買賣的合同

時間：2022-07-08 08:23:58 買賣合同我要投稿

買賣的合同【精】

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的買賣的合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

買賣的合同【精】

買賣的合同1

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　因甲方承建了開縣工業(yè)園區(qū)臨港移民生態(tài)園居民拆遷安置區(qū)一期市政工程的建設(shè)，甲方經(jīng)考察決定采購乙方所售_______柴油，甲乙雙方本著平等、誠實、信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達成如下條款，以便共同遵守。

　　一、乙方必須根據(jù)甲方施工現(xiàn)場所有機械實際用油量，隨時提供_______柴油，滿足甲方所有機械正常運轉(zhuǎn)。

　　二、柴油價格由甲乙雙方根據(jù)開縣市場隨行就市，如有變動，按市場調(diào)價通知單執(zhí)行。如有任何一方故意調(diào)價視為違約。

　　三、乙方提供的_______柴油必須符合國家標(biāo)準，保質(zhì)保量，絕不允許用假、冒、偽、劣產(chǎn)品代替，并提供質(zhì)檢報告。如柴油不符合國家標(biāo)準，造成機械故障問題，由乙方承擔(dān)所帶來的一切后果。

　　四、供貨方式：乙方按甲方供油通知的時間、規(guī)格、數(shù)量運至工地后，由甲方委托專人(姓名：劉朋)收貨后，在收貨發(fā)票上簽字方能有效。

　　五、甲方所需_______柴油量必須按時供貨，若乙方不能按時供貨，甲方有權(quán)另行聯(lián)系其他供油商供油。

　　六、甲方所需的_______柴油，乙方必須如期供油，乙方不得以任何理由推遲供油，否則視為違約并賠償延誤工期的全部損失。

　　七、若因乙方提供_______柴油不符合要求，由乙方提供的柴油廠家賠償甲方因此遭受的全部損失。

　　八、違約責(zé)任：如一方違約，由違約方向另一方按工程總額的10%支付違約金。

　　九、付款方式：在乙方滿足甲方所有要求的情況下，甲方每月定時3次同乙方結(jié)賬。(柴油價格按總價下浮2%)。

　　十、若乙方出現(xiàn)了下列情況之一，由乙方負責(zé)解決，一切損失(包括甲方損失)由乙方負責(zé)全部賠償，柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題，不能隨時滿足施工現(xiàn)場機械運作，或其他嚴重損害甲方形象和聲譽的行為，乙方若不能處理，由甲方處理，乙方負責(zé)賠償全部費用，且甲方有權(quán)解除本合同。甲方因上述情況單方解除本協(xié)議，將不承擔(dān)任何違約責(zé)任。

　　十一、本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，可另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力，協(xié)議無效，由爭議方向合同簽訂地(開縣)人民法院提起訴訟。

　　十二、本合同從簽字蓋章之日起生效。

　　十三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　聯(lián)系電話：_______

　　_______年_______月_______日

買賣的合同2

　　甲方（銷售方）：______________

　　乙方（購買方）：______________

　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條乙方向甲方出具本人身份證復(fù)印件和縣級農(nóng)機管理部門簽發(fā)的《農(nóng)機購置補貼協(xié)議》購買補貼農(nóng)機具。

　　第二條標(biāo)的情況：______________；序號品名制造商商標(biāo)型號標(biāo)準配置單價數(shù)量國家補貼額買方付款額補充說明；合計總價款：______________

　　第三條履行期限、地點和方式：______________；本合同簽訂地為：______________；實際交貨地（即履行地）為：______________；交貨時間：______________

　　第四條貨物付款方式、付款金額及付款時間：______________

　　付款方式

　　□一次性付款付款金額付款時間；□分期付款1期、時間金額2期、時間金額3期、時間金額；□按揭付款首付金額首付時間還貸情況說明

　　第五條貨物運輸方式及費用：由甲方負責(zé)將貨物運輸至，運費經(jīng)雙方協(xié)商由方承擔(dān)_____%。乙方要求將貨物運送至交貨地點以外地區(qū)的，增加的運費部分由乙方按實際發(fā)生額承擔(dān)。

　　第六條驗收交貨：甲乙雙方在交貨時，應(yīng)當(dāng)場進行試機、驗收。貨物質(zhì)量標(biāo)準及驗收標(biāo)準，以隨機所附的產(chǎn)品使用說明書及生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)質(zhì)量保證、技術(shù)資料明示的內(nèi)容為標(biāo)準。甲方在交付貨物時，應(yīng)當(dāng)同時交付隨機所附的工具、附件和備件。

　　第七條相關(guān)資料交接：甲方在交付貨物時，應(yīng)當(dāng)同時提供三包憑證，明示農(nóng)機三包有效期和三包方式，告知質(zhì)量投訴受理部門和聯(lián)系電話。同時提供隨機所附的產(chǎn)品使用說明書及其他隨附文件資料，并在一周內(nèi)向乙方出具財政稅務(wù)部門統(tǒng)一監(jiān)制的購貨發(fā)票。

　　第八條甲方在試機交貨時，應(yīng)當(dāng)對乙方進行必要的操作技能、維修保養(yǎng)及安全注意事項等技術(shù)培訓(xùn)。

　　第九條乙方對甲方所交付貨物的質(zhì)量、價格、配置等有異議的，應(yīng)在交付貨物時現(xiàn)場提出，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的可向有關(guān)部門反映，及時調(diào)解處理。貨物交付后，視為雙方認可，買賣行為完成。

　　第十條違約責(zé)任：

　　（一）甲方未能按本合同約定時間交貨，每延遲一天，承擔(dān)合同總價款%的違約金。

　　（二）乙方未能按合同約定付款，每延遲一天，承擔(dān)合同總價款%的違約金。

　　（三）甲方?jīng)]有按照《農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》發(fā)行三包服務(wù)責(zé)任的，乙方有權(quán)向有關(guān)部門投訴，也可直接向合同履行地人民法院提起訴訟，有關(guān)部門依法處理。

　　第十一條責(zé)任免除：

　　（一）因天災(zāi)害等不可搞力原因?qū)е录追讲荒芗皶r交貨的，甲方不承擔(dān)因此造成的延遲交貨的違約責(zé)任。

　　（二）在三包有效期內(nèi)，確定因乙方未按照使用說明書要求正確使用、維護或使用說明書明示不得改裝、拆卸而自行改裝、拆卸，造成農(nóng)機性能改變或損壞的，甲方不承擔(dān)三包責(zé)任。

　　（三）非因產(chǎn)品質(zhì)量原因發(fā)生其他人為損壞的，或因擅自使用非甲方授權(quán)或同意的設(shè)備、零配件導(dǎo)致農(nóng)機故障的，甲方不承擔(dān)三包責(zé)任。

　　第十二條本合同的變更與解除：本協(xié)議一經(jīng)簽訂生效，雙方應(yīng)嚴格履行。如需變更或解除，須經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成局面變更或解除協(xié)議后，本合同作廢。

　　第十三條本合同在發(fā)行過程中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向相關(guān)部門反映或投訴，也可直接向合同履行地人民法院提訴訟。

　　第十四條其他未盡事宜，雙方可以簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　第十五條本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份。自雙方簽字（蓋章）之日起生效。

　　第十六條購置補貼政策以外購買（銷售）農(nóng)業(yè)機械參照此合同簽訂。

　　甲方（簽章）：_____________乙方（簽章）：_____________

　　法定代表人：______________法定代表人：______________

　　經(jīng)辦人：______________經(jīng)辦人：______________

　　聯(lián)系電話：______________聯(lián)系電話：______________

　　簽訂時間：______________

買賣的合同3

　　原告：_________________姓名，性別，出生____年____月____日，民族，文化程度，籍貫，工作單位，住址，身份證號碼，聯(lián)系電話;

　　被告：_________________姓名，性別，出生____年____月____日，民族，文化程度，籍貫，工作單位，住址，身份證號碼，聯(lián)系電話;

　　訴訟請求：_________________

　　一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同，并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。

　　二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_______________元，違約金_______________元/天，(由____年10月31日至____年6月10日)逾期7個月，(按銀行同期貸款利率計算)。

　　三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金，共計人民幣_______________元(大寫：_________________)。

　　四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來的損失_______________元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。

　　五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內(nèi)的一切相關(guān)費用由被告承擔(dān)。

　　事實與理由

　　原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于_______年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購買被告開發(fā)的紅橋區(qū)咸陽路南端東側(cè)龍悅花園_____樓_____門_______________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進行了詳細約定。原告于_______年_____月_____日將首付款人民幣_______________元，于______年_____月_____日將貸款人民幣_______________元付于被告帳戶，合計總房款_______________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定，該商品房應(yīng)于____年10月31日前驗收合格并交付使用，但由于被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》，導(dǎo)致至今____年_____月_____日，原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。

　　依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的，應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標(biāo)準：_________________逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標(biāo)準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布____年房屋租賃市場指導(dǎo)租金的通知》中《紅橋區(qū)____年住宅房屋指導(dǎo)租金》06-05邵公莊新區(qū)22元/月/建筑平方米，以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自____年10月31日至____年6月10日的違約金為人民幣_______________元。

買賣的合同4

　　原告：_________________姚__________，男，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。

　　原告：_________________湯__________，女，漢族，19__________年__________月__________日出生，住上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢__________室。

　　二原告聯(lián)系地址：_________________上海市寧__________路__________號__________大廈_____________室。

　　郵編：______________聯(lián)系電話：______________

　　被告：_________________余__________，女，中國香港居民，19__________年__________月_____日出生，香港永久性居民身份證號：________________。

　　被告：_________________余__________，男，中國香港居民，19__________年_____月_____日出生，香港永久性居民身份證號：__________________。

　　二被告聯(lián)系地址：_________________上海市__________路__________弄__________號__________室。

　　郵編：______________聯(lián)系電話：______________

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35，680元整;

　　2、訴訟費由二被告承擔(dān)。

　　事實與理由：_________________

　　_____年12月5日，原、被告在上海_______________房屋服務(wù)有限公司居間介紹下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》，合同約定原告(即乙方)購買被告(即甲方)所有的上海市__________區(qū)__________路__________號__________幢_______________室房屋，房價款為人民幣4__________萬元整。簽約當(dāng)天，雙方簽署了補償協(xié)議，約定乙方另行補償甲方裝修及設(shè)備款人民幣8_____萬元整。原告于簽約當(dāng)日支付被告人民幣5萬元整;于_____年12月13日支付被告人民幣274萬元整。根據(jù)本買賣合同補充條款約定，甲方于收到乙方貸款款項(即人民幣290萬元整)后3個工作日內(nèi)，將該房屋交付乙方，交付標(biāo)志為甲方將該房屋的鑰匙交付乙方，并對物業(yè)管理費、水、電、煤氣(若有)、電話(若有)、有線電視(若有)等費用進行結(jié)算。同時，本買賣合同約定乙方于甲乙雙方辦妥房屋交接手續(xù)當(dāng)日，直接支付甲方房款人民幣1萬元整。____年2月3日，原告貸款銀行農(nóng)業(yè)銀行放款給被告人民幣290萬元，按照買賣合同約定，被告應(yīng)于3個工作日即____年2月8日內(nèi)交房給原告。被告因故遲延交房，直至____年2月21日(共計13天)，原、被告簽署《房屋買賣交接書》完成交付手續(xù)，原告支付被告尾款人民幣1萬元。

　　基于上述事實，原告認為，原、被告之間簽訂房屋買賣合同系真實意思表示，應(yīng)屬合法、有效，被告未按合同約定按時交付房屋已構(gòu)成違約，根據(jù)買賣合同約定，甲方未按合同約定的期限將上述房地產(chǎn)交付(包括房地產(chǎn)交接及房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移)給乙方，應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金，違約金按乙方已付款日萬分之五計算，違約金自本合同約定應(yīng)當(dāng)交付之日起至實際交付之日止。被告違約遲延13天交付房屋，合計人民幣37,050元，扣除原告遲延1天付款的違約金人民幣1,370元，被告應(yīng)支付原告逾期交房違約金人民幣35,680元。特此，懇請貴院依法判如所請。

此致

　　上海市___________________

　　具狀人：_________________

　　____年____月____日

買賣的合同5

　　出賣人：_______________

　　買受人：____________

　　第一條、標(biāo)的、數(shù)量、價款及交(提)貨時間：____________

　　第二條、質(zhì)量標(biāo)準：按照圖紙要求施工

　　第三條、交(提)貨方式及地點：

　　1.分批次生產(chǎn)、分批次交貨。甲方按照乙方出具定單上的數(shù)量負責(zé)將貨物送到乙方指定的倉庫或施工工地，運輸費用由乙方承擔(dān)。

　　2.貨到后，雙方共同檢驗清點無誤后，乙方出具收貨手續(xù)，作為甲方結(jié)賬憑證。

　　第四條、檢驗標(biāo)準、方法、地點及期限：

　　第五條、結(jié)算方式、時間及地點：先預(yù)付20%貨款后甲方開始組織生產(chǎn)，當(dāng)交貨達到合同數(shù)量的20%后，乙方支付第二筆60%貨款，供貨超過合同預(yù)定數(shù)量70%時，余款付清，15日內(nèi)甲方交齊貨物。

　　第六條、違約責(zé)任：任何一方違約，均按《民法典》規(guī)定追究責(zé)任。

　　第七條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決若糾紛無法協(xié)商解決，任一方均有權(quán)向甲方所在地方法院提起訴訟。

　　第八條、本合同有效期為一年，一式兩份，甲乙雙方簽章，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，自甲方收到乙方首筆貨款起生效

　　第九條、其他未盡事宜，甲乙雙方友好協(xié)商議定。

　　出賣人：____________

　　出賣人(章)：____________

　　住所：____________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　開戶銀行：____________

　　賬號：____________

　　編碼：____________

　　買受人

　　買受人(章)：____________

　　住所：____________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　開戶銀行：____________

　　賬號：____________

　　編碼：____________

買賣的合同6

　　買方(甲方)：

　　賣方(乙方)：

　　簽約地點：

　　簽約日期：年月日

　　買方：(甲方)xxx有限公司

　　合同編號：

　　賣方：(乙方)

　　簽約地點：

　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，本著平等、自愿、互利的原則，就(項目編號：)項目貨物供應(yīng)及相關(guān)服務(wù)的要求,經(jīng)雙方協(xié)議一致，簽訂本合同。

　　一、貨物明細及附件：

　　1.1貨物報價一覽表：貨物名稱型號/定做產(chǎn)品描述數(shù)量單位單價金額

　　定制家具

　　1.2貨物描述及附件說明：

　　甲方購買乙方提供的家具及相關(guān)服務(wù)，本合同中家具的類型、規(guī)格、顏色、材質(zhì)、數(shù)量等有關(guān)描述詳見合同附件：報價明細表。

　　二、標(biāo)的：

　　合同總額(人民幣)：___元，大寫;

　　三、付款條件：

　　3.1合同定金款：合同總額的30%即(人民幣)：___元(大寫：)于___支付;

　　3.2合同余款：合同總額的70%即(人民幣)：(大寫：)于甲方支付;

　　3.3以上款項均以___方式(轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金、電匯)支付，所有款項均按乙方規(guī)范名稱支付。電匯和支票應(yīng)填寫乙方單位名和開票日期，所有款項均由乙方書面指定的財務(wù)人員(非業(yè)務(wù)經(jīng)辦人)收取，未經(jīng)書面確認,甲方不支付款項,若乙方未按本條款約定而造成損失則全部責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　3.4報價含安裝費(甲方只提供差旅費)，含40元/米布藝款。

　　3.5附則：家具的包裝為乙方正常外省包裝，如需特殊包裝、木架等，乙方不得另收取費用)。

　　四、交貨及驗收：

　　4.1交貨地點：甲方負責(zé);

　　4.2交貨方式：甲方負責(zé);

　　4.3交收貨期：交貨。

　　4.4甲方應(yīng)在乙方到貨后天內(nèi)在貨物驗收單上簽確認(若分批送貨，則分批簽收)，逾期___天以上未予簽收，視為乙方已按全數(shù)交貨;

　　4.5交貨安裝場地：為保證安裝質(zhì)量和工期等，由乙方負責(zé)代辦物流運輸，運費由甲方支付。

　　4.6驗收按第五條有關(guān)規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準進行驗收;

　　4.7驗收發(fā)現(xiàn)不合格的貨物，甲方應(yīng)提出書面異議，列明不合格的項目、數(shù)量及處理建議，對于驗收后經(jīng)雙方確認為不合格的，乙方應(yīng)視具體情況及時予以修理或更換。

　　五、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準及質(zhì)量保證：

　　5.1乙方保證產(chǎn)品質(zhì)量必需符合國家、行業(yè)標(biāo)準和需方要求;

　　5.2乙方必須嚴格按照甲方所確認產(chǎn)品款式(包括材質(zhì)、造型、色號、面料)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進行生產(chǎn)，生產(chǎn)物料不含人體有害物質(zhì)并符合國家相關(guān)環(huán)保標(biāo)準，否則乙方承擔(dān)第三方給予甲方的違約責(zé)任;

　　5.3甲方對家具功能設(shè)計有特殊要求的，乙方應(yīng)按雙方設(shè)計人員技術(shù)交底的要求制造，使家具滿足技術(shù)交底的要求;

　　5.4由乙方提供設(shè)計的定做產(chǎn)品或異形產(chǎn)品，應(yīng)符合雙方確認的設(shè)計圖紙及相關(guān)的描述。甲方未予圖紙等技術(shù)性確認的，按乙方設(shè)計標(biāo)準生產(chǎn)。

　　5.5家具的質(zhì)量保證期為壹年，質(zhì)量保證期從家具驗收合格之日算起，在責(zé)任期內(nèi)，對于因產(chǎn)品本身質(zhì)量問題造成的損壞，乙方負責(zé)免費維修(甲方只提供差旅費)，經(jīng)三次以上不能修復(fù)或雙方確認無法修復(fù)時，乙方予以更換。對于甲方使用不當(dāng)或自行拆遷、搬移而造成的產(chǎn)品損壞，乙方負責(zé)維修或更換，只收取材料費。乙方應(yīng)作好安全管理工作，在本合同執(zhí)行期間，乙方工作人員發(fā)生的一切安全事故和意外由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　六、雙方責(zé)任：

　　6.1乙方所交付產(chǎn)品、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)視家具具體情況予以修理或更換，并自行承擔(dān)因修理、更換而造成的損失和費用;

　　6.2合同簽訂后，若乙方因自身原因未能如期交付貨物，乙方須按合同總價的5%與累計延誤天數(shù)相乘得之款項目賠償需方，關(guān)承擔(dān)連帶損失。如大量產(chǎn)品質(zhì)量均達不到供貨標(biāo)準，甲方有權(quán)單方解除合同，且乙方應(yīng)雙倍返回甲方已付的貨款。如出現(xiàn)退貨情況，全部責(zé)任由乙方承擔(dān);

　　6.3甲方未按規(guī)定的金額和時間向乙方支付貨款，每逾期支付一天，應(yīng)承擔(dān)應(yīng)付未付金額千分之三的逾期違約金。

　　6.4乙方在家具安裝過程中，如家具在運輸途中出現(xiàn)損壞、遺失，由乙方免費負責(zé)維修或按本合同要求免費重新制作。

　　七、免責(zé)條款：

　　若甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力(包括天災(zāi)、意外事故、交通運輸、政府法令等特殊客觀事件)原因造成不能及時履行或不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芗皶r履行的理由，在取得有關(guān)證明后，允許延期履行、部分履行或不履行合同，并根據(jù)情況，免除相應(yīng)責(zé)任。

　　八、因執(zhí)行合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成的提交乙方所在地的人民法院裁決或仲裁機構(gòu)仲裁。

　　九、本合同自雙方代表簽蓋章之日起即生效，保修期滿結(jié)清款項后失效。合同執(zhí)行期內(nèi)，合同如有未盡事宜，須由雙方協(xié)商，簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。本合同附件為合同不可分割部分，經(jīng)雙方單位蓋章或雙方代表簽后與合同一并生效。自合同簽訂后，為方便高效工作，凡是關(guān)于產(chǎn)品設(shè)計、顏色、規(guī)格、款式以及關(guān)于送貨安裝及付款通知等有關(guān)需甲方書面確認的事項，經(jīng)傳真確認后均為有效附件。

　　十、本合同共___份，甲方執(zhí)___份，乙方執(zhí)___份，均具同等法律效力。

　　十一、附則：

　　甲方(蓋章):乙方(蓋章):

　　辦公地址:

　　辦公電話:

　　傳真:

　　法人代表(簽):

　　手機:

　　受委托代表(簽):

　　電話:

　　開戶銀行:

　　手機:

　　開戶賬號:

　　簽約

　　日期:年月日

　　簽約日期:年月日

買賣的合同7

　　甲方:

　　乙方:

　　現(xiàn)乙方有鏟車一臺型號50c，因業(yè)務(wù)量不足賣與甲方，經(jīng)雙方平等協(xié)商達成如下協(xié)議。

　　1、乙方鏟車購于________年____月____日，在桂林xx公司購買，設(shè)備價款360000.00(不含其它費用)，鏟車購買為分期付款，見附表。

　　2、乙方鏟車賣于甲方，以乙方鏟車開到甲方工廠場地為準，并以此計算付款。

　　3、乙方鏟車在開到甲方工廠前的一切債權(quán)債務(wù)均由乙方承擔(dān)與甲方無關(guān)，且甲方只承擔(dān)購買鏟車的分期付款，若鏟車本身存在嚴重的質(zhì)量問題，乙方有義務(wù)協(xié)同甲方與脫售鏟車方索賠或更換修理，若無法保修，乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

　　4、乙方鏟車開到甲方場地后，甲方在三天內(nèi)打款給乙方(鏟車首付款)，相關(guān)鏟車的一切權(quán)利轉(zhuǎn)移給甲方(包括所有權(quán)和使用權(quán)等)。

　　5、鏟車若辦理過戶手續(xù)，乙方必須完全配合甲方辦理，若不配合甲方將鏟車退還乙方。

　　6、本協(xié)議一式兩份甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方:乙方: 公司買鏟車買賣合同范文二買方(以下簡稱甲方): 住所: 賣方(以下簡稱乙方): 住所: 依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法律的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買賣鏟車事誼，達成如下協(xié)議:

　　第一條乙方有權(quán)出售屬于自己的鏟車，(或乙方受的委托)，有權(quán)出售車牌號碼為的(新、舊)鏟車。

　　第二條(新、舊)鏟車狀況車輛號碼:; 車輛類型:; 廠牌型號:; (初次)登記日期:; 顏色:; 發(fā)動機號:; 車輛瑕疵狀況:。

　　第三條價款鏟車價格(不含稅費):;金額大寫:

　　第四條付款方式及付款時間付款方式(支票、現(xiàn)金):，首付，剩余日之前一次性付清。

　　第五條驗收時間、驗收方式及交換時間、手續(xù)

　　1、驗收時間:

　　2、驗收方式:雙方約定車輛由甲、乙雙方當(dāng)面驗收，并辦理相關(guān)手續(xù)。

　　3、交接時間:交接手續(xù):車輛驗收合格后，雙方辦理車交接，乙方應(yīng)在15個工作日內(nèi)協(xié)助甲方辦理完車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并向甲方移交與車輛相關(guān)的各種文件和證明。

　　第六條甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、按合同約定的時間與乙方當(dāng)面驗收車輛，審驗乙方提供的賣車相關(guān)文件和手續(xù);

　　2、持本人(或本單位)有效證件，按規(guī)定與乙方共同辦理輛交易過戶或轉(zhuǎn)籍手續(xù);

　　3、車輛交接后在辦理過戶期間，車輛使用中發(fā)生的任何問題，由使用者自行負責(zé);

　　4、不得采取脅迫、欺詐、提供虛假文件或慮虛假證明等手段進行交易;

　　第七條乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、按合同約定負責(zé)向甲方提供次的文件和證明

　　2、如實向甲方陳述保證真實性，并對車輛狀況的陳述保證真實性，對隱瞞車輛存在的重大質(zhì)量問題承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　3、協(xié)助甲方辦理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù);

　　4、因乙方原因致使成交車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，應(yīng)接受甲方退車要求，解除合同、全數(shù)退還車款，賠償因此給甲方造成的經(jīng)濟損失，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

　　5、因出售車輛的所有權(quán)或委托權(quán)問題，造成甲方與

　　第三方發(fā)生爭議，承擔(dān)因此而產(chǎn)生的法律責(zé)任。

　　第八條變更解除雙方協(xié)商一致可以變更或解除合同，但責(zé)任方因此給對方造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)當(dāng)按實際損失賠償。

　　第九條違約責(zé)任任何一方違反本合同約定，應(yīng)依照有關(guān)法律、法規(guī)承擔(dān)違約責(zé)任，造成損失的應(yīng)賠償對方的一切經(jīng)濟損失。

　　第十條決:

　　1、向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V;

　　2、向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。

　　第十一條幾項具體約定

　　1、雙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，遵守公安、交通等部門有關(guān)的車輛管理規(guī)定，并遵守(新、舊)機動車交____市場的規(guī)定，因違反法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定給對方造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)賠償對方的39;一切經(jīng)濟損失;雙方共同違反有關(guān)規(guī)定，則損失共同承擔(dān);

　　2、乙方收取甲方全部購車款后，按規(guī)定向甲方開具收款憑證;

　　3、本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，工商行政管理部門留存一份;

　　4、本合同經(jīng)簽字(或蓋章)后生效。甲方(蓋章): 乙方(蓋章): 簽訂地點:________年____月____日公司買鏟車買賣合同范文三售車方:(以下簡稱:甲方) 購車方:(以下簡稱:乙方) 根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)過平等、友好協(xié)商一致，就甲方將一輛轉(zhuǎn)讓給乙方，達成如下協(xié)議，以茲共同遵守:

　　第一條甲方將一輛(整機編號:)轉(zhuǎn)讓給乙方。

　　第二條價款及支付方式

　　1、本合同將轉(zhuǎn)讓價格為(玖萬伍仟元整)。

　　2、支付方式:乙方于本合同簽訂時一次性支付(玖萬伍仟元整)。

　　第三條乙方應(yīng)保證其對轉(zhuǎn)讓車輛享有完整的所有權(quán)。甲方在交付裝載機時應(yīng)當(dāng)提供完整的車輛手續(xù)，包括但不僅限于裝載機購置發(fā)票、使用說明，并說明該車的現(xiàn)狀。

　　第四條乙方在購車時應(yīng)認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。并且應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。乙方在購買該車后，負責(zé)車輛的維修，及相關(guān)規(guī)費的繳納。

　　第五條自本合同簽訂之日起，甲方不得自己使用或授權(quán)他人使用該車輛。

　　第六條本協(xié)議一式兩份，自簽字之日生效。

　　售車方(甲方):

　　購車方(乙方):

　　簽定時間:________年____月____日

買賣的合同8

尊敬的審判長、審判員：

　　遼寧華昊律師事務(wù)所接受____________有限公司的委托，指派我作為其與____________書刊印務(wù)有限公司(曾用名：________書刊廠)因紙張欠款案的訴訟代理人。在庭前，我認真核實了案件事實、仔細聽取了委托人的陳述，認真查閱了案卷材料;今天又參加了法庭調(diào)查，通過這一系列的訴訟活動，我對本案情況有了比較全面的了解，針對本案的基本情況，提出如下代理意見，供合議庭參考，希望合議庭采納：

　　一、原、被告之間是紙張買賣合同關(guān)系，有紙張供貨交易記錄，系長期合作關(guān)系。

　　被告原企業(yè)名稱是：___________________書刊廠，是福利企業(yè)印刷廠，歸屬鐵嶺民政局，原企業(yè)由廠長____________承包經(jīng)營;后企業(yè)改制，____________買下該廠并更換其女兒____________為法定代表人，由____負責(zé)日常經(jīng)營管理，現(xiàn)企業(yè)名稱為鐵嶺遼北書刊印務(wù)有限公司。

　　在被告更名前，原告一直為其提供紙張供貨服務(wù)，開始時，雙方還會簽訂紙張供銷合同來約定各自的權(quán)利義務(wù)(證據(jù)1、2證明)，隨著交易往來的頻繁，雙方有了信任的基礎(chǔ)，為方便交易，雙方形成了由原告按被告的訂貨要求，以代辦托運或者被告自提的方式交付紙張、并有原告開具紙張供貨增值稅專用發(fā)票、被告驗收并出具收條的交易模式。在此種交易模式下，雙方一直合作很愉快。

　　被告更名后，雙方仍延用此種交易模式，合作關(guān)系一直良好，故即使雙方在此后交易中沒有簽訂具體的紙張供銷合同，但收條具有合同的效力，證明雙方存在紙張供銷關(guān)系，從證據(jù)目錄的顯示可知：雙方是長期合作關(guān)系。

　　二、______年______月______日、______月______日被告所寫的收條有紙張供銷合同的效力，合法有效，對雙方具有約束力。

　　收條是被告在收到原告提供的紙張后，經(jīng)驗收合格所出具的收到紙張的憑證。上述收條證明雙方存在紙張的供銷關(guān)系，具有紙張供銷合同的效力，是雙方的真實意思表示，合法有效，對雙方具有約束力，故被告在收到紙張后，應(yīng)當(dāng)及時支付支付價款。

　　三、原告已履行完紙張供貨義務(wù)，并開具了紙張供貨發(fā)票給被告，被告已接收，被告應(yīng)支付欠款共____________元整。詳細來講：

　　1、從______年______月______日(增值稅發(fā)票三張)，原告共向被告供應(yīng)紙張總噸數(shù)為：________噸;總價款合計共：_________元整;

　　2、被告分別于______年______月______日、______年______月______日支付現(xiàn)金_______元、________元給原告，合計共______元;扣除被告支付的購貨款，被告未支付的貨款為：_________元—_______元=______元;

　　3、根據(jù)雙方的約定和交易習(xí)慣，紙張供貨的方式為代辦托運，由被告支付運費：__________從明細賬中知道：_______被告分別于______年______月______日、______年______月______日支付運費______元、______元給原告合計共______元整;

　　4、扣除運費的款項，被告未付欠款為：____________元-—______元=______元;(第一筆欠款)

　　5、原告分別于______年______月______日(2張)______年______月______日、______年______月______日開具了共四張供貨發(fā)票，供貨總噸數(shù)位：______________噸，總價款為：________元;

　　6、______年______月______日，被告曾委托原告為其購買手機一部，手機價款為：________元，并且手機已交付給被告，故手機費用應(yīng)由被告支付;

　　7、______年______月______日，被告支付現(xiàn)金______元給原告，故第二筆欠款的總額為：___________元+______元—______元=______元;(第二筆欠款)

　　綜述：結(jié)合上述情況的分析，可得出：_____________被告所欠的總額為：______

　　第一筆欠款額+第二筆欠款額=_____元+______元=______元。

　　四、根據(jù)《民法典》規(guī)定：“當(dāng)事人一方未支付價款的，對方可以要求其支付價款”的規(guī)定，被告收到紙張后，未履行支付價款的義務(wù)，原告多次找被告協(xié)商，被告都以各種理由推脫，有惡意欠款的嫌疑，使雙方的信賴利益遭到危機，為維護交易秩序、保護交易安全，保護原告的合法權(quán)益，原告依法對被告提起訴訟，希望貴院支持原告的訴訟請求，判令被告及時歸還欠款!

　　綜述：原告已經(jīng)履行了紙張供貨義務(wù)，該義務(wù)已經(jīng)履行完畢，被告卻未完全支付價款，故被告應(yīng)當(dāng)及時歸還欠款。

　　委托代理人：____________律師事務(wù)所

　　__________年_____月_____日

買賣的合同9

　　甲方(供貨方)：__________

　　乙方(購貨方)：__________

　　乙方_______工程需要，向甲方購買木板專用材料，根據(jù)國家《民法典》等法律條規(guī)，本著友好合作及互惠互利精神，遵守誠實守信原則，現(xiàn)經(jīng)充分協(xié)商，一直同意簽訂本合同，雙方務(wù)必信守。

　　名稱__________

　　規(guī)格型號__________

　　單位__________

　　數(shù)量__________

　　單價__________

　　總金額__________

　　備注__________

　　合計

　　一、以上價格均含運費，由甲方代運到乙方工地，乙方負責(zé)卸車及卸車費用，甲方交貨的數(shù)量及質(zhì)量以乙方單位驗收，貨到乙方后，乙方在甲方送貨單上簽字為準，所發(fā)貨按實際發(fā)生里結(jié)算。

　　二、乙方需購的材料由甲方負責(zé)，隨時送貨，乙方必須提前7天告知甲方。特殊規(guī)格木材，乙方必須提前10天告知對方。

　　三、付款方式：_____________________。

　　如乙方?jīng)]有按時支付貨款，甲方有權(quán)利單方面終止合同，乙方依照貨款總額按日_______%支付違約金，并在_______日內(nèi)付清全部貨款。

　　四、在未付清甲方貨款并沒有征得甲方同意的情況下，乙方不得向其他廠家購買同類產(chǎn)品，若購買同類產(chǎn)品視為乙方違約，乙方必須在_______天內(nèi)結(jié)清全部貨款。

　　五、乙方指定_______為收料員(身份證號碼為______________電話______________)，為乙方接收材料的代表，本材料員的簽收，均為乙方的簽收行為，所產(chǎn)生的一切后果均由乙方承擔(dān)。

　　六、模板按使用說明書使用，質(zhì)量按國家標(biāo)準，起層、脫膠率5%，如超出5%，從貨到工地之日起7日內(nèi)書面通知甲方，30日內(nèi)免費更換超出部分，過期概不負責(zé)。如乙方人為損壞，甲方概不負責(zé)。

　　七、如發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)議不成，向甲方所在地人民法院起訴、裁決。

　　八、本合同雙方簽字蓋章即生法律效力，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：(蓋章)__________

　　甲方代表人：__________

　　電話號碼：__________

　　____年____月____日

　　乙方：(蓋章)__________

　　乙方代表人：__________

　　電話號碼：__________

　　_________年____月____日

買賣的合同10

　　合同編號：________________

　　合同簽訂地：________________

　　買方：________________

　　法定代表人：___________

　　聯(lián)系人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶行：________________

　　帳號：________________

　　稅號：________________

　　賣方：________________

　　法定代表人：________________

　　聯(lián)系人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶行：________________

　　帳號：________________

　　稅號：________________

　　買、賣雙方依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，就買方向賣方購買相關(guān)設(shè)備等事宜，經(jīng)協(xié)商一致訂立以下合同條款，供雙方共同遵照執(zhí)行。

　　1合同設(shè)備

　　1.1買方同意從賣方購買設(shè)備

　　1.1.1賣方提供設(shè)備的詳細清單見本合同技術(shù)協(xié)議。

　　1.1.2賣方提供的技術(shù)資料的具體內(nèi)容，詳見本合同技術(shù)協(xié)議。

　　1.1.3賣方提供的全部設(shè)備的技術(shù)性能和對本合同設(shè)備的技術(shù)保證，詳見本合同技術(shù)協(xié)議。

　　1.1.4賣方派遣有經(jīng)驗的、健康稱職的技術(shù)人員到買方工廠對合同設(shè)備的施工、安裝、試車、投料試生產(chǎn)與考核進行技術(shù)指導(dǎo)。其人數(shù)、技術(shù)服務(wù)范圍和待遇條件等詳見本合同技術(shù)協(xié)議。

　　1.1.5本合同簽訂后，根據(jù)買方的要求，在合同約定以外的全部備品備件賣方有義務(wù)以優(yōu)惠價格提供給買方，詳細備品備件價格表詳見本合同技術(shù)協(xié)議。

　　1.1.6賣方提供的設(shè)備的具體質(zhì)量標(biāo)準，詳見本合同技術(shù)協(xié)議。

　　2合同價格

　　2.1賣方按本合同第一條規(guī)定提供合同設(shè)備和“技術(shù)資料”的總價為：

　　人民幣：________________大寫：________________(小寫￥)。

　　上述合同總價的分項價格如下：

　　2.1.1設(shè)備和材料費：________________

　　2.1.2備品備件費：________________

　　2.1.3許可證和專有技術(shù)費：________________

　　2.1.4設(shè)計和技術(shù)資料費：________________

　　2.1.5技術(shù)服務(wù)費和培訓(xùn)費：________________

　　2.2上述合同總價中還包括但不限于運輸費、保險費、包裝費、裝車費以及將貨物運到買方指定地點以前的一切費用和技術(shù)資料交付以前的一切費用。

　　3結(jié)算

　　3.1本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后立即生效。合同生效之日起5日內(nèi)，買方應(yīng)將合同總金額的20%即人民幣元作為預(yù)付款支付賣方。

　　3.2賣方發(fā)貨前，買方將合同總金額的50%即人民幣元作為第二期貨款支付賣方。同時賣方在收到第二期貨款后七日內(nèi)開具合同總額的100%增值稅發(fā)票郵寄給買方。

　　3.3買方自收到賣方設(shè)備按本合同第7.9條驗收合格后，將合同總金額的25%，即人民幣元作為第三期貨款支付賣方。

　　3.4質(zhì)保期滿后，在賣方履行了質(zhì)保期義務(wù)的前提下，買方支付預(yù)留合同總金額的5%，即人民幣元的質(zhì)保金。

　　3.5買方同意賣方對上述款項開具以下第(a)款規(guī)定的發(fā)票。

　　a增值稅專用發(fā)票b普通銷售發(fā)票。

　　3.6賣方需在開具增值稅專用發(fā)票前須向買方核實開票信息，以書面資料為準。

　　3.7付款方式：銀行電匯/銀行轉(zhuǎn)賬/銀行承兌匯票。

　　賣方：________________

　　買方：________________

買賣的合同11

　　甲方（賣方）：

　　身份證號碼：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方（買方）：

　　身份證號碼：

　　聯(lián)系電話：

　　丙方（中介）：

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號：

　　執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人：

　　聯(lián)系電話：

　　根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和本市相關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就丙方接受甲、乙方的委托，促成甲、乙方訂立房地產(chǎn)買賣合同，并完成其他服務(wù)事項達成一致，訂立本合同。風(fēng)險提示：標(biāo)的物信息。買賣合同中應(yīng)根據(jù)標(biāo)的'物的類型，在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清，而產(chǎn)生糾紛。數(shù)量、價款要明確，包括數(shù)額的計量單位，大多數(shù)事項應(yīng)由雙方協(xié)定，同時需要標(biāo)出標(biāo)的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

　　第一條：標(biāo)的基本情況

　　房屋坐落：______________________________。產(chǎn)權(quán)證號：______________________________。建筑面積：______________________________。土地證號：______________________________。房屋來源：______________________________。房屋來源的填寫內(nèi)容須與產(chǎn)權(quán)證與土地使用證所載一致。

　　第二條：委托事項

　　1、甲方委托丙方出售_______________以上房產(chǎn)，并代辦_______________等相關(guān)事宜

　　①產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移

　　②房屋交付

　　③房款撥付

　　2、乙方委托丙方購買_______________以上房產(chǎn)，并代辦_______________等相關(guān)事宜

　　①產(chǎn)權(quán)證

　　②房屋交付

　　③房款支付

　　④貸款

　　⑤抵押登記

　　⑥土地使用證

　　第三條：甲方的義務(wù)

　　1、保證出售的房屋權(quán)屬真實，并符合國家及____市房屋上市交易的政策法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，且房屋財產(chǎn)的共有人對出售此房屋無異議。

　　2、協(xié)助乙方辦理該房地產(chǎn)的交易過戶手續(xù)，提供相應(yīng)證件資料。

　　3、按房地產(chǎn)買賣契約中約定的交付日期，騰空房屋，并完好保留所應(yīng)交付給乙方的附屬設(shè)施及原裝修。

　　4、在房屋交付前，負責(zé)戶口遷出，結(jié)清水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用。

　　5、按本合同約定，按期支付傭金和代辦費。

　　第四條：乙方的義務(wù)

　　1、按照房地產(chǎn)買賣契約中約定的房款支付方式及期限，支付定金和房款。

　　2、根據(jù)本合同約定的委托、代辦事項，按時支付傭金和代辦費用。

　　3、根據(jù)委托事項，乙方應(yīng)于__________前將各類資料備齊交予丙方，同時將由丙方代繳的____________（

　　①契稅

　　②交易服務(wù)費

　　③抵押管理費

　　④他項權(quán)證費）等約計人民幣________元交予丙方。丙方將與乙方按實結(jié)算，多退少補。

　　第五條：丙方的義務(wù)

　　1、認真履行甲、乙方委托的事項，親自完成甲、乙方委托代辦的各項服務(wù)。

　　2、丙方派______________經(jīng)紀人負責(zé)該房產(chǎn)的居間活動，在委托期限內(nèi)辦理所委托的事項。

　　3、根據(jù)專業(yè)知識及工作經(jīng)驗，丙方將所了解的標(biāo)的情況如實告知委托人，及時將委托事項辦理的進展情況向委托人通報。

　　4、對委托人個人資料予以保密，未經(jīng)委托人同意，不得向他人泄露。

　　5、處理委托事務(wù)取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時轉(zhuǎn)交委托人。

　　6、出示國家規(guī)定的收費標(biāo)準及收取相關(guān)費用的依據(jù)。

　　第六條：房款的支付與轉(zhuǎn)付風(fēng)險提示：價款支付

　　在實務(wù)中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。另外，需方應(yīng)盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風(fēng)險。設(shè)定明確的逾期付款的違約責(zé)任，有效督促或威懾合同付款方。甲、乙方商議，按以下第___________種方式支付房款：

　　（一）根據(jù)房地產(chǎn)買賣契約中房款支付的時間及方式，雙方自行辦理房款的支付。

　　（二）雙方若將房款的轉(zhuǎn)付交予丙方，則丙方將按下列方式進行操作：

　　1、乙方在簽訂房地產(chǎn)買賣契約之日，將定金人民幣_______________元交給丙方保存。

　　2、乙方在簽訂房地產(chǎn)買賣契約及本合同后________個工作日內(nèi)將_____________（首期款全部房款），共計人民幣_______________元交給丙方保存。

　　3、甲乙雙方在完成_______________（

　　①交易過戶簽字后

　　②乙方領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證后）____日內(nèi)，丙方按售房款________%，計人民幣_______________元轉(zhuǎn)付給甲方。

　　4、XX銀行放貸后或乙方補足購房款后，雙方完成房屋交接手續(xù)，且甲方結(jié)清房屋交付前的水、電、氣、有線電視、電話、物管等費后____日內(nèi)，丙方將余款一次性轉(zhuǎn)付給甲方。

　　第七條：房屋交付風(fēng)險提示：交貨地點

　　對于交貨地點應(yīng)當(dāng)明確約定，因為它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標(biāo)的物毀損滅失風(fēng)險承擔(dān)問題。一般情況下，標(biāo)的物的所有權(quán)自交付時轉(zhuǎn)移，風(fēng)險承擔(dān)隨之轉(zhuǎn)移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風(fēng)險則轉(zhuǎn)移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應(yīng)慎重對待。

　　1、甲方應(yīng)在乙方領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證后________天內(nèi)或于________年____月____日前騰空房屋，并書面通知乙方、丙方辦理交付的具體時間。

　　2、若乙方在接到上述書面通知后，不按期對該房屋辦理驗收的，則該房屋毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。

　　3、甲、乙、丙三方共同參加房屋的交付手續(xù)。甲方按合同約定移交房屋及附屬設(shè)施并保留原裝潢，甲、乙方交接鑰匙，簽署房屋交接單，丙方見證簽字。

　　風(fēng)險提示：履行期限、地點和方式

　　履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔(dān)，而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險的承擔(dān)問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內(nèi)容的順利履行、實施，產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議。

　　如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內(nèi)履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產(chǎn)生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產(chǎn)生。

　　第八條：傭金、代辦費支付標(biāo)準及方式

　　（一）丙方完成本合同約定的甲方委托和代辦事項，甲方按照下列第_______種方式計算，向丙方支付傭金和代辦費：

　　1、按該房地產(chǎn)售房款_____%，具體數(shù)額為人民幣_________元。

　　2、按委托代辦事項支付代辦費計人民幣___________元。

　　（二）丙方完成本合同約定的乙方委托事項，乙方按照下列第_______種方式計算，向丙方支付傭金和代辦費：

　　1、按該房地產(chǎn)售房款_____%，具體數(shù)額為人民幣__________元。

　　2、代辦產(chǎn)權(quán)證費___________元、代辦土地證費___________元、代辦抵押貸款和他項權(quán)證費___________元，共計人民幣___________元。上述費用，甲、乙方應(yīng)于___________前支付給丙方。

　　（三）丙方根據(jù)合同約定收取傭金和代辦費，未促成合同的可收取相關(guān)費用，但不得超過國家規(guī)定的收費標(biāo)準。

　　風(fēng)險提示：違約責(zé)任

　　違約責(zé)任要條款化，在出現(xiàn)違約情形時，能有效執(zhí)行，避免糾紛。很多合同對違約責(zé)任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統(tǒng)，實務(wù)中很難操作。

　　具體應(yīng)明確，違反合同的哪條約定，應(yīng)承擔(dān)何種違約責(zé)任，如：質(zhì)量不符、數(shù)量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應(yīng)制定相應(yīng)的違約責(zé)任，另外，違約金的數(shù)額要具體化、數(shù)字化，以便于向違約方主張。

　　第九條：違約責(zé)任

　　（一）三方商定，丙方有下列情形之一的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：

　　1、無正當(dāng)理由不履行合同的；

　　2、與他人串通，損害甲、乙方利益的；

　　3、故意隱瞞，提高委托標(biāo)的利差；

　　4、其它過失影響甲、乙方交易的。

　　（二）三方商定，甲、乙方有下列情形之一的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：

　　1、無正當(dāng)理由不履行合同的；

　　2、未能按照合同約定提供必要的文件和配合，造成丙方無法履行合同的；

　　3、相互或與他人串通，損害丙方利益的；

　　4、未能按合同約定支付傭金和代辦費的；

　　5、其他造成丙方無法完成委托事項的行為。

　　（三）三方商定，上述違約行為方，選擇下列第_________條約定的金額作為違約金分別支付給各守約方。違約方給各守約方造成的其它經(jīng)濟損失，由守約方按照法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定追償。

　　1、約定違約金為___________元。

　　2、按標(biāo)的額的_________％，計人民幣___________元。風(fēng)險提示：爭議解決方式

　　合同雙方一旦發(fā)生爭議，協(xié)商不成的只能求助于仲裁機構(gòu)或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當(dāng)事人雙方約定，如果選擇仲裁機構(gòu)就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。

　　當(dāng)然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標(biāo)的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。

　　第十條：爭議解決方式三方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由三方協(xié)商解決，也可由工商行政管理部門調(diào)解；協(xié)商、調(diào)解不成的，按本合同約定的下列第________項進行解決：

　　1、由_________仲裁委員會仲裁。

　　2、依法向_____人民法院提起訴訟。

　　第十一條：其他約定本合同如有內(nèi)容變更或未盡事項，經(jīng)三方協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議應(yīng)當(dāng)采取書面形式，與本合同具有同等法律效力。本合同與補充協(xié)議內(nèi)空格部分填寫文字與印刷文字具有同等效力。

　　第十二條：合同生效本合同自甲、乙雙方簽字，丙方蓋章后生效。本合同一式_________份，甲、乙、丙三方各執(zhí)_________份。（以下無正文）風(fēng)險提示：證據(jù)保留

　　注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協(xié)議、送貨單、購銷憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據(jù)、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發(fā)生糾紛，這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實證據(jù)。

　　甲方：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　________年____月____日

　　丙方：

　　執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人：

　　________年____月____日

買賣的合同12

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，出賣人(甲方)與買受人(乙方)在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就茶葉買賣的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下：

　　第一條標(biāo)的

　　位：xxx元

　　第二條質(zhì)量標(biāo)準

　　甲方應(yīng)當(dāng)向乙方出示營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品檢驗報告及相關(guān)證明。茶葉的衛(wèi)生指標(biāo)應(yīng)符合國家標(biāo)準(gb2762-)和(gb2763-)。凡明示為有機茶、無公害茶、綠色食品茶、原產(chǎn)地保護名茶的，均應(yīng)提交認證證明。有機茶應(yīng)符合(5196-)標(biāo)準，無公害茶符合(5244-)標(biāo)準，綠色食品茶葉符合(288-)標(biāo)準，原產(chǎn)地保護名茶應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的標(biāo)準。

　　雙方應(yīng)當(dāng)將樣品封存保管，用于交貨時對樣驗收。

　　第三條包裝

　　茶葉包裝采用xxxx方式，執(zhí)行xxxx標(biāo)準，包裝物由(甲方乙方)提供，包裝費由(甲方乙方)承擔(dān)。

　　第四條交貨及運輸

　　交貨方式：(乙方提貨甲方送貨甲方代辦托運);交貨地點：xxxx;交貨期限：xxx年xxxx月xxxx日，或由乙方另行通知;委托xxxx運輸公司運輸，運輸方式：xxxx，運費由(甲方乙方)承擔(dān)。

　　第五條銷售及結(jié)算

　　乙方應(yīng)當(dāng)以(經(jīng)銷代銷試銷)方式對外銷售茶葉，結(jié)算方式為：xxxx。

　　第六條定金

　　乙方應(yīng)當(dāng)在xxx年xxxx月xxxx日前向甲方支付定金xxxx元(不超過總價款20%)。合同履行完畢，定金應(yīng)當(dāng)(抵作價款返還乙方)。定金交付后因乙方違約而解除合同的，定金不予退還;因甲方違約而解除合同的，甲方應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　第七條違約責(zé)任

　　1、甲方應(yīng)當(dāng)如約提供茶葉，茶葉如不符合質(zhì)量要求、衛(wèi)生標(biāo)準或與樣品不一致的，乙方有權(quán)要求換貨、退貨或降級、降價，但應(yīng)當(dāng)在收到貨物后xxxx日內(nèi)以書面形式通知甲方，否則甲方有權(quán)拒絕;因退換貨發(fā)生的費用由甲方承擔(dān)。

　　2、一方遲延交貨或遲延支付價款的，應(yīng)當(dāng)每日按照遲延部分價款xxxx%的標(biāo)準支付違約金。

　　3、關(guān)于違約責(zé)任的其他約定：xxxx。

　　第八條爭議解決方式

　　本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第xxxx種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種)：

　　1、依法向xxxx人民法院起訴;

　　2、提交xxxx仲裁委員會仲裁。

　　第九條其他約定事項xxxx。

　　本合同一式xxxx份，雙方各執(zhí)xxxx份，合同自雙方簽字蓋章且甲方收到乙方定金后生效。合同生效后，雙方對合同內(nèi)容的變更或補充應(yīng)當(dāng)采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(簽章)：xxxx

　　乙方(簽章)：xxxx

　　法定代表人：xxxx

　　委托代理人：xxxx

　　住所：xxxx

　　電話：xxxx

　　傳真：xxxx

　　電話：xxxx

　　傳真：xxxx

　　開戶行：xxxx

　　賬號：xxxx

　　稅號：xxxx

　　簽訂時間：xxxx

　　簽訂地點：xxxx

　　簽訂地點：xxxxx

買賣的合同13

　　出賣人：_______________________________________（簡稱甲方）

　　買受人：_______________________________________（簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律和行政法規(guī)，為進一步明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，保障雙方的利益，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，甲乙雙方通過友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　一、工程機械概況

　　品牌：_______________________

　　型號：_______________________

　　機號：_______________________

　　二、轉(zhuǎn)讓價格：人民幣_________元（大寫______________元）。

　　三、該合同內(nèi)標(biāo)的物在合同簽訂、買賣手續(xù)辦理結(jié)束日以前的任何債權(quán)債務(wù)、經(jīng)濟糾紛、民事糾紛、交通事故、交通違法等事宜，所有責(zé)任由甲方負責(zé)。

　　四、甲方對于設(shè)備的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對于該設(shè)備的現(xiàn)狀以及日后運行可能出現(xiàn)的問題均已了解。甲方該提供該機械設(shè)備的各類證明、證件并確保真實有效。

　　五、甲乙雙方如有一方反悔，則必須向另一方賠償違約金人民幣_________元（大寫______________元）。

　　六、甲方應(yīng)在交付設(shè)備時將產(chǎn)品合格證原件及購機票據(jù)原件交付給乙方，未有前述合法證明文件的，乙方有權(quán)拒絕接受設(shè)備交付并解除本合同，合同解除的，甲方應(yīng)將已支付的貨款全額退還乙方。

　　七、設(shè)備交付后，因該設(shè)備運輸、運行所產(chǎn)生的任何責(zé)任均由乙方承擔(dān)，包括設(shè)備本身的故障、質(zhì)量問題產(chǎn)生的損失。

　　八、符合解除合同的條件

　　1.當(dāng)事人雙方協(xié)商同意。

　　2.當(dāng)事人一方嚴重違約致使不能實現(xiàn)合同目的。

　　3.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的。

　　4.法律規(guī)定的其它情形。

　　九、所有因履行本合同義務(wù)或合同有關(guān)的一切爭議，應(yīng)首先由爭議各方通過友好協(xié)商加以解決；若爭議各方無法提出解決方案并達成合同，選擇以下第_______種方式解決爭議。

　　（1）甲、乙雙方可將爭議提交位于______________仲裁委員會進行仲裁，該仲裁應(yīng)是終局的，并且該仲裁裁決對雙方具有法律上的約束力。

　　（2）提交_________法院訴訟解決。

　　十、本合同未盡事宜一律按國家法律、法規(guī)或雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同條款如與國家法律、法規(guī)、政策相悖時，以國家、法規(guī)、政策為準。

　　十二、合同生效后，甲乙雙方對合同內(nèi)容的變更或補充應(yīng)采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。

　　十三、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式_________份，其中甲方執(zhí)________份，乙方執(zhí)________份，具有同等效力。

　　甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

買賣的合同14

　　合同編號：____________

　　出賣人：____________

　　買受人：____________

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，為加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，保護合同交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益，確保農(nóng)業(yè)種植增產(chǎn)增收，本著公平、公正、誠實信用和互惠互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，訂立本種植釀酒葡萄買賣合同。

　　第一條：出賣人負責(zé)對釀酒葡萄()的種植生產(chǎn)。買受人負責(zé)對釀酒葡萄()種植生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)。

　　第二條：出賣人應(yīng)按照買受人的收購要求，向買受人承諾釀酒葡萄()的種植面積為畝，并按照買受人提出的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準進行生產(chǎn)管理，按期、足額地向買受人提供符合質(zhì)量標(biāo)準和等級的釀酒葡萄()公斤。出賣人應(yīng)保證在未完成合同約定的數(shù)量前，不向他人出售。

　　第三條：出賣人生產(chǎn)的釀酒葡萄()，只要符合約定的質(zhì)量標(biāo)準和規(guī)格，買受人負責(zé)包銷。每公斤的收購價為________元。釀酒葡萄()交貨時，若市場價格上漲，收購價協(xié)商提高，若市場行情下跌，收購價不變。交貨的時間為________年____月____日交貨地點____________

　　第四條：買受人應(yīng)搞好釀酒葡萄()種植的信息和技術(shù)培訓(xùn)工作，指導(dǎo)出賣人科學(xué)種植，防止釀酒葡萄()作物的病蟲害，提高釀酒葡萄()的產(chǎn)量和質(zhì)量。

　　第五條：如果買受人需要統(tǒng)一向出賣人提供種子、化肥、農(nóng)藥的，應(yīng)以當(dāng)?shù)氐呐l(fā)價格供應(yīng)，具體價格為種子________元1公斤化肥________元1袋農(nóng)藥________元1瓶。

　　第六條：因買受人在出賣人生產(chǎn)過程中因其提供的種子、化肥、農(nóng)藥出現(xiàn)質(zhì)量問題或因提供的技術(shù)指導(dǎo)出現(xiàn)失誤，買受人應(yīng)當(dāng)負責(zé)對出賣人的經(jīng)濟賠償。

　　第七條：出賣人由于不按買受人的技術(shù)要求和所提供種子、化肥、農(nóng)藥的質(zhì)量標(biāo)準生產(chǎn)或由于不可抗力的自然災(zāi)害(高溫、寒流、干旱、洪澇、暴雨、冰雹、大風(fēng)等)造成的損失，由出賣人承擔(dān)。

　　第八條：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解協(xié)商和調(diào)解不成的，按下列第種方式解決

　　(一)提交____________仲裁委員會仲裁

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第九條：本合同自____年____月____日雙方當(dāng)事人簽字蓋章后生效合同履行完畢后失效。

　　第十條：雙方當(dāng)事人需要約定的其他事項

　　出賣人

　　出賣人：____________簽字(蓋章)

　　住所地址：____________

　　居民身份證號碼：____________

　　聯(lián)系電話：____________

　　郵編：____________

　　買受人

　　買受人：____________簽字(蓋章)

　　住所地址：____________

　　法定代表人：____________(蓋章)

　　居民身份證號碼：____________

　　委托代理人：________(蓋章)

　　居民身份證號碼：____________

　　開戶銀行：____________

　　銀行帳號：____________

　　聯(lián)系電話：____________

　　郵編：____________

買賣的合同15

　　一、買賣合同的概念和法律特征

　　買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。

　　1、雙務(wù)有償合同。

　　2、諾成合同。

　　3、不要式合同。

　　二、賣方的義務(wù)

　　（一）交付標(biāo)的物并轉(zhuǎn)移標(biāo)的的所有權(quán)于買受人

　　現(xiàn)實交付：出賣人將標(biāo)的物置于買受人的實際控制之下，即標(biāo)的物直接占有的移轉(zhuǎn)。

　　簡易交付：買賣合同訂立前，買受人已實際占有標(biāo)的物，標(biāo)的物的交付由于合同生效而完成的轉(zhuǎn)移。

　　第一百四十條標(biāo)的物在訂立合同之前已為買受人占有的，合同生效的時間為交付時間。

　　占有改定：由雙方當(dāng)事人簽訂協(xié)議，使得買受人取得標(biāo)的物的間接占有，以代替標(biāo)的物直接占有的交付方式。

　　指示交付：讓與返還請求權(quán)以代替現(xiàn)實交付。

　　第一百三十三條標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。

　　（二）物的瑕疵擔(dān)保義務(wù)

　　出賣人應(yīng)當(dāng)按照約定的質(zhì)量要求交付標(biāo)的物。

　　（三）權(quán)利瑕疵擔(dān)保義務(wù)

　　出賣人就交付的標(biāo)的物，除非法律另有規(guī)定，負有保證第三人不得向買受人主張任何權(quán)利的義務(wù)。

　　（四）交付有關(guān)單證和資料

　　三、買方的義務(wù)

　　（一）支付價款

　　（二）受領(lǐng)標(biāo)的物

　　（三）及時檢驗出賣人交付標(biāo)的物

　　（四）暫時保管及應(yīng)急處置拒絕受領(lǐng)的標(biāo)的物

　　四、買賣合同的風(fēng)險負擔(dān)問題

　　買賣合同風(fēng)險負擔(dān)：是指買賣合同標(biāo)的物由于不可歸責(zé)于雙方當(dāng)事人的事由毀損、滅失所造成的損失由誰來負擔(dān)。

　　第一百四十二條標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險，在標(biāo)的物交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)，但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。

　　總結(jié)：基本原則：交付主義

　　注意：利益承受與風(fēng)險負擔(dān)遵循同一規(guī)則！

　　第一百六十三條標(biāo)的物在交付之前產(chǎn)生的孳息，歸出賣人所有，交付之后產(chǎn)生的孳息，歸買受人所有。第一百四十三條因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自違反約定之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險。

　　第一百四十六條出賣人按照約定或者依照本法第一百四十一條第二款第二項的規(guī)定將標(biāo)的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的，標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險自違反約定之日起由買受人承擔(dān)。

　　第一百四十八條因標(biāo)的物質(zhì)量不符合質(zhì)量要求，致使不能實現(xiàn)合同目的的，買受人可以拒絕接受標(biāo)的物或者解除合同。買受人拒絕接受標(biāo)的物或者解除合同的。

　　總結(jié)：買受人合法拒收不負擔(dān)風(fēng)險，非法拒收則負擔(dān)風(fēng)險。因此，違約者承擔(dān)風(fēng)險。

　　第十一條對房屋的轉(zhuǎn)移占有，視為房屋的交付使用，但當(dāng)事人另有約定的除外。房屋毀損、滅失的風(fēng)險，在交付使用前由出賣人承擔(dān)，交付使用后由買受人承擔(dān)；買受人接到出賣人的書面交房通知，無正當(dāng)理由拒絕接收的，房屋毀損、滅失的風(fēng)險，自書面交房通知確定的交付使用之日起，由買受人承擔(dān)，但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。

　　總結(jié)：不動產(chǎn)與動產(chǎn)的風(fēng)險負擔(dān)一致！

　　五、分期付款買賣

　　第一百六十七條分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，出賣人可以要求買受人支付全部價款或者解除合同。

　　出賣人解除合同的，可以向買受人要求支付該標(biāo)的物的使用費。

　　所有權(quán)保留：買受人雖先占有、使用標(biāo)的物，但在雙方當(dāng)事人約定的特別條件（通常是價款的一部或者全部清償）成就之前，出賣人仍然保留標(biāo)的物的所有權(quán)，待條件成就后，再將所有權(quán)轉(zhuǎn)移給買受人。

　　六、試用買賣

　　第一百七十條試用買賣的當(dāng)事人可以約定標(biāo)的物的試用期間。對試用期間沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的，由出賣人確定。

　　第一百七十一條試用買賣的買受人在試用期內(nèi)可以購買標(biāo)的物，也可以拒絕購買。試用期間屆滿，買受人對是否購買標(biāo)的物未作表示的，視為購買。

【買賣的合同】相關(guān)文章：

買賣的合同04-21