關交易標的物的一切風險和責任由乙方承擔。

　　第六條自行政機關核準轉移登記申請之日起____個工作日內，甲方將交易標的物按現狀移交給乙方。

　　第七條該合同的生效條件

　　如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方債款，則該買賣合同生效;如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方債款，則該買賣合同不生效。

　　第八條本合同一式_____份，甲方、乙方各_____份，其余由雙方持送有關部門。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　簽訂日期：___________

　　簽訂地點：___________

關于買賣合同11

　　甲方：身份證號碼：____

　　乙方：光山縣涌金實業有限公司證件號碼：____

　　甲乙雙方經友好協商，達成以下協議，共同遵照執行：

　　一、甲方自有一輛手續齊全的20xx款豐田凱美瑞汽車出售給乙方。豐田凱美瑞汽車的車輛識別代號為：____________________________________________；發動機號碼為：____________________________________；注冊日期為：____________年月日；車牌號碼為：________________________。行駛證檔案編號為：____________________________________________。

　　二、乙方自愿購買甲方出售的20xx款豐田凱美瑞汽車；車輛成交價格為人民幣大寫：____________________________。

　　三、隨車證件及配件：（有證件打“√”、無證件打“×”）

　　1、機動車登記證書（）；

　　2、機動車行駛證（）；

　　3、機動車檢驗合格標志（）；

　　4、機動車強制保險（）；

　　5、機動車商業保險（）；

　　6、車輛購置稅完稅證明（）；

　　7、機動車銷售發票（）；

　　8、機動車原配車鑰匙（）；

　　四、接車時間為：（____年____月____日）；乙方接車后，行車過程中一切費用、債權、債務、交通事故均由乙方承擔，

　　共2頁-第1頁

　　與甲方無關。乙方接車前的一切費用、債權、債務、交通事故均由甲方承擔，與乙方無關。

　　五、本次車輛買賣交易屬甲乙雙方自愿，錢、車交付兩清；雙方簽字或按印后即生效，雙方均不得反悔。如有一方反悔，反悔方將賠償未反悔方違約金____________萬元人民幣。

　　六、本合同簽定后，乙方購車款一次支付給甲方，此車輛所有權歸乙方所有。雙方再無任何債權、債務、事故糾紛。

　　七、本協議一式兩份，雙方簽字后生效。甲、乙雙方各執一份。

　　甲方（簽字）：_____

　　乙方（簽字）：_____

　　_____年_____月_____日

關于買賣合同12

　　依據我國《合同法》及業務實踐，下列內容在一份二手房買賣合同中是必不可少的：

　　一、當事人的名稱或姓名、住所

　　這里主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯系辦法等，以免出現欺詐情況；雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查；應寫明是否共有財產、是否夫妻共同財產或家庭共同財產。

　　二、標的

　　本合同的標的，就是雙方欲進行買賣的二手房，這是本合同的關鍵，一定要明確約定。這里應寫明房屋位置、性質、面積、結構、格局、裝修、設施設備等情況；同時還要寫明房屋產權歸屬（要與第一條銜接）；原售房單位是否允許轉賣；是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵；是否有私搭亂建部分；房屋的物業管理費用及其他交費狀況；房屋相關文書資料的移交過程。

　　三、價款

　　這里也是很主要的內容，主要寫明總價款；付款方式；付款條件；如何申請按揭貸款；定金；尾款等。

　　四、履行期限、地點、方式

　　這里主要寫明交房時間；條件；辦理相關手續的過程；配合與協調問題；雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務；各種稅費、其他費用如何分攤；遇有價格上漲、下跌時如何處理。

　　五、違約責任

　　這里主要說明哪些系違約情形；如何承擔違約責任；違約金、定金、賠償金的計算與給付；在什么情況下可以免責；擔保的形式；對違約金或定金的選擇適用問題。

　　六、解決爭議的方式

　　這里主要約定解決爭議是采用仲裁方式還是訴訟方式，需要注意的是，如果雙方同意采用仲裁的形式解決糾紛，應按照我國《仲裁法》的規定寫清明確的條款。

　　七、合同生效條款

　　雙方在此約定合同生效時間；生效或失效條件；當事人不能為自己的利益不正當地阻撓條件成就或不成就；生效或失效期限；致使合同無效的情形；幾種無效的免責條款；當事人要求變更或撤消合同的條件；合同無效或被撤消后，財產如何進行返還。

　　八、合同中止、終止或解除條款

　　按照《合同法》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規定，合同當事人可以中止、終止或解除房屋買賣合同。有必要在此明確約定合同中止、終止或解除的條件；上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務；解除權的行使期限；補救措施；合同中止、終止或解除后，財產如何進行返還。

　　九、合同的變更與轉讓

　　在此約定合同的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。

　　十、附件

　　在此說明本合同有哪些附件；附件的效力等。

　　目前國家尚未出臺二手房買賣的格式合同，一般的二手房買賣合同都是由當事人自己協商議定。我們知道，與房地產一級市場相比較，二手房市場顯得更加小規模、零散、隨意、交易主體多樣、情形復雜、風險大，正因為如此，買賣雙方當事人在議定合同時，就必須極為謹慎，方能較好減少漏洞與風險，從而最大限度地維護自己的權益。

　　依據我國《合同法》及業務實踐，下列內容在一份二手房買賣合同中是必不可少的：

　　一、當事人的名稱或姓名、住所

關于買賣合同13

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：酒泉市泉豐鍋爐有限責任公司（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方本著平等協商、互惠互利的原則，經雙方共同協

　　商自愿達成如下合同內容，以供雙方遵照執行。

　　一、合同標的

　　1、乙方向甲方供應鍋爐及相關配件，合同價款人民幣

　　大寫：捌萬伍仟元整（￥：85000元）

　　2、乙方負責對所供應鍋爐進行安裝、調試。

　　3、乙方為甲方提供正式發票。

　　4、付款時甲方扣總價款5%的保修金，保修期滿后做一次回訪，如無質量問題，按合同要求將保修金退回乙方（保修金不計息）。

　　二、鍋爐及相關配件供貨安裝期限、交貨地點和運輸

　　1、乙方應甲方要求按時保質保量的將設備運到甲方指定地點并安裝完畢（供貨單以甲方簽字確認為準）。如逾期供貨或逾期完工，乙方除應承擔違約金外，另外還得賠償給甲方造成的一切經濟損失，損失金額以甲方核定為準。

　　以上乙方應承擔的違約金及給甲方造成經濟損失的賠償金由甲方直接從乙方貨款中扣除。

　　2、交貨地點：臨澤縣平川鎮平川水利管理所水利調度自動化中心施工現場。

　　3、運輸：由乙方負責組織運輸及裝卸，并承擔由此產生的相關費用。乙方應以最適宜保證產品性能、質量和完好性的運輸方式運送，對于產品運送到指定地點甲方驗收之前發生的一切風險均由乙方承擔。

　　三、鍋爐及配件質量要求

　　1、質量標準：

　　1.1、乙方承諾向甲方提供的所有產品質量均符合國家及相關

　　行業質量標準，達到產品各項性能指標。乙方應保證貨物完整無損，是全新的，未使用過的，是原裝原廠的，是用先進工藝和優質材料制造而成的，并完全符合合同規定的質量、規格和性能要求，否則，乙方應承擔由此引起的一切責任以及賠償因此給甲方造成的相關直接和間接的損失。

　　1.2、乙方保證其銷售的產品不存在有造成人身、財產損害的現實或潛在的危險以及不存在任何權利上的瑕疵。

　　1.3乙方須隨材料提供產品檢驗報告、產品合格證書、質量保證書、產品說明書等資料。

　　2、包裝標準

　　由乙方按照產品出廠包裝標準包裝，能滿足長途運輸、足以保障產品安全及多次裝卸之需要。包裝物不計價、不回收。每件包裝應附有產品的標簽、質量保證書原件。產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。

　　3、驗收方法

　　3.1、乙方供應的鍋爐及相關配件運到甲方指定地點后，應通知甲方，以便安排驗收，甲方檢驗時若發現數量、外觀有缺損或規格型號等不符合本合同之約定，應在收到貨物后三日內向乙方提出異議，乙方應在接到異議三日內補足或更換，由此造成延期交貨或工期延誤的，按本合同有關延期交貨應承擔責任的規定處理。

　　3.2、甲方對送貨單或收貨單上簽字蓋章，并不表明對送貨單或收貨單上的“單價”、金額及產品質量合格的確認，僅是對數量、外觀的確認。乙方不得將送貨單或收貨單作為向甲方結算貨款和確認產品合格的依據，也不得將送貨單或收貨單上的金額作為向甲方主張其它權利的依據。

　　3.3、在施工、驗收過程中，如發現產品存在問題，乙方應負責及時更換，因此所發生的一切費用，均由乙方承擔，且乙方不能因此影響交付與使用時間。

　　四、付款方式

　　合同簽訂后甲方支付乙方人民幣大寫：壹萬元整（￥：10000元）的訂金，鍋爐出廠前甲方再次支付人民幣大寫：壹萬伍仟元整（￥：15000元），鍋爐安裝調試完畢交付使用后支付人民幣大寫：伍萬伍仟柒佰伍拾元整（人民幣：55750元），一個采暖周期后如無質量問題，支付剩余5%的保修金，計人民幣大寫：肆仟貳佰伍拾元整（￥：4250元）。

　　五、安全責任

　　乙方人員因履行本合同發生的致自身或他人安全事故、損害賠償、法律責任等事項，均由乙方自行處理并承擔責任，與甲方無關。

　　六、保修期限

　　1、乙方向甲方出售的鍋爐及配件保修期限為鍋爐安裝調試正常之日起一個供暖周期，在保修期內，如鍋爐及配件出現質量問題，由乙方免費維修，更換配件及運費、人工費等費用全部由乙方承擔。由此造成甲方損失的乙方應承擔賠償責任。 .

　　2、乙方向甲方出售的鍋爐及配件乙方負責終身維修，維修時乙方只收材料費，不得收取差旅費及人工費。

　　七、違約責任

　　1、合同一經簽訂，雙方必須認真履行，任意一方未能按合同約定要求適當履行義務的行為均視為違約。違約方需支付對方合同總價款5%的違約金。

　　2、如乙方提供鍋爐及配件的時間、規格、型號、質量達不到合同約定標準，影響甲方使用，視為乙方違約。乙方應承擔本合同總價款5％的違約金并賠償給甲方造成的一切經濟損失。

　　3、如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天乙方向甲方支

　　付合同總價款5‰的遲延違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方仍應承擔賠償責任。

　　4、如甲方無故不按合同約定支付貨款，每延誤一天甲方向

　　乙方支付應付貨款5‰的遲延違約金。

　　八、其它

　　1、本合同如有未盡事宜，根據相關法律雙方協商解決或簽訂補充協議作為本合同附件，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　2、凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成的，均應提交相關部門仲裁。

　　3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章后生效。

　　附：

　　1、《供需方訂貨合同》

　　2、《配件報價單》

　　甲方：

　　法定代表人（或授權委托人）：

　　年月日

　　乙方：

　　法定代表人（或授權委托人）：

　　年月日

關于買賣合同14

　　根據《中華人民共和國合同法》、最高人民法院《關于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（一）》、最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》等法律規定，結合本院審判實際，就審理買賣合同糾紛案件，提出以下指導意見：

　　一、訴訟主體的審查

　　(一)一般性審查

　　1、對當事人訴訟主體資格進行審查，應注意對當事人身份真實性、姓名或名稱的準確性，以及其民事行為能力和民事訴訟行為能力的審查。

　　2、當事人為自然人的，應當提交身份證、戶口簿、出生證明等身份證明資料；當事人為法人或其他組織的，應提交營業執照副本、工商登記檔案、社團資格登記證等登記資料；當事人名稱在訴爭的法律事實發生后發生變更的，應以變更登記資料為依據。

　　3、通過對當事人訴訟主體資格的審查，除應確定各方當事人是否符合法律規定的訴訟主體資格外，還應查明是否存在訴狀中所列訴訟主體與實際參加訴訟的主體不一致、訴狀中所載明的作為訴訟當事人的自然人的姓名與其身份證載明的姓名不同、法人或其他組織名稱與其公章使用的名稱不符的情況，以及因訴狀中載明的當事人出生日期不準確而影響對其民事行為能力和民事訴訟行為能力認定的情況。

　　4、向被告送達起訴狀副本前，發現原告訴狀中所寫的被告姓名或名稱與被告身份證、工商登記材料登記、公章上使用的姓名或名稱不一致的，應征求原告是否更正的意見，原告同意更正的，應準許其更正；原告不同意更正，且向被告送達訴狀后，被告也認為原告起訴的名稱與其實際名稱不一致的，裁定駁回起訴。向被告送達起訴狀副本后發現上述錯誤的，原、被告均同意更正的，應準予其更正；原、被告其中一方不同意更正的，應裁定駁回原告起訴。征求原、被告意見和進行相關更正的情況應記錄在案。

　　5、經審查發現，原告起訴的被告或第三人為自然人，而不具備訴訟行為能力的，應書面通知該被告或第三人的法定代理人參加訴訟；原告不具備民事行為能力的，通知其法定代理人，其法定代理人同意參加訴訟的，由其法定代理人參加訴訟，其法定代理人不同意起訴的，裁定駁回其起訴。

　　(二)應注意的問題

　　買賣合同糾紛案件，在訴訟主體方面常遇到的難點是在認定有關行為是職務行為還是個人行為時的主體追加問題。

　　經初步審查，在認定職務行為還是個人行為方面難以確認的，原告僅起訴單位或個人的，應詢問原告是否追加被告，如原告不同意追加，則應在查明案情的基礎上對是否支持原告的訴訟請求作出判決或裁定；如原告申請追加，則應依法追加被告，并全面查清事實，對是職務行為還是個人行為作出認定，并依法對責任人作出裁判。

　　二、當事人應當提交的證據及舉證責任分配

　　（一）舉證要點

　　1、證明當事人訴訟主體資格的證據：

　　（1）當事人為自然人的，應提交身份證明資料，如身份證、戶口簿、暫住證等；

　　（2）當事人為法人或其他經濟組織的，應提交主體登記資料，如工商營業執照副本、工商登記機關出具的工商注冊資料、社團法人登記證等；

　　（3）當事人在訟爭的法律事實發生后曾有名稱變更或分立、合并的，應提交變更登記資料。

　　2、證明買賣合同關系及從屬的擔保合同關系成立的證據：

　　（1）買賣合同；

　　（2）訂（定）貨單；

　　（3）證明邀約、承諾生效的信函、數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換、電子郵件等）

　　（4）證明口頭合同成立和生效的證據，如證人證言、實際履行憑證等；

　　（5）證明擔保合同關系的保證合同、抵押合同、質押合同、定金合同或交付定金的憑證、保函等。

　　3、證明合同履行情況的證據：

　　（1）交、收貨憑證：交貨單、送貨單、提貨單、收貨單、入庫單、倉單、運單等；

　　（2）貨款收支憑證：收據、銀行付款憑證、發票等；

　　（3）證明拖欠貨款的證據：結算清單、欠條、還款計劃、還款承諾書、證明欠貨款事實的信函等；

　　（4）收貨方提出質量異議的信函、證人證言、有關單位的證明、檢驗報告、客戶投訴、退貨和索賠的證據；

　　（5）合同約定向第三人履行或第三人履行的，則提交第三人關于合同履行情況的證明及相應憑證。

　　4、當事人訴訟請求的計算清單，并注明計算方法、公式、依據等。

　　（二）舉證責任分配：

　　買賣合同糾紛，以誰主張誰舉證為原則。

　　1、對原始證據證明力的認定及鑒定問題

　　被告對原告提交證據上的簽名的真實性不予認可，因原告已經提供了原始債權憑證，被告對此予以否認，應由被告申請鑒定，被告也最便于提供檢材，不申請鑒定的，則應承擔舉證不能的法律后果。

　　2、被告對原告提交證據上的公章的真實性不予認可，舉證責任如何分配

　　如果被告不認可其有這枚公章，因在此情況下，要求被告舉證基本上屬于客觀上不能，則應由原告進一步舉證，比如查被告的工商檔案材料、被告對外使用該公章的證據（租賃合同、買賣合同、欠條、文件等等）；如果被告認為該枚公章是假的，與其手中公章不一致，則應由被告承擔舉證責任，提供真實公章樣本，申請鑒定。

　　如果被告不認可其有該枚公章，但其認可與原告間存在業務關系，也存在欠款關系，只是對數額和公章存有異議，則不能把舉證責任完全分配給原告，被告應就其欠款事實進行進一步舉證。

　　三、案件的主要爭議焦點

　　通常情況下，買賣合同糾紛案件的主要爭議焦點有以下幾個方面：

　　1、買賣關系是否存在、是否存在無效的情形。

　　2、買賣合同標的物質量對于付款的影響。

　　3、買賣合同標的物的所有權情況：

　　（1）出賣人是標的物的所有人，還是合法占有人或非法占有人。

　　（2）財產所有關系是單一所有還是共同所有。

　　（3）買賣關系發生后當事人對標的物的占有使用情況。

　　4、買賣關系的形成情況：

　　（1）雙方建立買賣關系的時間、地點，有無書面協議。

　　（2）買賣關系的建立是否系當事人的真實意思表示，有無欺詐、脅迫、乘人之危或重大誤解等違背當事人真實意思的行為。

　　（3）買賣雙方對標的物的質量要求、價款支付方法、權利轉移時間、標的物交付日期及違約責任是否約定明確。

　　（4）有無規避法律、惡意串通，損害國家、集體和他人利益，違反法律或社會公共利益等違法行為。

　　（5）需要辦理登記手續的，是否按規定辦理了所有權轉移登記。

　　5、債務人履行債務的情況：

　　（1）出賣人是否按約定的時間、地點、交付方法將符合質量要求的標的物交付給買受人。

　　（2）買受人是否按約定的時間、地點、方法接受標的物，交付價款。

　　（3）當事人不履行或不適當履行合同的原因，違約方的主觀過錯情況，有無不可抗力的原因。

　　（4）當事人有無繼續履約的能力。

　　四、法律關系性質及效力的認定問題

　　合同無效的情況應在合同法第五十二條規定的條件下嚴格適用。從當前鼓勵交易的立法目的出發，一般不輕易認定合同無效。當事人超越經營范圍訂立合同，人民法院不因此認定合同無效。但違反國家限制經營、特許經營以及法律、行政法規禁止經營規定的除外。

　　五、案件相關事實的認定

　　（一）買賣合同中職務行為的認定

　　經初步審查，在認定職務行為還是個人行為方面有爭議的，以下幾種具體情況應予充分注意：

　　1、只有業務員簽字，沒有注明單位名稱的，或是雖然注明了單位名稱，但未加蓋單位公章的的情況下，如單位予以認可，則認定職務行為；如單位不予認可，則要看債權人或是業務員的舉證情況，要適時引導當事人進行舉證，債權人或業務員有證據證明系單位欠款的，認定為職務行為，否則只由業務員個人承擔責任。

　　2、長期買賣業務中的負責人或采購人在離開公司后以單位名義為債權人出具欠條或帳務清單、購貨清單等材料時，如單位追認，自無爭議；如單位不予認可，則需債權人舉證，如符合表見代理的特征，則可以認定職務行為有效，如無證據證明，僅憑此條主張權利，則不能認定為職務行為。

　　3、長期買賣業務中的負責人或采購人未離開公司，只是調離原來的部門，雖然其所出具的欠條的可信度大于離開公司后的可信度，但在公司不予認可的情況下，債權人仍要承擔舉證責任，提供其他相關材料予以佐證。

　　4、債權人向工地運送建筑用材料，個人給出具欠條的，如能證明債務人單位當時有該工地、材料也送至該工地、單位當時在該工地也有該職工，一般可認定為職務行為。如向工地送的是饅頭等生活用品，收到人注明某某公司但未加蓋公章的，如單位不予認可，則應對該生活用品的使用時間、用量、地點、需求人身份方面具體分析，查明相關事實，如綜合情況符合工地使用的，則應認定為職務行為。

　　5.其他職務行為的認定。

　　（二）被告帳面記載和發票記載的名稱與主張權利人不一致時的事實認定問題

　　實踐中，時常有被告帳面記載的是欠某某單位款，業務往來時的發票也是該單位開具的，但主張權利人是個人，被告認可是與發票上記載的單位發生的業務關系，不認可與個人間的買賣法律關系。

　　在單位出具證明證實欠款屬于個人債權的情況下，個人持有相關債權憑證，應認定個人與被告間存在買賣法律關系，個人有權主張欠款。

　　（三）發票能否作為付款憑證的問題

　　根據《中華人民共和國發票管理辦法》第三條：本辦法所稱發票，是指在購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經營活動中，開具、收取的收付款憑證。故發票應作為付款憑證。

　　現實生活中，發票與付款脫節的情況經常存在。對收到發票，給對方出具了收到條，但沒有注明未付款的，被告主張已給付貨款或是不到庭答辯的，應考慮雙方的合同約定及交易習慣，原告僅憑一發票收到條主張欠款事實的，對欠款事實不能認定，有其他證據的，應綜合其他證據進行認定。

　　如發票收到條上注明“收到發票，款未付”字樣的，則應認定欠款事實。

　　（四）債權轉讓的認定與處理

　　《中華人民共和國合同法》（以下簡稱《合同法》）第八十條規定：“債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發生效力。”債權轉讓行為中需注意兩個問題：

　　一是雙務合同中雙方當事人互享權利、互負義務，比如轉讓時可能涉及諸如質量、折扣、維修等方面時，能否將債權單獨轉讓的問題。

　　互負義務的債權轉讓，一是涉及合同權利義務的概括移轉，二是涉及可能侵害債務人的利益，應從嚴掌握。如實務中，有的公司把債權轉讓給了第三方，第三方現向債務人主張權利，但債權債務人之間可能還存在很多如折扣、維修等問題的爭議，且原債權人已經瀕臨破產，原債權人在債權轉讓后仍保留其應負之債務，但債務人實現其權利已基本為客觀上所不能，這種情況下應認定單獨轉讓權利損害了債務人利益，轉讓行為無效。

　　二是債權轉讓的通知義務問題

　　1、不能把提起訴訟視為通知的一種方式。根據合同法第八十條的規定，轉讓應當通知。未經通知，轉讓對債務人不發生法律效力，自然受讓人也無權直接向債務人主張權利，也就談不上提起訴訟可視為通知的問題。

　　2、通知義務的履行問題。債權人向債務人郵寄了轉讓通知，但債務人不承認已收到，應由債權人承擔舉證責任，但對債權轉讓通知義務的審查，不宜過于嚴格，一般要求有特快專遞或掛號信回執即可。

　　3、履行通知義務的主體。債權人應當負有通知義務，也可由受讓人把加蓋有債權人公章的債權轉讓通知代為送達給債務人，受讓人直接送達自己制作的通知材料不能產生轉讓的法律效果。

　　(五)違約責任

　　違約金責任方式的適用原則是“當事人約定”原則。

　　當事人有違約金約定的，債務人應支付違約金。有約定標準的，從約定；未約定標準的，參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。

　　當事人有違約金約定的情形，根據《合同法》第一百六十一條，買受人應當按照約定的時間支付價款。對支付時間沒有約定或約定不明確的，依照本法第六十條的規定仍不能確定的，買受人應當在收到標的物或者提取標的物單證的同時支付。對有付款期限的，按約定；未約定付款期限的，按法定，即在收到標的物或提取標的物單證的同時支付，否則自次日起即應負擔違約責任。

　　當事人未約定應當支付違約金的，不適用違約金責任方式，僅可賠償實際經濟損失，標準可參照中國人民銀行規定的金融機構活期存款利息或是一年期流動資金貸款利息計算，兩種標準均可，以當事人主張為準。

　　原告主張雙方約定的違約金過低的，應提供證明其直接損失的證據，不能證明的，不予支持；能證明的，以其損失為上限作調整。被告主張約定的違約金過高的，法院根據情況調整時應以違約金幅度為限，對于因時間的積累導致違約金過高的，不予調整；其他情形需要調整時，不應高于人民法院規定的金融機構逾期貸款利率的四倍。

　　六、本類案件中關于車輛買賣合同和房屋買賣合同效力認定問題

　　（一）審理汽車買賣合同糾紛案件，不能以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據。

　　《舊機動車交易管理辦法》規定“舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行或辦理車輛轉籍過戶登記手續，買賣合同方能生效”，該辦法是國務院貿易部于1998年3月9日頒布的部門規章，不屬于行政法規。目前，法律和行政法規并未對未辦理轉籍過戶登記手續買賣合同不能生效作出明確限制，故不能以此作為判決合同無效的法律依據。

　　（二）當事人將自己所購但還未辦理產權登記手續的房屋賣于他人，買賣合同的效力問題。

　　1、《城市房地產管理法》無產權房屋不得買賣的規定，不是《合同法》第52條認定合同無效的強制性條款。《城市房地產管理法》是1994年頒布的法律，此法的頒布帶有濃厚的行政管理色彩，在立法技術上多用“不得”等字樣來表達方便行政的寓意。同時在立法的內容上也沒有充分考慮到當下的商品房交易狀況，有滯后性；從《合同法》鼓勵交易的原則出發，對實踐中此類買賣合同都認定為無效不利于物的價值的有效、充分使用，在審判實踐中，應盡量減小合同無效的范圍。因此，不宜以買賣合同違反《城市房地產管理法》的強制性規定而認定其無效。

　　2、此種轉讓房屋的行為是否是無權處分而成為效力待定的合同。

　　此種情況下，出賣人合法取得了對房屋的直接占有，其轉讓該房屋的行為是有權處分，不是無權處分，買賣合同不應當因此認定為效力待定。

　　七、本類案件判決主文的標準化表述

　　(一)支持原告訴訟請求時的表述：

　　一、被告XXX于本判決生效之日起X日內給付原告XXX貨款XXX元。

　　二、被告XXX于本判決生效之日起X日內支付原告違約金，自XXX起至本判決確定的給付之日止，按XXX計算。

　　(二)不支持原告訴訟請求時的表述：駁回原告XXX的訴訟請求。

　　(三)當事人請求確認買賣合同無效時的表述：

　　一、原告XXX與被告XXX于XX年XX月XX日簽訂的XXXX合同無效。

　　二、原告(或被告)于本判決生效之日起X日內返還被告(或原告)合同價款XXXX元(或XXX物)。

　　(四)當事人要求解除合同并各自返還財產時的表述：

　　一、解除原告XXX與被告XXX于XX年XX月XX日簽訂的XXXX合同。