公司買賣合同

時間：2022-06-11 18:57:35 買賣合同我要投稿

公司買賣合同(15篇)

　　在當今不斷發展的世界，我們用到合同的地方越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編整理的公司買賣合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司買賣合同(15篇)

公司買賣合同1

　　簽訂日期：______________

　　甲方名稱：______________

　　乙方名稱：______________

　　經甲乙雙方友好協商，本著自愿、平等、公平、誠實信用的原則，特簽訂本協議

　　一、設備的規格及價格：______________

　　二、付款方式

　　1、甲方應在所需產品__________天前向乙方訂貨，并交納所需費用%乍為保證金。

　　2、甲方在未付清設備款之前，本合同機器設備所有權仍歸乙方享有。

　　3、甲方應向持有乙方加蓋公章的收款委托書的乙方工作人員付款。

　　三、交貨及驗收

　　1、乙方設備詳細規格及技術配置見合同附件。

　　2、交貨地點：乙方工廠。

　　3、由乙方進行安裝調試，甲方配合驗收。驗收合格后，甲乙雙方另簽訂驗收報告書并加蓋公早。

　　4、驗收標準：執行乙方標準機型岀廠檢驗標準。如甲方對標準機型進行改變或加裝的，雙方另行簽訂補充協議，預定驗收標準，作為本協議的附件。

　　四、運輸方式：

　　1、本合同所規定的設備由乙方負責運輸，并承擔一切風險。運費和保險費由甲方支付。

　　2、甲方收到第一條所列設備后，如發現與設備不符，應在七日內書面通知乙方處理，期間如

　　對甲方的正常作業造成的負面影響，乙方應相應做岀賠償。

　　五、售后服務：

　　1、自設備經過雙方驗合格之日起，該設備進入保修期，保修期為十二個月。保修期

　　內乙方在接到甲方保修通知后，必須在最短的時間趕到現場，最遲在三天內派人趕到甲方現場。

　　2、保修期內乙方負責維修，甲方承擔乙方維修人員的差旅費。若屬甲方認為操作不當等

　　原因造成的故障，則不屬于保修范圍。

　　六、違約責任

　　1、甲方無正當理由拒絕調試、驗收或拒收設備的，甲方應向乙方償付貨款總值的10%作為違約

　　金，合同繼續履行逾期二十天的乙方有權解除合同并沒收定金。

　　2、乙方所交的設備品種、型號、規格不符合合同規定的，甲方有權拒收設備，乙方償付甲方貨款總值的10%乍為違約金。

　　3、乙方逾期交貨的，每逾期一天，乙方向甲方償付逾期交貨部分的5%乍為滯納金，累積滯納

　　金不超過逾期繳獲部分貨款總額的20%。

　　七、爭議處理

　　1、因設備的質量問題發生爭議，由乙方所在地或法院指定的質量鑒定單位進行質量鑒定、設備不符合質量標準的，鑒定費由乙方承擔。

　　2、凡與本合同有關而引起的一切爭議，甲、乙雙方應首先通過友好協商解決，如經協商后仍不能達成協議時，任何一方可以向法院提岀訴訟。

　　八、其他約定

　　1、本合同的所有附件具有與合同同等的法律效力

　　2、本合同一式兩份，經雙方蓋章后生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　法人代表：______________法人代表：______________

　　簽約時間：____年____月____日

公司買賣合同2

　　【裁判摘要】

　　一、根據合同法第一百一十條規定，有違約行為的一方當事人請求解除合同，沒有違約行為的另一方當事人要求繼續履行合同，當違約方繼續履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益，合同已不具備繼續履行的條件時，為衡平雙方當事人利益，可以允許違約方解除合同，但必須由違約方向對方承擔賠償責任，以保證對方當事人的現實既得利益不因合同解除而減少。

　　二、在以分割商鋪為標的物的買賣合同中，買方對商鋪享有的權利，不同于獨立商鋪。為保證物業整體功能的發揮，買方行使的權利必須受到其他商鋪業主整體意志的限制。

　　原告：江蘇省南京新宇房產開發有限公司。

　　法定代表人：周秋隆，該公司總經理。

　　被告：馮玉梅。

　　原告江蘇省南京新宇房產開發有限公司(以下簡稱新宇公司)因與被告馮玉梅發生商鋪買賣合同糾紛，向江蘇省南京市玄武區人民法院提起訴訟。

　　原告訴稱：被告與原告簽訂商鋪買賣合同一份，購買原告開發建設的時代廣場第二層一間商鋪。被告付清了購房款，原告也已將該商鋪交付被告使用。1999年6月 18日，在時代廣場租房的江蘇嘉和百貨有限公司(以下簡稱嘉和公司)因經營不善，遭到哄搶后倒閉，各小業主經營的商鋪也隨之關門停業。當年12月，購物中心又在時代廣場開業。由于經營成本過高，各小業主不服從物業管理，不交納物業管理費，購物中心也于20xx年1月停業。時代廣場的兩度停業，引起大部分業主不滿，紛紛要求退掉購買的商鋪，還與原嘉和公司的債權人一起到處集體上訪。為維護社會穩定，政府出面協調，要求原告回收已售出的商鋪。其間，原告的股權經歷二次調整。新的股東認為，前兩次停業，是經營者選擇的經營方向與方式不對造成的，因此決定將原經營衣帽箱包等項目，改變為經營高檔消閑娛樂等綜合性項目；將原來的市場鋪位式經營，改變為統一經營。為此，原告開始回收已售出的商鋪，對時代廣場重新布局。目前時代廣場中150余家商鋪，回收得只剩下被告和另一戶邵姓業主，時代廣場開始按重新布局施工，原小業主經營的精品商鋪區不復存在，今后也不可能恢復。由于這兩家業主不退商鋪，時代廣場不能全面竣工。上述情形構成情勢變更。請求判令解除被告與原告簽訂的商鋪買賣合同，被告將所購商鋪返還給原告，以便原告能夠完成對時代廣場的重新調整。原告除向被告退還購房款外，愿意給予合理的經濟補償。

　　原告提交以下證據：

　　1．商鋪買賣合同，用以證明雙方當事人之間存在著商鋪買賣關系；

　　2．物業交接記錄，用以證明原告已將商鋪交付給被告；

　　3．新街口公安派出所告示，用以證明時代廣場前兩次開業后秩序混亂，無法正常經營；

　　4．新宇公司會議紀要，用以證明原告始終在努力處理各位業主反映的問題；

　　5．情況說明及統計，用以證明大部分業主因不滿時代廣場的混亂經營狀況，提出退商鋪的要求；

　　6．玄武區會議紀要，用以證明時代廣場存在的問題已經引起當地政府重視，政府部門參與協調；

　　7．關于商鋪商業氛圍的改善意見和建議，用以證明時代廣場內商鋪經營狀況不佳的原因，以及進行重新調整的必要性；

　　8．南京市外經委通知，用以證明原告的股東已作過調整；

　　9．原告致被告的函件，用以證明原告向被告提出過解除合同的請求及理由；

　　10．時代廣場現狀照片，用以證明時代廣場已全面停業，原分割各商鋪的幕墻均已拆除，正在對全面布局重新調整；

　　11．物品清單及公證書，用以證明原告將被告商鋪內的物品進行清點后，拆除了該商鋪的玻璃幕墻。

　　被告辯稱：被告與原告簽訂的商鋪買賣合同合法有效，應當對雙方當事人具有法律約束力。合同簽訂后，被告按約交清全部購商鋪款，原告也向被告交付了商鋪。原告的股東變更，不應影響被告行使自己的合法權益；時代廣場經營不善，也不能成為原告不履行合同的理由。原告請求解除商鋪買賣合同，沒有法律依據，該訴訟請求應當駁回。

　　被告未提交證據。

　　南京市玄武區人民法院經審理查明：

　　新街口地區是南京市最繁華、最集中的商業區域。位于新街口東北角中山路18號以南的時代廣場，是原告新宇公司開發建設的商業用房。該建筑物為地下一層、地上六層，總面積6萬余平方米。地上第一、二、三層約6000平方米的部分區域，被分割成商鋪對外銷售給150余家業主，其他建筑面積歸新宇公司自有。1998年10月 19日，新宇公司與被告馮玉梅簽訂了一份商鋪買賣合同，約定：新宇公司向馮玉梅出。售時代廣場第二層編號為2B050的商鋪，建筑面積22．50平方米，每平方米售價 16 363．73元，總價款368 184元，10月22日前交付，交付后三個月內雙方共同辦理商鋪權屬過戶手續。1998年10月26日，上述合同在南京市房地產市場管理處登記。合同簽訂后，馮玉梅按約支付了全部價款。1998年11月3日，新宇公司將2B050號商鋪交付馮玉梅使用，但一直未辦理產權過戶手續。1998年，原告新宇公司將時代廣場內的自有建筑面積租賃給嘉和公司經營。 1999年6月，嘉和公司因經營不善停業。同年12月，購物中心又在時代廣場原址開業。20xx年1月，購物中心也停業。這兩次停業，使購買商鋪的小業主無法在時代廣場內正常經營，部分小業主以及嘉和公司的債權人集體上訪，要求退房及償還債務。在此期間，新宇公司也兩次變更出資股東。新宇公司的新股東為盤活資產、重新開業，擬對時代廣場的全部經營面積進行調整，重新規劃布局，為此陸續與大部分小業主解除了商鋪買賣合同，并開始在時代廣場內施工。20xx年3月17日，新宇公司致函被告馮玉梅，通知其解除雙方簽訂的商鋪買賣合同。3月27日，新宇公司拆除了馮玉梅所購商鋪的玻璃幕墻及部分管線設施。6月30日，新宇公司再次向馮玉梅致函，馮玉梅不同意解除合同。由于馮玉梅與另一戶購買商鋪的邵姓業主堅持不退商鋪，新宇公司不能繼續施工，6萬平方米建筑閑置，同時馮、邵兩家業主也不能在他們約70平方米的商鋪內經營。新宇公司為此提起訴訟。

　　根據原告新宇公司的申請，法院委托南京大陸房地產估價師事務所有限責任公司對被告馮玉梅所購商鋪的現行市場價值進行評估。評估報告確認，該商鋪在20xx年3月3日的價值為531 700元。

　　審理中，法院主持了調解。原告新宇公司認為，為使時代廣場真正發揮效益，經營方向和方式必須改變，不可能保留商鋪式經營。如果被告馮玉梅與案外人邵家再在時代廣場內經營商鋪，將影響時代廣場內新格局下的整體經營。為此，新宇公司不僅愿意給馮玉梅退還全

　　額購商鋪款，還愿意以承擔逾期辦理產權登記過戶手續違約金的名義，給馮玉梅補款48萬元，用于補償馮玉梅的經濟損失。馮玉梅認為，時代廣場走到今天這一步，責任全在新宇公司，與己無關；新宇公司愿意給付的款項，不夠彌補自己的損失；新宇公司如果真愿意解除商鋪買賣合同，應當按每平方米30萬元的價格給予賠償。新宇公司認為，全南京市任何一處房產均無30萬元一平方米的價格，馮玉梅提出難以令新宇公司接受的賠償價格，表明其根本不想解決糾紛；這個糾紛不解決，時代廣場固然不能竣工，馮玉梅也別想經營。由于雙方當事人各執己見，調解未果。

　　本案應解決的爭議焦點是：商鋪買賣合同應當繼續履行還是應當解除如果解除，應當在什么條件下解除

　　南京市玄武區人民法院認為：

　　《中華人民共和國合同法》(以下簡稱合同法)第八條規定：“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同。”“依法成立的合同，受法律保護。”原告新宇公司與被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同，是雙方當事人的真實意思表示，該合同合法有效，依法對雙方當事人都有約束力。合同簽訂后，馮玉梅履行了給付價款的義務，新宇公司也將商鋪交付給馮玉梅使用。后由于他人經營不善，致使時代廣場兩次停業，該廣場內的整體經營秩序一直不能建立，雙方當事人通過簽訂合同想達到的營利目的無法實現，這是在簽訂合同時雙方當事人沒有預料也不希望出現的結局。合同法第五條規定：“當事人應當遵循公平原則確定各方的權利和義務。”第六條規定：“當事人行使權利、履行義務應當遵循誠實信用原則。”原告新宇公司在回收了大部分業主的商鋪后，擬對時代廣場重新進行規劃布局，爭取再次開業。被告馮玉梅堅持新宇公司必須按每平方米30萬元的高價回收其商鋪，否則就要求繼續履行商鋪買賣合同。雖經調解，由于雙方當事人互不信任，不能達成調解協議，以至新宇公司的6萬平方米建筑和馮玉梅的22．50平方米商鋪均處于閑置狀態。考慮到馮玉梅所購商鋪，只是新宇公司在時代廣場里分割出售的150余間商鋪中的一間。在以分割商鋪為標的物的買賣合同中，買方對商鋪享有的權利，不能等同于獨立商鋪。為有利于物業整體功能的發揮，買方行使權利必須符合其他商鋪業主的整體意志。現在時代廣場的大部分業主已經退回商鋪，支持新宇公司對時代廣場重新規劃布局的工作，今后的時代廣場內不再具有商鋪經營的氛圍條件。馮玉梅以其在時代廣場中只占很小比例的商鋪，要求新宇公司繼續履行本案合同，不僅違背大多數商鋪業主的意愿，影響時代廣場物業整體功能的發揮，且由于時代廣場內失去了精品商鋪的經營條件，再難以通過經營商鋪營利，繼續履行實非其本意。考慮到時代廣場位于鬧市區，現在僅因雙方當事人之間的互不信任而被閑置，這種狀況不僅使雙方當事人的利益受損，且造成社會財富的極大浪費，不利于社會經濟發展。從衡平雙方當事人目前利益受損狀況和今后長遠利益出發，依照公平和誠實信用原則，盡管雙方當事人之間存在的商鋪買賣合同關系合法有效，盡管馮玉梅在履行合同過程中沒有任何違約行為，本案的商鋪買賣合同也應當解除。

　　鑒于被告馮玉梅在履行商鋪買賣合同中沒有任何過錯，在商鋪買賣合同解除后，其因商鋪買賣合同而獲得的利益必須得到合理充分的補償，補償標準是

　　保證馮玉梅能在與時代廣場同類的地區購得面積相同的類似商鋪。原告新宇公司同意在商鋪買賣合同解除后，除返還馮玉梅原付的購房價款、賠償該商鋪的增值款外，還給馮玉梅補款48萬元，這一數額足以使馮玉梅的現實既得利益不因合同解除而減少，應予確認。

　　據此，南京市玄武區人民法院于20xx年4月30日判決：

　　一、原告新宇公司與被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同予以解除；

　　二、被告馮玉梅給原告新宇公司返還時代廣場內編號2B050的商鋪，于本判決生效之日起10日內交付；

　　三、原告新宇公司返還被告馮玉梅的商鋪價款368 184元，賠償馮玉梅商鋪的增值額163

　　516元，合計531 700元，于本判決生效之日起10日內付清；

　　四、原告新宇公司賠償被告馮玉梅逾期辦理房屋權屬登記過戶手續的違約金及其他經濟損失48萬元，于本判決生效之日起10日內付清。

　　本案案件受理費7867元、評估費 2650元，由原告新宇公司負擔。

　　一審宣判后，馮玉梅不服，向南京市中級人民法院提起上訴。理由是：一、一審已經認定雙方之間的商鋪買賣合同合法有效，但卻在既不是當事人協商一致解除、也不存在法定解除條件的情況下，僅憑被上訴人提出的履行合同會對其重新規劃布局造成影響為由，就判決解除合法有效的合同，于法無據。二、情勢變更原則是指合同依法成立后，因不可歸責于雙方當事人的原因發生了不可預見的情況變更，致使合同的基礎喪失或動搖，或繼續維持合同原有效力則顯失公平，從而允許變更或解除合同。本案不存在這種情況。首先，時代廣場整體長期歇業、巨額資金閑置，是被上訴人經營、管理不善，經營策略錯誤等自身過錯造成的。其次，在開發、銷售和出租商鋪時，對因經營管理不善而導致資產閑置的風險，被上訴人應當預見，不屬于情勢變更原則所指的情勢。如果將這種商業風險歸類于變更的情勢，那么購房后房價下跌，上訴人也就可以以房價下跌、情勢變更為由要求被上訴人退房，那么契約的穩定性及合同的誠實信用則無從談起。再次，即使繼續履行合同會給被上訴人帶來不利，這也是經濟交往中的正常損失，是被上訴人在訂約時應當預見的、且應當由其自己承擔的商業風險。繼續履行合同，不會出現顯失公平的后果。因此，本案不適用情勢變更原則。三、因被上訴人經營不善造成的后果，與上訴人之間沒有任何關系。即使為了維護被上訴人的利益，使其避免損失，也應當由被上訴人與上訴人自愿協商，通過公平買賣的辦法來解決，不能借助國家強制力來實現。一審為維護被上訴人的商業利益、公司利益，通過司法程序強制解除合同，是錯誤的。四、商鋪是上訴人的私有財產，不經上訴人許可，被上訴人無權對上訴人的私有財產進行估價。一審根據被上訴人的申請，委托估價師事務所對上訴人的商鋪進行估價，估價的結果令上訴人無法接受。被上訴人的48萬元，不能補償上訴人因此蒙受的損失。況且上訴人并未對一審法院提出退還房款、賠償增值款、追究違約責任等請求，一審法院在沒有當事人請求的情況下作出的判決，違背了法律規定。綜上，一審判決適用法律不當，請求撤銷一審判決，改判被上訴人實際履行合同，為上訴人辦理產權過戶手續，并負擔本案全部訴訟費用。

　　被上訴人新宇公司答辯稱：一審依照合同法第五條、第六條作出解除雙方合同的判決是正確的。本案訟爭房屋已被拆除，事實上無法繼續履行合同。一審并未適用情勢變更原則，也未維護被上訴人的商業風險和公司利益。在本案中，被上訴人同意向上訴人支付的違約金和賠償金，足以保證上訴人的利益不受侵害。二審應當維持原判。

　　南京市中級人民法院經審理，確認一審查明的事實屬實。另查明，被上訴人新宇公司已取得本市中山路18號的土地使用權證及房屋所有權證，現正在對時代廣場進行整體布局調整的施工。

　　二審審理中，南京市中級人民法院主持雙方當事人進行調解。被上訴人新宇公司表示，可以在本市同類地區為上訴人馮玉梅購買同等面積的門面房；馮玉梅要求，新宇公司應當在原地點給其安置同等面積的門面房，并給予經濟補償，或者在本市同類地區給其補償80平方米的門面房。因雙方各執己見，致調解不成。后新宇公司表示，愿意在一審基礎上再給馮玉梅補償各種經濟損失20萬元。

　　二審應解決的爭議焦點是：1．一審判決解除合同是否正確2．在權利人沒有提出請求的情況下，一審在解除合同的判決中一并判決義務人給權利人賠償，是否符合程序南京市中級人民法院認為：

　　上訴人馮玉梅與被上訴人新宇公司簽訂的商鋪買賣合同合法有效。新宇公司在合同約定的期限內未辦理產權過戶手續，已構成違約，又在合同未依法解除的情況下，將2B050商

　　鋪的玻璃幕墻及部分管線設施拆除，亦屬不當。合同法第一百零七條規定：“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。”從這條規定看，當違約情況發生時，繼續履行是令違約方承擔責任的首選方式。法律之所以這樣規定，是由于繼續履行比采取補救措施、賠償損失或者支付違約金，更有利于實現合同目的。但是，當繼續履行也不能實現合同目的時，就不應再將其作為判令違約方承擔責任的方式。合同法第一百一十條規定：“當事人一方不履行非金錢債務或者履行非金錢債務不符合約定的，對方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：(一)法律上或者事實上不能履行；(二)債務的標的不適于強制履行或者履行費用過高；(三)債權人在合理期限內未要求履行。”此條規定了不適用繼續履行的幾種情形，其中第(二)項規定的“履行費用過高”，可以根據履約成本是否超過各方所獲利益來進行判斷。當違約方繼續履約所需的財力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益時，應該允許違約方解除合同，用賠償損失來代替繼續履行。在本案中，如果讓新宇公司繼續履行合同，則新宇公司必須以其6萬余平方米的建筑面積來為馮玉梅的22．50平方米商鋪提供服務，支付的履行費用過高；而在6萬余平方米已失去經商環境和氛圍的建筑中經營 22．50平方米的商鋪，事實上也達不到馮玉梅要求繼續履行合同的目的。一審衡平雙方當事人利益，判決解除商鋪買賣合同，符合法律規定，是正確的。馮玉梅關于繼續履行合同的上訴理由，不能成立。

　　考慮到上訴人馮玉梅在商鋪買賣合同的履行過程中沒有任何違約行為，一審在判決解除商鋪買賣合同后，一并判決被上訴人新宇公司向馮玉梅返還商鋪價款、賠償商鋪增值款，并向馮玉梅給付違約金及賠償其他經濟損失。這雖然不是應馮玉梅請求作出的判決，但此舉有利于公平合理地解決糾紛，也使當事人避免了訟累，并無不當。在二審中，新宇公司表示其愿給馮玉梅增加20萬元賠償款，應當允許。

　　據此，南京市中級人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規定，于20xx年9月6日判決：

　　一、維持南京市玄武區人民法院的一審民事判決第一、二、三項；

　　二、變更南京市玄武區人民法院的一審民事判決第四項為：被上訴人新宇公司賠償上訴人馮玉梅逾期辦理房屋權屬登記過戶手續的違約金及其他經濟損失68萬元，于本判決生效之日起10日內付清。

　　二審案件訴訟費7867元，由被上訴人新宇公司負擔。

　　本判決為終審判決。

公司買賣合同3

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　丙方：______________

　　簽訂日期：______________

　　受讓方：______________

　　轉讓方：______________

　　保證方：______________

　　甲乙丙三方在平等自愿公平的基礎上，就甲方收購乙方擁有的機械設備，達成如下協議：

　　一、轉讓標的及價格

　　甲方轉讓給乙方的設備為：______________吹塑機臺、制袋機臺、印刷機臺、攪拌機臺、沖床機臺、手推叉車臺。以上機械設備共計臺。甲方乙方約定臺設備合計轉讓價格為________人民幣(元)。

　　二、付款方式

　　自本協議生效當日，甲方一次性以現金方式或轉賬方式向乙方支付轉讓款元。

　　三、設備交付時間

　　自本協議簽字生效當日，乙方將本合同項下所要轉讓的設備交付甲方。交付之日起，甲方對所轉讓的設備擁有所有權。

　　四、交貨地點

　　本協議項下轉讓的設備，由乙方在車間交付給甲方。

　　五、保證條款

　　1、乙方具有轉讓設備的權利能力和行為能力，保證對所轉讓設備擁有完全的所有權，保證轉讓設備無任何債權、債務糾紛，無查封、抵押等限制所有權的行為，無任何爭議、糾紛。

　　2、乙方保證本協議項下所轉讓的設備質量完好、均能正常使用、運轉。

　　3、丙方對乙方的承諾行為承擔保證責任。

　　六、違約責任

　　1、本協議簽訂后，甲乙丙各方應當認真履行，因一方過錯給另一方造成損失的，應當承擔由此產生的違約責任。

　　2、如因乙方違反本合同第五條約定，導致甲方權益受損，甲方有權解除本協議，并有權要求乙方立即返還轉讓款元，并要求乙方賠償甲方全部損失。丙方作為保證人，對乙方的履約行為承擔連帶保證責任。

　　3、甲方未按本協議約定時間逾期3天付款的，乙方有權解除合同，甲方應賠償乙方的損失。

　　七、合同生效、其他事由

　　1、本協議經甲乙丙三方簽字蓋章后生效。

　　2、本合同一式三份，三方各執一份，具有同等法律效力。

　　3、因履行本合同發生爭議，由各方協商解決，協商不成由甲方所在地法院管轄。

　　甲方：______________乙方：______________丙方：______________

公司買賣合同4

　　賣方：(以下簡稱甲方)

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　通訊地址：

　　買方：(以下簡稱乙方)

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　通訊地址：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就本合同所涉房地產轉讓事宜，達成如下協議：

　　第一條【轉讓標的】

　　賣方所轉讓房地產(下稱該房產)坐落于：。土地使用權證號：，房產權證號：，登記建筑面積為：平方米。套內建筑面積為：平方米。該房地產土地使用權年限自年月日至年月日止。該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等在簽訂本協議前，已經雙方現場確認，均無異議。

　　第二條【房地產產權現狀】

　　該房地產沒有設定抵押也未被查封，賣方對該房地產享有完全的處分權。

　　第三條【房地產租約現狀】

　　該房地產所附租約現狀為第項：

　　1、該房地產沒有租約;

　　2、該房地產之上存有租約，賣方須于本合同簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面文件及租賃合同交予買方。

　　第四條【附著于該房地產之上的戶口】

　　如該房地產所附著有賣方戶口，基于保證買方辦理房產過戶登記后，應享有完全的處分權，賣方保證于收到房地產轉讓總價款之日起日內遷出，逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之向買方支付違約金。

　　第五條【轉讓價款】

　　該房地產轉讓總價款為人民幣：(小寫：元)。

　　第六條【稅費承擔】

　　雙方約定，由買方承擔辦理相關過戶手續雙方按規定應繳納的一切可能產生的稅、費。買方不按約定繳納相關稅費，導致交易不能繼續進行的，買方不得因此解除合同，本合同應繼續履行，但違約方應承擔違約責任，賠償給守約方造成的損失。

　　第七條【付款方式】

　　買方于月日前一次性付清全部房款

　　第八條【買方逾期付款的違約責任】

　　買方逾期付款的，賣方有權要求買方要求買方以未付款項為基數，按日萬分之支付違約金，合同繼續履行。

　　第九條【房地產交付】

　　賣方應當于年月日將該房地產交付買方，并履行下列手續：

　　1、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，并辦理交接手續;

　　2、交付該房地產鑰匙;

　　第十條【延遲交房的違約責任】

　　除本合同另有約定外，賣方未按合同約定的期限將該房地產交付買方，自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止，賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之向買方支付違約金，合同繼續履行。

　　第十一條【附隨債務的處理】

　　賣方在交付該房地產時，應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費等費用結清，單據交買方確認，否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。

　　第十二條【產權轉移登記】

　　買賣雙方須在簽訂本合同日內，共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續，賣方應按照行政機關的登記手續要求積極協助。在收文回執載明的回復日期屆滿之日起日內，買方須按本約定辦理交納稅費的手續。

　　第十三條【其他違約責任】

　　任何一方不履行本合同約定義務，致合同目的不能實現，守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之的違約金。

　　第十四條【不可抗力】

　　因不可抗力不能履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，并自不可抗力結束之日起日內向另一方提供證明。

　　第十五條【本合同與其他文件的沖突解決】

　　買賣雙方在本合同簽訂之前的及協議，如有與本合同不相符的，以本合同為準。

　　第十六條【法律適用與糾紛解決】

　　因本合同發生糾紛，由買賣雙方協商解決。協商不成時，依據中華人民共和國法律，采取下列第種方式解決：

　　1、向成都仲裁委員會申請仲裁;

　　2、向房產所在地人民法院起訴。

　　第十七條【合同數量及持有】

　　本合同一式份，賣方份，買方份，其他交有關部門，均具同等法律效力。

　　第十八條【合同生效】

　　本合同自買賣雙方簽署后立即生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

公司買賣合同5

　　出售人：_________________

　　身份證：_______________________

　　聯系電話：_____________________

　　通訊地址：_____________________

　　郵政編碼：_____________________

　　買受人：_______________

　　身份證：_______________________

　　聯系電話：_____________________

　　通訊地址：_____________________

　　郵政編碼：_____________________

　　居間人：_____________

　　備案證書號碼：_________________

　　營業執照號碼：_________________

　　通訊地址：_____________________

　　郵政編碼：_____________________

　　法定代表人：___________________

　　聯系電話：_____________________

　　房地產經紀執業人：_____________

　　聯系電話：_____________________

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定，經居間方居間，買方、賣方、居間方在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上，就本合同所涉房地產買賣居間服務事宜，達成如下協議：

　　第一條、委托居間事項買賣雙方委托居間方促成訂立的《存量房買賣合同》標的為：__________________________________________房產。賣方委托事項：賣方委托居間方向其報告訂立《存量房買賣合同》的機會或提供訂立《存量房買賣合同》的媒介服務。買方委托事項：買方委托居間方向其報告訂立《存量房買賣合同》的機會或提供訂立《存量房買賣合同》的媒介服務。

　　第二條居間方提供的居間服務范圍

　　1、接受買方購房委托并為買方提供房地產信息，陪同買方看房;

　　2、對買賣雙方當事人資格、房地產產權信息的合法性進行查驗;

　　3、向買方準確傳達或報告賣方的真實意圖;

　　4、接受賣方的售房委托并為賣方聯系合適的買方;

　　5、提供銀行抵押貸款、公積金貸款等事項的咨詢服務;

　　6、向賣方準確傳達或報告買方的真實意圖;

　　7、對買賣雙方辦理產權轉移登記手續、期限等事項提供咨詢服務;

　　8、促成買賣雙方簽訂《存量房買賣合同》;

　　9、協助買賣雙方辦理產權轉移登記等相關手續;

　　10、__________________________________________

　　第三條居間服務時間居間服務時間按下列第_________種方式確定：

　　1、居間方提供的居間服務自接受買賣雙方委托時起，到買賣雙方簽定關于上述房產《存量房買賣合同》之日居間服務結束。

　　2、居間方提供的居間服務自接受買賣雙方委托時起，至________________________________________居間服務結束。

　　第四條買賣雙方權利義務

　　1、買賣雙方有權在簽訂《存量房買賣合同》之前，向買賣合同相對人了解本合同所指交易的相關信息。2、買賣雙方有權自行確定相關買賣內容。

　　3、買賣雙方在居間方未促成《存量房買賣合同》成立時有權拒絕支付傭金。

　　4、買賣雙方有權要求居間方告知進行房地產交易的現行稅種、稅率及其他應承擔的費用種類。

　　5、買賣雙方對居間方所提供的信息、成交機會等商業秘密負有保密義務，未經居間方同意不得擅自披露。6、________________________________________

　　第五條居間方權利義務

　　1、居間方向買賣雙方報告訂立《存量房買賣合同》的機會或者提供訂立《存量房買賣合同》的媒介服務。2、居間方在促成《存量房買賣合同》訂立時有權向買賣雙方要求支付傭金。非居間方過錯買賣雙方未能訂立合同，居間方有權要求買賣雙方支付必要費用。

　　3、居間方應按照買賣雙方的委托，據實告之居間方所知的買賣雙方提供的房地產信息。

　　4、居間方應告知買賣雙方進行房地產交易的現行稅種、稅率。

　　5、居間方承諾對交易過程中所知悉的賣方或買方的私人事務承擔保密義務，未經同意不得擅自向第三人披露。

　　第六條傭金收取居間方在買賣雙方簽訂《存量房買賣合同》時，向買方收取傭金為房產成交價格的_________%，即人民幣：__________________;向賣方收取傭金為房產成交價格的_________%，即人民幣：__________________。如因買賣雙方原因最終未能完成該房產產權過戶的，該傭金不退還;因居間方原因導致該房產產權不能按規定過戶的，居間人應退還傭金，并承擔相應責任。

　　第七條其他事項居間方為買賣雙方提供交易結算資金專用存款帳戶，按買賣雙方的約定進行劃轉。居間方設立的存量房交易結算資金專用存款賬戶開戶銀行為：__________，賬號為：__________。買賣雙方約定，交易資金結算按以下第_________方式確定：買賣雙方商定使用居間方提供的交易結算資金專用帳戶。買賣雙方商定自行結算，簽訂《交易結算自行劃轉聲明》，供當地房地產交易管理部門備查。

　　第八條違約責任

　　1、居間方如有故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假、私下串通等情況，損害買方或賣方利益的，利益受損方有權解除合同，居間方應退還傭金，并向利益受損方承擔損害賠償責任。

　　2、買賣雙方承諾按本合同第六條約定按時支付全額傭金。否則,未支付方除向居間方承擔支付傭金的義務外，還須向居間方承擔為實現傭金權利所產生的其他必要費用。

　　3、________________________________________

　　第九條本合同與其他文件的沖突解決三方在本合同簽訂之前的承諾及協議，如有與本合同不相符的，以本合同為準。

　　第十條合同附件本合同共有附件_________份。合同附件為本合同組成部分，具有同等法律效力。

　　第十一條法律適用與糾紛解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可請求當地消費者委員會調解處理，或者向當地工商行政管理部門申訴。協商不成的，按下述第種方式解決：

　　1、提交__________________仲裁委員會仲裁;

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第十二條合同數量及持有本合同一式_________份，一式_________頁，由買賣雙方及居間方各執份，具有同等法律效力。

　　第十三條合同生效本合同自三方簽字之日起生效。本合同不作為申請房屋權屬轉移登記的依據。

　　賣方：__________________________________買方：__________________________________

　　代理人：________________________________代理人：________________________________

　　代理人身份證號：________________________代理人身份證號：________________________

　　居間方：________________________________房地產經紀執業人姓名：__________________

　　身份證號碼：____________________________房地產經紀執業人注冊號：________________

　　房地產經紀人協理姓名：__________________身份證號碼：____________________________

　　房地產經紀人協理資格證號：______________簽約地址：______________________________

　　簽約時間：_________年________月_______日

公司買賣合同6

　　合同編號：_________

　　甲方：_____________乙方：____________

　　法定住址：法定住址：法定代表人：法定代表人：職務：_____________職務：_____________電話：_____________電話：_____________

　　買賣雙方依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，就有關_________船的買賣事宜，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。

　　一、買賣標的

　　船名：_________船型：_________船籍：_________船級：_________總長：_________船寬：_________船深：_________總噸：_________凈噸：_________

　　載重噸：_________建造廠家：____________建造年月：_________登記號：_________登記地點：____________登記噸位：_________

　　二、質量要求

　　1.賣方向買方出售的船舶，其質量必須符合交通管理部門制定的船舶標準

　　2.賣方保證出售船舶所具的性能與說明書相符，并須在交付前先行試航，以證明其性能。

　　3.賣方保證其出售的船舶不存在不適航或其他妨礙、可能妨礙交通安全或污染、可能污染水域的情形

　　4.賣方保證其擁有本合同下的標的'船舶的全部產權，并保證該船舶不在光船租約下。

　　三、價款

　　本合同標的船舶的價款為_________元。

　　本合同結算貨幣為□人民幣□美元□英鎊□歐元□_________。

　　四、保證金

　　為了確保本合同的嚴格履行，買方應在合同簽訂日后的_________日內支付合同價款百分之_________的保證金。該保證金應以銀行匯票方式匯到賣方指定的帳戶。

　　五、付款方式

　　買方在本合同簽訂后，按照第_______種方式，如期足額將船款支付給賣方。

　　1.本合同簽訂之日起_________日內，一次性支付全部船款，合計_________元，大寫_________，保證金可抵作船價款。

　　2.分期付款：

　　本合同簽訂之日起_________日內，支付合同價款的百分之_________作為預付款。合計_________元。預付款可以抵作船價款。

　　船舶交付之日起_________日內，支付合同價款的百分之_________，合計_________元。

　　交船手續辦理完畢之日起_________日內，支付合同價款的百分之

　　_________，合計_________元。

　　六、船舶檢查

　　1.買方有權查閱船上的船級記錄，并在________內宣布是否予以承認。

　　2.賣方應在_________年_________月_________日在_________為買方安排船舶檢查。

　　3.買方不得因船舶檢查而延誤船期，否則，買方應向賣方賠償由此引起的損失。在不延誤船舶正常營運的前提下，賣方應盡可能為買方看驗船提供方便。

　　4.買方檢查處于漂浮狀態的船舶時，不可將其拆解開，也不可給賣方造成費用上的負擔。在檢查過程中，船舶的輪機日志和航海日志應提供給買方查閱。經檢查，憑賣方在船舶漂浮檢查后四十八小時內收到買方的書面或電傳通知為準，一旦船舶獲得認可，賣買關系即告確立。賣方如果未能按上述要求收到買方關于船舶船級記錄的認可通知，應退還保證金，本合同宣告無效。

　　七、交接船舶

　　1.船舶在_________地點進行交接。

　　2.移交時間為_________年_________月_________日。

　　3.賣方應及時地將船舶動態、船舶預計進塢時間和地點告知買方。

　　4.船舶按買方看驗船時的狀況移交，自然損耗除外。交船前，倘若船舶發生全損或推定全損，本合同自行解除，賣方應將買方已付款項全額如數退還交船前，倘若船舶發生部分損害，賣方應將船舶恢復至買方看船時的狀況。買方應給賣方合理的恢復原狀的修理時間。

　　5.為方便船舶的移交，賣方應將船舶引入移交港的干船塢內，由買方檢驗船底及夏季水線以下其它部分。倘若發現船舵、螺旋槳、船底或夏季水線以下其它部分有斷裂、損壞或缺陷，以致于影響船舶清潔船級證書的取得，則上述缺點應由賣方自費修復直至買方對上述水下部分完全滿意為止。

　　6.船舶在塢期間，在買方的要求下，賣方應安排抽出尾軸。倘若尾軸完全毀壞或發現有缺陷，以致于影響船舶清潔船級證書的取得，賣方應自費將其新換或修復直至買方完全滿意為止。尾軸的抽出和換新之費用由買方承擔。

　　7.倘若發現船舵、螺旋槳、船底、夏季水線以下其它部分或尾軸上述斷裂、損壞或缺陷，則與船舶進出塢有關的費用包括驗船師費均應由賣方承擔。

　　8.賣方確認收到全部船款后，雙方即簽訂交接協議書。交接協議書經雙方授權代表簽署并加蓋公章后，該輪產權正式移交給買方。賣方全體船員立即離船，船員離船后的食宿和回程的費用由買方承擔，并負責安排將船員送回。買方同意付船員補貼每位__________________元。

　　八、文件交付

　　1.交船時，賣方應將現有的船檢證書及船舶技術圖紙無償提供給買方。若買方提出要求，賣方應將其現有的船舶的其它技術檔及時交給買方。船舶的船籍證書、船舶的所有權證書、電臺執照、船舶簽證薄、海關監管薄、航海日志、輪機日志、營運證、最低安全配員證書、造船廠提供的該輪的穩性計算書、船舶防油污計劃和檔等應由賣方收存取回，但買方有復印的權利。

　　2.同時，買方應將下述文檔遞交給賣方：營業執照復印件買方辦理船舶登記所在登記機關名稱、地址、傳真、電話、聯系人和郵政編碼。

　　九、備件和燃料

　　船舶包括屬于船舶的一切船上和岸上物品應由賣方移交給買方。屬于賣方專用的船上圖書、數據表格和文件等不包括在內，船員的私人行李和物品也不包括在內。

　　船上剩余的燃料、未使用的潤滑油、備用品和伙食應由買方接收并按交船地交船日的市場價格付款。本條款下的付款時間、地點和幣制與合同價款的支付相同。

　　十、保護賣方保證其對出賣船舶享有所有權或處分權，船舶在移交前沒有任何船舶優先權、船舶抵押權及其他隨船債務并承諾交船后若因該船移交前的隨船債務發生第三人對船舶提出主張，而導致糾紛的賠償、費用、開支等均由賣方承擔。

　　十一、費用負擔

　　船舶交付前所發生的包括雇傭人員薪資，船員分紅、稅賦及其他債務等各項費用由賣方承擔船舶交付后所發生的與購買和登記有關的稅、費以及其它開支等各項費用由買方承擔。在船舶進行交易時，費用有買方承擔。船舶移交后，賣方應向原船舶登記機關辦理船舶注銷登記買方應辦理船舶所有權登記。登記費用各自承擔。

　　十二、違約責任

　　1.若買方未能按時支付保證金，賣方有權解除合同。買方應承擔賣方因此遭受的損失和按年利率______%計算的全部損失費用的利息在支付保證金后，若買方決定不再購買該船，并拒絕支付船款，賣方有權沒收保證金若買方未能在船舶移交期限最后一日前按合同的規定支付購船價款，賣方有權解除合同，保證金及其利息歸賣方所有。若保證金及其利息收不足以彌補賣方損失，買方還應賠償賣方因此遭受的損失費用。

　　2.若賣方未能按本合同規定的方式和期限完成船舶的法定移交手續，或未能辦理船舶注銷手續，買方有權解除合同。賣方收到買方解除合同通知后，應在________個銀行工作日內退還所收到全部船價款及按年利率________%計算的利息若買方按合同規定支付保證金和船款，賣方違約拒絕出售該船，買方有權獲得船款保證金的兩倍賠償。

　　十三、合同的解除

　　本合同在下列任一情形下解除：

　　1.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同

　　2.雙方通過書面協議解除本合同

　　3.因不可抗力致使合同目的不能實現的

　　4.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的

　　5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行

　　6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的

　　7.________________________________

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　十四、合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_________年，自_________年_________月_________日_________年_________月_________日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。買方：_________賣方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_______

　　開戶銀行：______開戶銀行：_________帳號：_________帳號：_________簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

公司買賣合同7

　　出賣人：_________________

　　買受人：_________________

　　茲就機器買賣事宜，達成如下協議：

　　第一條甲乙雙方約定有關后記機器的買賣事宜甲方賣出，乙方買進。

　　第二條買賣總金額為_________元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。

　　本日先交付定金_________元整。

　　甲方必須在________年_____月_____日前將后記的機器安裝于乙方總公司所在地的工廠。乙方未支付的余款，俟交貨時一次付清。

　　第三條甲方于第二條第項乙方支付余款同時，應將后記機器的所有權移轉予乙方。

　　第四條在甲方尚未將機器交付予乙方之前，若有故障、毀損或遺失時，應由甲方負責，亦即乙方免除支付價金義務。

　　第五條甲方保證后記機器所具有的性能與說明書相符，并須在第三條交付前先行試機，以證明其性能。

　　第六條有關后記機器的品質、性能，由甲方對乙方保證，并以三年為限。在此期間，若非乙方的過失而發生自然性故障，甲方負有賠償損失及修理的義務。

　　第七條若發生第六條的情形，雖經甲方修復，而機器仍然無法操縱，或其性能降低長達一個月時，乙方可依據下列方式選擇其一，向甲方提出要求。

　　換取同種類機器。其條件為乙方須就已使用該機器的時間長短支付貨款，每一年乙方應支付甲方相當于第二條總金額五分之一款項。

　　退還機器。但甲方得扣除乙方使用機器所應付如前之款項，其余定金退還予乙方。有關使用機器的時間，其計算方法則無論乙方是否使用，規定從第三條甲方交付機器日始至乙方提出退還機器要求之日止，為使用時間。

　　第八條乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換機器，則甲方毋需催告，本合同視同作廢，甲方得將該機器搬回。

　　有關前述甲方的機器搬運費、安裝費以及搬回時所需的一切費用，應由乙方負擔。甲方除上述權利外，尚可將定金沒收，作為損害賠償。

　　第九條甲方若未能在第二條所列日期前交付機器，乙方得向甲方催告，于十日之內交付機器。在此期限內，甲方若仍然無法交付，則本合同視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條之定金以及與定金同額的損失賠償。

　　第十條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決也可由當地工商行政管理部門調解協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：

　　提交__________仲裁委員會仲裁

　　依法向人民法院起訴。

　　第十一條其他約定事項：_____________________________________________

　　本合同一式三份，當事人及見證人各執一份為憑。

　　出賣人：_______________

　　買受人：_______________

　　__________年_______月________日

公司買賣合同8

　　賣方：(以下簡稱甲方) 身份證號：聯系電話：通訊地址：

　　買方： (以下簡稱乙方)身份證號：聯系電話：通訊地址：

　　第一條【轉讓標的】

　　第二條【房地產產權現狀】

　　該房地產沒有設定抵押也未被查封，賣方對該房地產享有完全的處分權。

　　第三條【房地產租約現狀】

　　該房地產所附租約現狀為第項：

　　1、該房地產沒有租約;

　　2、該房地產之上存有租約，賣方須于本合同簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面文件及租賃合同交予買方。

　　第四條【附著于該房地產之上的戶口】

　　第五條【轉讓價款】

　　該房地產轉讓總價款為人民幣： (小寫：元)。

　　第七條【稅費承擔】

　　第八條【付款方式】

　　買方于月日前一次性付清全部房款

　　第九條【買方逾期付款的違約責任】

　　買方逾期付款的，賣方有權要求買方要求買方以未付款項為基數，按日萬分之支付違約金，合同繼續履行。

　　第十條【房地產交付】

　　賣方應當于年月日將該房地產交付買方，并履行下列手續：

　　1、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等事項進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，并辦理交接手續;

　　2、交付該房地產鑰匙;

　　第十一條【延遲交房的違約責任】

　　第十二條【附隨債務的處理】

　　第十三條【產權轉移登記】

　　第十四條【其他違約責任】

　　任何一方不履行本合同約定義務，致合同目的不能實現，守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之的違約金。

　　第十五條【不可抗力】

　　第十六條【本合同與其他文件的沖突解決】

　　買賣雙方在本合同簽訂之前的承諾及協議，如有與本合同不相符的，以本合同為準。

　　第十七條【法律適用與糾紛解決】

　　因本合同發生糾紛，由買賣雙方協商解決。協商不成時，依據中華人民共和國法律，采取下列第種方式解決：

　　1、向成都仲裁委員會申請仲裁;

　　2、向房產所在地人民法院起訴。

　　第十八條【合同數量及持有】

　　本合同一式份，賣方份，買方份，其他交有關部門，均具同等法律效力。

　　第十九條【合同生效】

　　本合同自買賣雙方簽署后立即生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

公司買賣合同9

　　合同編號：

　　出賣人：簽訂地點：

　　買受人：簽訂時間：____年____月____日

　　第一條標的、數量、價款及交(提)貨時間

　　化肥

　　名稱商標

　　或品牌規格生產

　　廠家計量

　　單位數量單價金額交(提)貨時間及數量

　　合計

　　合計人民幣金額(大寫)：

　　第二條質量標準：

　　第三條出賣人對質量負責的期限：

　　第四條包裝標準：

　　第五條合理損耗標準及計算方法：

　　第六條化肥的所有權自時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，化肥屬于所有。

　　第七條交(提)貨方式、地點：

　　第八條運輸方式和到達站(港)及費用負擔：

　　第九條檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十條結算方式、時間及地點

　　第十一條本合同解除的條件：

　　第十二條違約責任：

　　第十三條擔保方式(也可另立擔保合同)：

　　第十四條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十五條本合同自起生效。

　　第十六條其他約定事項：

　　出賣人買受人鑒(公)證意見：

　　出賣人(章)：

　　住所：

　　法定代表人

　　(章或簽字)：________________________

　　居民身份證號碼：________________________

　　委托代理人：________________________

　　電話：________________________

　　傳真：________________________

　　開戶銀行：________________________

　　賬號：________________________

　　郵政編碼：買受人(章)：

　　住所：________________________

　　法定代表人

　　(章或簽字)：________________________

　　居民身份證號碼：________________________

　　委托代理人：________________________

　　電話：________________________

　　傳真：________________________

　　開戶銀行：________________________

　　賬號：________________________

　　郵政編碼：________________________

　　鑒(公)證機關(章)

　　經辦人：________________________

　　____年____月____日

　　[提示：化肥經銷企業應具有相應的主體資格]

　　監制部門：________________________印制單位：________________________

公司買賣合同10

　　合同編號：

　　出賣人：

　　簽訂地點：

　　買受人：

　　簽訂時間：

　　20xx年xx月xx日

　　第一條棉花品種、數量、價款及交貨時間

　　品名：

　　產地：

　　等級：

　　計量單位：

　　數量：

　　單價：

　　金額：

　　交貨時間及數量：

　　合計：

　　合計人民幣金額：

　　第二條棉花質量標準：

　　第三條包裝標準：

　　第四條合理損耗標準和計算方法：

　　第五條交貨方式、地點：

　　第六條運輸方式及到達站和費用負擔：

　　第七條檢驗標準、方法、時間、地點：

　　第八條結算方式及期限：

　　第九條擔保方式：

　　第十條本合同解除的條件：

　　第十一條違約責任：

　　第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：

　　提交仲裁委員會仲裁;

　　依法向人民法院起訴。

　　第十三條本合同自起生效。

　　第十四條其他約定事項：

　　出賣人

　　出賣人：

　　住所：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　買受人

　　買受人：

　　住所：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　鑒證意見：

　　鑒證機關

　　經辦人：

　　20xx年xx月xx日

　　監制部門：

　　印制單位：

公司買賣合同11

　　法定代表人張慶輝。

　　委托代理人吳健生、林孝強，廣東建升律師事務所律師。

　　被上訴人(原審原告)紫荊花制漆(汕頭)有限公司。住所地汕頭市疊金工業區三片區。

　　法定代表人葉鳳娟。

　　委托代理人余超生，廣東明祥律師事務所律師。

　　上訴人潮州市聯華電子有限公司不服汕頭市金平區人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，向本院提起上訴。

　　上訴人上訴稱，XX年1月1日，上訴人與被上訴人簽訂了《工業漆銷售協議》，協議書是被上訴人提供的格式合同。在協議書中有一格式條款：“與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。根據《中華人民共和國合同法》第四十一條的規定，應按上訴人的理解。上訴人認為，依以上條款的約定，如雙方發生糾紛，應先協商解決，如解決不了，才能提交給供方住所地的人民法院裁決。被上訴人如果要選擇“供方住所地的人民法院”管轄，應先與上訴人協商，協商不成，才能起訴。否則，本案只能按一般地域管轄的規定，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。鑒于被上訴人與上訴人發生合同糾紛后，沒有與上訴人協商解決。因此，有權管轄本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘橋區人民法院。請求撤銷汕頭市金平區人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，指令該院將案件移送潮州市湘橋區人民法院審理。

　　被上訴人答辯稱，被上訴人與上訴人XX年1月1日簽訂的《工業漆銷售協議》第十條明確約定了解決合同糾紛的方式：與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交給供方(即被上訴人)住所地的人民法院裁決。因此，雙方當事人已協議選擇了原審原告住所地的人民法院管轄，該協議管轄條款未違反級別管轄和專屬管轄的規定，是合法有效的協議管轄條款。被上訴人依據協議管轄條款的約定向汕頭市金平區人民法院起訴，原審法院依法享有管轄權。被上訴人在起訴前，已與上訴人多次協商，協商不成才向人民法院起訴。況且，雙方協商也不是向人民法院起訴的前提條件，即使雙方沒有協商，被上訴人也有權起訴。上訴人提出應先行協商，協商不成才能向金平區法院起訴，否則，就只能由被告所在地或合同履行地法院管轄的理由根本不能成立，依法應予駁回。綜上所述，上訴人純粹是在玩弄文字游戲，所提理由根本不能成立，目的無非是拖延時間。請求依法駁回上訴人的上訴，以維護被上訴人的合法權益。

　　本院經審查認為，本案是因買賣合同糾紛而提起的訴訟。被上訴人與上訴人簽訂的《工業漆銷售協議》明確約定“爭議的解決：與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。依照法律規定，應認定上訴人與被上訴人已協議選擇了原告住所地人民法院管轄。該條款的內容不違反級別管轄和專屬管轄的規定，是有效的協議管轄條款。被上訴人的住所地在原審法院轄區內，其作為原審原告，依據協議管轄條款的約定向原審法院起訴，原審法院裁定對本案有管轄權符合法律規定。上訴人的上訴理由不成立，依法不予采納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條、第一百五十三條第一款第(一)項的規定，裁定如下：

　　駁回上訴，維持原裁定。

　　上訴審受理費人民幣50元由上訴人潮州市聯華電子有限公司負擔。

　　本裁定為終審裁定。

公司買賣合同12

　　產方：_________

　　購方：_________

　　經產、購雙方協商，訂閱本合同，共同遵照執行。

　　1.產品數量：_________;單位：市斤、市畝

　　2.等級標準：

　　(1)一等：色紫紅，長形，無青椒，當年新貨，內含自然水分不超過_________%，無霉變，黃稍不超過_________%，蟲蛀不超過_________%，破碎掉把不超過_________%。

　　(2)二等：色紫紅，長形，無青椒，當年新貨，水分不超過_________%，無霉變，黃稍、蟲蛀各不超過_________%，破碎掉把不超過_________%。

　　(3)三等：色全紅，黃硝、蟲蛀各不超過_________%，破碎不超過_________%，掉把不限，身干潔凈，無霉壞變質。

　　(4)等外：等內不夠，無青椒，色紫紅或全紅，稍有花斑，身干潔凈，破碎掉把不限，白干椒不收。

　　(5)青椒：色青不霉，身干潔凈，破碎、掉把不限，白干椒不收。

　　3.收購價格：一等：每市斤_________角;二等，每市斤_________角;三等，每市斤_________角;等外，每市斤_________角;青椒，每市斤_________角。

　　4.交貨時間：_________年_________月至_________年_________月，只要符合驗級干度，分好級，即可交售，購方不準拒收。

　　5.交貨地點：本社收購點。各社收購的等內椒交外貿公司，等外椒與青椒交果品公司。

　　6.結算辦法：產方憑購方收購單據，到購方辦理開款。

　　7.工作責任：

　　產方：要保證將所訂椒干全部交售給購方。

　　購方：及時向產方結算兌現，產方所訂椒干保證全部收購。在收購中，嚴格掌握等級標準，不提級提價，也不壓級壓價。

　　8.違約處理：

　　(1)產方如由于自銷的原因完不成合同所訂產品數量(人力不可抗拒的自然災害除外)，按欠交數量總值罰款_________%，交付購方。

　　(2)購方如在未完成合同所訂立產品數量之前，無故拒收產方合格產品，購方應賠償產方拒收部分的經濟損失，并按政策付給產方拒收部分的應獎化肥。

　　(3)當事人雙方都違約的，應當各自承擔相應的責任。當事人一方因第三人的原因造成違約的，應當向對方承擔違約責任。因不可抗力造成合同不能履行或不能完全履行的，可部分或全部免除責任。

　　9.附則：

　　(1)本合同一式_________份，正本_________份，產方、購方_________各一份。副本_________份，交_________等各一份。

　　(2)本合同如有未盡事宜，按《民法典》及其它有關法規執行。

　　產方(蓋章)：_________購方(蓋章)：_________

　　代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

公司買賣合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　根據國家現行的農副產品的收購政策，經雙方商定，簽訂以下條款，以共同遵守執行。

　　一、乙方向甲方交售茶葉品名，數量如下：

　　品名

　　項目

　　名茶鮮葉

　　春毛茶

　　夏、秋毛茶

　　細茶小計

　　粗茶

　　合計

　　數量

　　參考均價

　　合計金額

　　二、結算辦法：批貨批款、當天兌現。

　　三、交售地點：茶葉收購站或甲方所屬收購站點。

　　四、甲乙雙方必須嚴格執行國家的樣價政策;在各基層收購站張榜公布國家規定的評茶等級標準、價格和樣茶;堅持對樣評茶，按質論價，不得壓級壓價和提級提價。

　　五、乙方交售的茶葉，不得摻雜使假，要表里合一。

　　六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶，甲方將保證收購乙方生產的低檔茶，如乙方不按合同執行，向它方交售茶葉，甲方可不收乙方的低檔茶葉。

　　七、除不可抗拒的原因外，任何一方都不得違反合同，如有違反《民法典》規定的有關情形，違約方應承擔未履行合同部分金額10%的違約金。

　　八、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　提交仲裁委員會仲裁;

　　依法向人民法院起訴。

　　九、其他約定事項：

　　十、本合同一式四份，甲乙方各執一份。鄉政府和當地工商部門各一份。本合同自雙方簽字生效。年月日終止

　　甲方：茶廠站代表

　　乙方：鄉村組

　　簽訂日期：年月日

公司買賣合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　茲就機器買賣事宜，甲方賣出、乙方買進。

　　第一條甲乙雙方約定有關后記機器的買賣事宜甲方賣出，乙方買進。

　　第二條買賣總金額為元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。

　　(1)本日(訂約日)先交付定金元整。

　　(2)甲方必須在年月日前將后記的機器安裝于乙方總公司所在地的工廠。乙方未支付的余款，俟交貨時一次付清。

　　第三條甲方于第二條第(2)項乙方支付余款同時，應將后記機器的所有權移轉予乙方。

　　第四條在甲方尚未將機器交付予乙方之前，若有故障、毀損或遺失時，應由甲方負責。亦即乙方免除支付價金義務。

　　第五條甲方保證后記機器所具有的性能與說明書相符，并須在第三條交付前先行試機，以證明其性能。

　　第六條有關后記機器的品質、性能，由甲方對乙方保證，并以三年為限。在此期間，若非乙方的過失而發生自然故障，甲方負有賠償損失及修理的義務。

　　第七條若發生第六條的情形，雖經甲方修復，而機器仍然無法操作，或其性能降低長達一個月，乙方可依據下列方式選擇其一，向甲方提出要求。

　　(1)換取同種類機器。其條件為乙方須就已使用該機器的時間長短支付貨款，每一年乙方應支付甲方相當于第二條總金額五分之一款項。

　　(2)退還機器。但甲方得扣除乙方使用機器所應付如前(1)之款項，其余定金退還予乙方。有關使用機器的時間，其計算方法則無論乙方是否使用，規定從第三條甲方交付機器日始至乙方提出退還機器要求之日止，為使用時間。

　　第八條乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換機器，則甲方無需催告，本契約視同作廢，甲方得將該機器搬回。

　　有關前述甲方的機器搬運費、安裝費、以及搬回時所需的一切費用，應由乙方負擔。甲方除上述權利外，尚可將定金沒收，作為損害賠償。

　　第九條甲方若未能在第二條所列日期前交付機器，乙方得向甲方催告，于十日內交付機器。在此期限內，甲方若仍然無法交付，則本契約視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條之定金、以及與定金同額的損失賠償。

　　本契約一式三份，當事人及見證人各執一份為憑。

　　賣方(甲方)：

　　地址：

　　身份證號碼：

　　買方(乙方)：

　　地址：

　　身份證號碼：

　　見證人(丙方)：

　　地址：

　　身份證號碼：

　　年月日

公司買賣合同15

　　需方:

　　供方:

　　甲方根據工程建設的需要，經過對所需鋼筋項目進行招標，確定乙方為供貨商。甲乙雙方依據國家法律、法規、規章，并結合深圳市有關規定，經平等協商，達成一致，簽訂本合同。

　　一、產品名稱、規格型號、品牌、數量、單價、金額：

　　材料名稱

　　規格型號

　　品牌

　　單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　ⅰ級盤圓鋼筋

　　ⅱ級國標螺紋鋼筋

　　ⅲ級國標螺紋鋼筋

　　本合同暫定總價款為：_________________元整

　　備注:1、合同約定總價款為暫定價款，具體總價款按實際供貨數量結算。

　　2、本合同單價為不含稅綜合單價，合同單價包含人工、材料、機械設備、裝卸車、運輸、利潤等所有費用。本合同所約定單價有效期為乙方第一次供貨起至最后一次供貨完畢止，合同執行期間無論材料市場價格浮動、政府政策變動或其他任何原因，本合同約定單價均不予調整。

　　3、上述合同單價從________年____月____日起執行，約至________年____月____日止。

　　二、質量要求及標準：

　　所有鋼筋的性能和質量均需滿足國家相關標準要求,并承擔產品質量保修期間的質量責任。適應于本合同的國家標準為：《低碳鋼熱軋圓盤條》701-1997和《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》1499-1998。

　　三、產品質量：

　　1、本合同每批貨物送達施工現場后，甲方指定專人根據相關規范要求進行驗收并取樣送檢,乙方必須保證每批材料均為合格產品。直條鋼筋長度定尺12米，直徑符合國家相關標準，包裝整齊。鋼筋不得出現明顯彎曲、扭曲等變形。鋼筋表面無肉眼可見的裂紋，包括細小裂紋和其他表面缺陷。鋼筋表面無銹蝕，不得有油漬。鋼筋端頭剪切整齊，無飛邊、彎頭、切頭不凈等。同品種、同規格，每捆鋼筋鋼制銘牌齊全，并與質量證明書對應。

　　2、為確保工程質量,乙方應保證提供完好無損的材料,提供材料出廠合格證、深圳市建設局發放的準用證、國家檢測部門出具的產品質量檢測報告一式三份，所有證明材料必須字跡清晰并加蓋乙方公章。

　　3、甲方有權隨機抽樣送檢，每次材料檢驗合格，檢驗費用由甲方負責。若材料檢驗不合格，乙方自愿承諾按如下方式進行處理：

　　①、每次鋼筋送檢時，若出現第一次送檢不合格，乙方自愿向甲方支付罰金人民幣________元整。

　　②、第一次送檢不合格后，甲方取雙倍鋼筋數量進行復檢，若復檢合格，則兩次送檢費用均由甲方承擔。若鋼筋復檢仍不合格，則兩次送檢費用均由乙方承擔，同時乙方自愿承諾向甲方支付違約金人民幣________元整，并承擔由此引起甲方損失的一切費用計每天人民幣________元整。

　　③當乙方所供鋼筋送檢出現黃單時，甲方有權單方面解除合同，重新選擇新的供應商，乙方對此無異議。

　　4、若乙方所供鋼筋進場時驗收合格，但在加工和使用過程中經政府相關部門抽檢為不合格，乙方必須無條件將不合格部分已加工和尚未加工的鋼筋清退出場，補償給甲方不合格部分但已加工完畢的鋼筋加工費每噸________元，承擔由于不合格品退場發生的所有退場費用，甲方有權單方面解除合同，乙方自愿承諾向甲方支付人民幣________元整的違約金，并承擔由此引起甲方損失的一切費用計每天人民幣________元整。

　　四、交貨時間、地點、方式：

　　1、交貨時間：

　　甲方提前____天書面通知乙方進場計劃，乙方應按甲方書面通知進場計劃按時交貨。

　　乙方應在鋼筋進場前提前通知甲方，以便甲方做好收貨準備，提供卸貨場地。

　　項目施工期約為：____個月。鋼筋供貨期為________年____月____日至________年____月____日止。

　　2、交貨地點：交貨地點為________的施工現場。

　　3、本合同聯系人：

　　4、本合同指定收貨人：

　　5、交貨方式：乙方負責送貨至甲方工地，卸至甲方指定的卸貨地點，并承擔裝、運、卸等費用。乙方在裝、運、卸過程中發生的安全事故、交通事故以及其他責任自行承擔，并承擔因此造成的全部損失。乙方交貨時應向甲方提供該批貨物的質量證明書和準用證，冷軋帶肋鋼筋還要提供原材料的質量證明書。

　　6、本合同約定鋼筋計量方式為：直條鋼筋采用點條計算理論重量。

　　五、結算方式與保修期限：

　　1、每批次鋼筋乙方送至甲方指定地點，甲方需于每批次鋼筋到場后及時取樣送檢。每批次鋼筋送檢合格后____日內，甲方向乙方支付該批貨款金額的____%，剩余該批貨款金額的____%作為質保金在兩個月滿后10日內，甲方在扣除應由乙方承擔的違約金后按實無息付清。

　　2、產品保質期為工程設計使用年限，在保質期內，因鋼筋本身引起的一切工程質量缺陷，均由乙方承擔所有責任并負責所有費用。

　　六、違約責任：

　　1、甲方不按本合同規定上報鋼筋使用計劃、不按本合同規定收料所造成的損失由甲方承擔。

　　2、如因甲方原因致使貨款未能及時支付給乙方，乙方不承擔因停工待料而造成的損失。

　　3、乙方未按時、按甲方要求，保質、保量供應材料造成的甲方停工、窩工、返工等由此對甲方造成的所有損失均由乙方承擔。

　　4、乙方逾期交貨的，按每日相當于逾期貨品價值____‰的標準向甲方支付違約金。甲方不在約定的時間付款的，則每逾期一天按未付款額的____‰向乙方支付違約金。

　　5、如經初步檢驗，甲方發現貨物不合格的，乙方應及時將貨物運出工地，并立即免費予以更換，甲方無保管義務。如乙方怠于運出，由此產生的一切風險與損失均與甲方無關，由乙方自行承擔。

　　6、乙方逾期交貨的，若逾期____天并且不影響甲方使用的情況下鋼筋價格按照合同約定執行，逾期超過____天，逾期交貨部分的單價按照每噸每日降低____元結算，給甲方造成損失時，還應支付相應的賠償金。

　　7、乙方逾期交貨而甲方解除合同的，給甲方造成損失時，還應支付相應的賠償金。

　　8、交貨鋼筋的質量不符合約定或者國家、行業標準的，包括但不限于生產廠家不符合約定、外觀不合格、質量不合格、沒有有效地質量證明文件、取樣檢驗不合格等，乙方均應在____日內予以免費更換，因此發生的一切費用由乙方承擔，由此造成的延誤按本約定執行。給甲方造成損失時，還應支付相應的賠償金。

　　9、若乙方交貨鋼筋存在假冒偽劣產品時，一經發現，乙方應向甲方支付所涉及鋼筋金額____倍的違約金，雙方合同就此終止，給甲方造成損失時，還應支付相應的賠償金。

　　10、乙方保證按時交貨，并保證其提供的貨物質量符合國家、行業標準以及合同約定，如有違反，愿意承擔因此而產生的一切責任。

　　11、甲方未能按本合同約定支付貨款，向乙方支付違約金。

　　七、合同的生效、終止和解除：

　　1、合同生效：本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起成立生效。

　　2、合同終止：本合同生效后直至甲乙雙方各自履行完其義務后，本合同自動解除，但相關質量條款和解決糾紛條款除外。

　　3、合同解除：甲乙雙方依據本合同約定解除合同的，甲方以書面形式向乙方發出解除合同的通知后，本合同即予以解除。對解除合同有爭議的，按協議書約定處理。

　　4、合同解除后工作：合同解除后，不影響甲乙雙方在合同中約定的結算、質量責任條款。

　　八、其它：

　　1、履行合同過程中，雙方往來采取書面形式。口頭或電話通知無法律約束力，但對方認可除外。

　　2、甲方每次的進貨時間及數量傳真給乙方，視同乙方收到，而不論乙方是否簽收，乙方均需及時供貨。

　　九、解決合同糾紛的方式：

　　因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決，不愿協商或協商未能解決，可向深圳市寶安區人民法院提起訴訟解決。

　　十、合同有效期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，供貨、結算完畢后本合同自動解除，但有關鋼筋質量條款和解決糾紛條款除外。

　　十一、合同份數：本合同壹式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。本合同未盡事宜，由雙方協議補充，補充協議與本合同具同等法律效力。

　　十二、合同附件：本合同所列附件為本合同組成部分，與本合同具同等法律效力。

　　需方：

　　單位全稱：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　簽訂時間：______年____月____日

　　供方：

　　單位全稱：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　簽訂時間：______年____月____日

【公司買賣合同】相關文章：

公司買賣合同05-20

公司買賣合同09-04