鋁型材加工合同

時間：2023-04-12 15:10:49 加工合同我要投稿

鋁型材加工合同集錦4篇

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同對我們的約束力越來越不可忽視，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的鋁型材加工合同，歡迎大家分享。

鋁型材加工合同集錦4篇

鋁型材加工合同1

　　供方：

　　需方：

　　一、產(chǎn)品名稱、合金狀態(tài)、生產(chǎn)廠家、計量單位、數(shù)量、含包裝單價、金額

　　二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按GB5237—20xx標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三、工程名稱： **小區(qū)

　　四、生產(chǎn)周期：生產(chǎn)供貨周期 15 日(即合同簽定之日起至貨到**市)。

　　五、運輸方式及到達站和費用承擔(dān)：汽運，供方負責(zé)運輸并承擔(dān)運費。

　　六、檢斤方式：以****鋁業(yè)有限公司廠內(nèi)檢斤為準(zhǔn)，合理損耗+3‰。

　　七、包裝標(biāo)準(zhǔn)：供方每噸型材包裝物重量和噴涂重量不超過10%。

　　八、驗收標(biāo)準(zhǔn)方法及提出異議期限：需方在使用過程中，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并馬上通知供方，供方代表在 12 小時之內(nèi)到達需方所在地，經(jīng)雙方驗證，確屬供方產(chǎn)品質(zhì)量問題，供方包退包換，如因需方保管不善或人為損壞，責(zé)任由需方負責(zé)。

　　九、結(jié)算方式及期限：現(xiàn)金或銀行匯票，合同簽訂之日起 12 小時內(nèi)需方支付本合同總額20%的預(yù)付款約人民幣 5000 元給供方。供方收到需方所支付的本合同確定的預(yù)付款及相對應(yīng)的型材訂單后開始生產(chǎn),需方每提一批貨物支付該批貨物的總額貨款，所交預(yù)付款在最后一批所提貨物的貨款中扣減。

　　十、不可抗力

　　“不可抗力”是指雙方無法預(yù)見或即使預(yù)見也無法避免或不能控制的.事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本合同履行其全部或部分義務(wù)。該事件包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、或其它天災(zāi)、戰(zhàn)爭、騷亂、罷工或其它類似事件，但國家法律及政策的變化不包括在內(nèi)。如發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致本合同不能履行，供需雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，供需雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)于事故發(fā)生之日起三日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?并在事故終止之日起三日內(nèi)取得并向?qū)Ψ郊乃陀嘘P(guān)主管機關(guān)的證明文件后，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十一、解決合同糾紛方式

　　因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，雙方同意將該爭議提交人民法院解決。

　　十二、特別約定：

　　1、結(jié)算計量：需方購買的型材的金額以實際過磅重量結(jié)算。

　　2、訂單更改：供方對需方所訂產(chǎn)品做任何更改，應(yīng)書面通知傳真給需方，征得需方書面認可后，供方才能提供更改的產(chǎn)品。

　　3、發(fā)票開具：供方按實收需方貨款金額開具增值稅發(fā)票。

　　4、需方訂單型材供方生產(chǎn)完后，需方應(yīng)在15日內(nèi)提完，否則需方未提型材將隨鋁錠價格上漲而等額上調(diào)，鋁錠價格不變或下跌則執(zhí)行本合同價格。

　　5、供貨周期約定：如果未按合同約定日期供貨，每延誤一天供方按合同額3%賠付需方損失。

　　十三、本合同一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份，傳真件有效，涂改無效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

鋁型材加工合同2

　　一、雙方當(dāng)事人

　　定作方：

　　承攬方：

　　二、定作方：產(chǎn)品要求：

　　1、按圖紙要求(見附件)。

　　2、長1.4米送樣各10根鋁型材。

　　三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內(nèi)一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成，并送樣到定作方處確認。

　　四、模具所有權(quán)為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的.產(chǎn)品生產(chǎn);在以后生產(chǎn)中，由承攬方承擔(dān)模具的維修及復(fù)模(模具壽命完結(jié)時的新開模)費用。

　　五、解決合同糾紛的方式：按國家合同法處理。

　　六、雙方協(xié)商的其他條款：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

鋁型材加工合同3

　　承攬方：（以下稱甲方）

　　定作方：（以下稱乙方）

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》之規(guī)定，現(xiàn)就乙方委托甲方加工門窗鋁型材有關(guān)事宜，遵循誠實守信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂合同條款如下：

　　一、加工門窗鋁型材的規(guī)格、數(shù)量及價格：產(chǎn)品價格=鋁錠價格15880。00元+加工費6400。00元，鋁錠價按甲乙雙方簽訂合同當(dāng)日上海有色金屬網(wǎng)長江現(xiàn)貨鋁錠均價計算，計價格為：元/噸。

　　二、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行g(shù)b5237—20_；gb/t6892—20_ 。

　　三、包裝物不超過產(chǎn)品重量的5%，誤差在±1。0以內(nèi)。

　　四、交貨地點：乙方所在地。

　　五、乙方下達訂單貳拾肆小時后變更訂單需向甲方交納全部訂單1。0%的生產(chǎn)費用。

　　六、交貨時間：乙方遞交訂單且預(yù)付定金30%到達甲方指定賬戶后1貳拾日甲方必須交貨完畢，每逾期一日，甲方按照全部訂單金額的1。0%賠償乙方損失。

　　七、運輸方式：甲方負責(zé)將所有貨物按照合同規(guī)定時間送到乙方所在地。貨物送達乙方后，乙方委托門窗廠驗收，并出具驗收證明（具體注明貨物品種、規(guī)格、數(shù)量及金額），由門窗廠有關(guān)負責(zé)人員簽名并蓋章。貨物到達乙方，除因產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求或破損的情況外，乙方不得拒收或退回。

　　八、提出產(chǎn)品質(zhì)量異議期限：乙方收貨后如對產(chǎn)品質(zhì)量有異議，應(yīng)及時以書面形式提出，否則視為乙方對產(chǎn)品質(zhì)量無異議。

　　九、付款及結(jié)算方式：

　　甲方在發(fā)貨前需通知乙方，乙方憑甲方通知付清全部貨款后甲方發(fā)貨，乙方預(yù)交定金折抵貨款，所有貨款應(yīng)直接以匯票、支票或電子匯兌方式支付。

　　十、違約責(zé)任

　　a）乙方對甲方的產(chǎn)品提出異議，經(jīng)驗證確屬產(chǎn)品自身質(zhì)量存在的問題或者與乙方要求加工的規(guī)格型號不符，甲方應(yīng)及時予以更換，由此產(chǎn)生的`運輸費、延誤工程損失由甲方承擔(dān)。

　　b）甲方未能按時向乙方發(fā)貨，逾期一日按貨物總價值的1。0%向乙方賠償損失，但由于乙方未及時付款導(dǎo)致的延期除外。

　　c）在合同履行期間，任何一方無正當(dāng)理由擅自終止合同，違約方應(yīng)按尚未履行的貨物價值的30%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　d）乙方保證交付給己方的付款票據(jù)真實、合法、有效。

　　十一、合同有效期：自20xx年2月23日始，至工程結(jié)束。

　　十二、如發(fā)生合同糾紛，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

鋁型材加工合同4

　　承攬方： (以下稱甲方)

　　定作方： (以下稱乙方)

　　一、加工門窗鋁型材的規(guī)格、數(shù)量及價格：產(chǎn)品價格=鋁錠價格15880.00元+加工費6400.00元，鋁錠價按甲乙雙方簽訂合同當(dāng)日上海有色金屬網(wǎng)長江現(xiàn)貨鋁錠均價計算，計價格為：元/噸。

　　二、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行g(shù)b5237-20xx;gb/t6892-20xx 。

　　三、包裝物不超過產(chǎn)品重量的5%，誤差在±1.0以內(nèi)。

　　四、交貨地點：乙方所在地。

　　五、乙方下達訂單貳拾肆小時后變更訂單需向甲方交納全部訂單1.0%的生產(chǎn)費用。

　　六、交貨時間：乙方遞交訂單且預(yù)付定金30%到達甲方指定賬戶后 1貳拾日甲方必須交貨完畢，每逾期一日，甲方按照全部訂單金額的.1.0%賠償乙方損失。

　　七、運輸方式：甲方負責(zé)將所有貨物按照合同規(guī)定時間送到乙方所在地。貨物送達乙方后，乙方委托門窗廠驗收，并出具驗收證明(具體注明貨物品種、規(guī)格、數(shù)量及金額)，由門窗廠有關(guān)負責(zé)人員簽名并蓋章。貨物到達乙方，除因產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求或破損的情況外，乙方不得拒收或退回。

　　九、付款及結(jié)算方式：

　　十、違約責(zé)任

　　a) 乙方對甲方的產(chǎn)品提出異議，經(jīng)驗證確屬產(chǎn)品自身質(zhì)量存在的問題或者與乙方要求加工的規(guī)格型號不符，甲方應(yīng)及時予以更換，由此產(chǎn)生的運輸費、延誤工程損失由甲方承擔(dān)。。

　　b) 甲方未能按時向乙方發(fā)貨，逾期一日按貨物總價值的1.0%向乙方賠償損失，但由于乙方未及時付款導(dǎo)致的延期除外。

　　c) 在合同履行期間，任何一方無正當(dāng)理由擅自終止合同，違約方應(yīng)按尚未履行的貨物價值的30%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　d) 乙方保證交付給己方的付款票據(jù)真實、合法、有效。

　　十一、合同有效期：自 20xx 年 2 月 23 日始，至工程結(jié)束。

　　十二、如發(fā)生合同糾紛，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十三、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日