鋼結構加工的合同

時間：2024-03-11 14:50:33 秀雯合同范本我要投稿

鋼結構加工合同推薦度：
相關推薦

鋼結構加工的合同范本（精選10篇）

　　隨著人們法律意識的建立，合同的類型越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編整理的鋼結構加工的合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

鋼結構加工的合同范本（精選10篇）

　　鋼結構加工的合同 1

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：

　　(2)次鋼構材質：

　　(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：年月日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的`應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　年月日

　　鋼結構加工的合同 2

　　委托方： (以下簡稱甲方)

　　加工方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：

　　需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金，萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的'足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任

　　甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：(蓋章)

　　乙方：

　　年月日：

　　鋼結構加工的合同 3

　　定做方： (稱甲方)

　　承攬方： (稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1.制作內容：

　　主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價格及結算方式：

　　1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準

　　2.合同簽訂三日內甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

　　4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　三、質量要求：

　　乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　四、交貨地點和時間：

　　1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨；運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

　　2.交貨時間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

　　3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的'工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作，發現問題及時糾正。

　　4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：

　　按《合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。

　　3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　時間：

　　鋼結構加工的合同 4

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　經雙方充分協商為明確雙方責任，本著互利互惠的原則現將鋼結構廠房車間承包給乙方施工，特訂本協議如下望共同遵守：

　　一、承包方，包工包料；

　　二、承包范圍：根據簡易圖和雙方約定施工內容范圍內的鋼結構工程，進行施工。檐口高度規格為4.6—5米之間；

　　三、總造價按建筑實有面積計算：長138米x13米=1794平方米，每平方按125元計算。

　　四、質量按照簡易圖紙標準驗收，原材料按照提供的.施工要求材料表進行施工，保質保量。

　　五、雙方工作

　　甲方負責水、電、路三通；

　　自合同簽之日起付給乙方工程預付金；甲方按工程進度發給乙方的承包金，不得拖延，工程竣工驗收后付給乙方全部工程款。

　　六、本工期工程定于__________年___月____日開工，于__________年___月____日交工，如遇到風雨不能按時交工，其它特殊情況等不能按時交工，雙方協商可順延。

　　七、安全問題

　　在乙方施工中，因乙方自己原因所造成的事故，均由乙方全全負責；

　　八、其它未盡事宜雙方協商；

　　甲方簽字：______________

　　乙方簽字：______________

　　日期：______________

　　鋼結構加工的合同 5

　　甲方：__

　　乙方：__

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》及其他有關法律行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下條例：

　　風險提示：工作崗位及工作時間

　　雇員從事的工種和工作實踐。從事的工種要注明在什么崗位從事什么工作，如電機房的值班電工或大廈照明的維修電工（因為工種不同工資差別很大）；

　　工作時間包括聘用期限，應注明從何時起知何時止；每周工作多少天，每天工作多少小時；一般每周至少有一天的休息日；按國際慣例，在節假日，雇員應享受所在國家規定的節假日，如所在國國慶、春節等。

　　建議雙方在簽勞務合同的時候最好明確約定相關工作崗位，工作時間以及勞務報酬等問題，避免之后因履行合同發生糾紛。

　　一、工程內容

　　鋼結構安裝，甲方負責提供一切材料、輔材及耗材，乙方負責安裝（含工人工資、吊車費）。

　　二、工期

　　經甲乙雙方協商，本工程從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，總工期為_____天，如遇不可抗力因素（如戰爭、地震、雨天等），工期相應順延。

　　三、雙方責任

　　風險提示：雇主義務

　　勞務關系主要由民法、經濟法調整，雙方當事人在不違背法律規定情況下自由協商，任意性很強，雇主可以與雇員協商約定相關義務；

　　但是，雇主必須按所在國有關規定提供符合安全生產的場所和必須發放勞動保護費用或物品，如安全帽、手套、濾光墨鏡等；在所在國工作期間，如果發生疾病或工傷，雇主都應提供必要的醫療和購買必要的藥物。

　　另外，建議雇主應給雇員購買人生意外保險，使勞務人員在受到意外傷害時能得到及時合理的賠償，保險費由雇主負擔。

　　1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時給予解答，并及時提供變更圖紙，甲方提供材料堆放場地，配合乙方解決施工中出現的問題。

　　2、乙方認真領會圖紙及設計要求，按圖施工。如需現場復查，可聯系溝通，但費用甲方承擔，在施工過程中，乙方要遵守國家的法律法規，工程質量確保合格。

　　風險提示：勞務費用

　　勞務合同雇員提供勞務服務，雇主主需要依據協議支付勞務報酬，這里要區別于勞動關系中的勞動者除獲得工資報酬外，還需要為勞動者繳納保險、福利待遇等；勞務關系中的自然人，一般只獲得勞務費，雇主也不用像勞動合同那樣為雇員繳納社保的義務，是否繳納可以雙方協商約定。

　　另外，如果是在工作時間以外加班或上夜班，雇主應付加班費或夜班津貼等相應勞務費用，并據此作出詳細約定，以免給雇主一方造成不必要糾紛。

　　四、勞務費用

　　乙方進場施工，甲方預付工程款_______萬元整，工程完工經甲方和監理驗收合格付至總工程款的______%，余款______%作為工程質量保證金，一年后付清。

　　五、安全施工

　　乙方工人進入工地，必須遵守工地的`安全規范、統一安排，自備安全用品，高空作業必須系安全帶，佩戴安全帽，使用電氣設備要規范，必須安全可靠，特別室外用電要防水、接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工，如發生不安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經濟損失。

　　六、工程質量

　　1、乙方對鋼結構工程的安裝質量負責。

　　2、乙方必須嚴格按施工圖紙說明文件和國家有關規范、規程、標準的要求安裝施工。

　　3、乙方應按鋼結構工程質量要求發現質量問題及時通知甲方。

　　4、工程保修期為_____年，在質保期內，如有工程質量問題乙方應給予及時維修。

　　七、違約責任

　　按合同約定的工期完工，每延誤工期一天，須向甲方支付本合同總價款_____%的違約金。

　　八、爭議解決方式

　　1、本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向____________人民法院起訴。

　　2、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，工程結算完畢，付清工程款項后，合同自動失效。

　　甲方：__（簽章）

　　法定代表人：__

　　地址：__

　　聯系電話：__

　　______年______月______日

　　乙方：（簽章）

　　家庭住址：__

　　聯系電話：__

　　______年______月______日

　　鋼結構加工的合同 6

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　身份證號：

　　一、勞務名稱：鋼結構加工制作

　　二、制作地點：___________

　　三、工期：按公司的工期要求要成交付成品

　　四、質量要求：執行公司的工藝文件要求甲方將鋼結構車間的加工制作工作承包給乙方，為明確雙方的責任、權利和義務特簽定本合同，雙方必須嚴格遵守。甲、乙雙方必須認真貫徹執行國家的有關勞動合同和勞動保護條例，遵守公司的有關規章制度，嚴格執行安全生產的方針。具體合同條款如下：

　　1、甲方將年度月份(以陽歷年為準)的鋼結構車間的鋼構件制作承包給乙放，甲方負責提供制作鋼結構所需要的機械設備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構件所需的人員，招聘來的相關技術人員必須具有國家認可的.資格證書和上崗證，乙方招聘的所有人員必須與勞動者本人簽訂好勞動合同交甲方公司備案。

　　2、甲方負責每一批鋼構件的細圖詳圖，乙方必須按甲方的詳圖出材料單及下料。乙方必須嚴格按國家和行業標準和甲方的工藝流程制作，不得任意更改圖中所表示的規格和數字及顛倒工藝，如確實發現技術部門出具的詳圖有錯誤或不合理而確實需要更改的，應先向技術部門匯報，待核實后，由技術人員更改圖紙，出具更改書并簽字后再制作。

　　3、乙方必須保質、保量按時完成甲方下達的任務，在工程量滿足的情況下，如按現狀一跨車間的每月不低于噸，如三跨車間的每月不低于噸。無條件服從甲方的工期安排，無不可力抗因素，不得拖延工期。

　　4、所需制作人員的多少要滿足甲方的工期要求，必須按本公司的規模及預計任務，確定人員的數量應相對固定，原則上不得中途更換，如遇特殊情況需要更換的，應同志甲方備案，否則出現問題乙方負全責，固定人員應保持在人以上，以按時完成生產任務為宗旨。

　　5、伙食就餐：為寶藏加工生產的順利進行，乙方員工應在公司食堂就餐，該費用由乙方承擔。(如乙方員工在廠外就餐造成食物中毒或其他身體不適，乙方自行承擔責任)

　　6、乙方人員意外保險：乙方人員必須參加人身意外保險，保險費由甲方承擔，如乙方參加投保的人員不滿一年中途調換或其本人中途離職該人保險費用由乙方承擔。乙方在承包期內如有工傷事故的，醫藥費、誤工費、賠償等費用由乙方承擔。(乙方工人入廠后應及時通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發生的任何意外由乙方自行承擔責任)。

　　7、甲方為乙方提供住宿場所，工人住宿所發生的水、電的費用均由乙方承擔，在工程款中扣除。

　　8、結算制作承包費為固定價格。不論次結構構件加工工藝的難易、構件的輕重，單價為固定價元/噸(此價格含：原材料及成品材料裝卸車人工費、下料、組裝、焊接、校正、打磨、構件報檢)。

　　9、乙方有義務對使用的設備進行專人負責并協調甲方機電工定期保養，易損件(如：眼鏡、焊槍、割嘴、面罩等等)以舊換新，如人為操作損壞或遺失，就照原價賠償，嚴格控制非生產性支出，以節約為原則。

　　10、乙方必須堅持安全生產原則，設備操作人員必須持證上崗和定員定崗，進入車間必須戴好安全帽。工作中嚴禁亂串崗，如出現因亂串崗或操作不當而造成的機械設備故障或損壞的，必須照價賠償并處以相應的罰款，對所造成的安全事故均由乙方負擔。甲方負責乙方所有生產人員的安全帽，安全帽乙方人員每人每年一個，如有遺失或損壞乙方自負。勞保用品由甲方定期發放，該費用由乙方承擔。

　　11、板材切割需合理，已節約為原則，不得大料小用，小料不用。并在操作過程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。

　　12、乙方人員服從甲方的領導和管理。如不遵守國家和地方法律、法規、公司制度，甲方對乙方招聘的人員有權開除或辭退，起本人的全部費用由乙方承擔，甲方應提前天通知乙方，包括勞動者本人。

　　13、乙方簽定本合同時須對所屬人員簽定勞務合同，嚴格執行勞動合同發中規定的各項權利和義務。

　　14、勞保用品，乙方所參加制作的人員所需的各種手套發放，除氣體保護焊工外，其他工種的工人每人每月四副布手套，氣體焊工每人每月一副電焊手套，鉆孔每月一副布手套。

　　15、質量，乙方必須嚴格按照規范規定和加工制作工藝及圖紙進行加工制作，由于乙方原因造成的鋼構件報廢和返工費，人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方承擔，并承擔由此造成的工期誤期等一切費用。

　　16、合同簽定乙方向甲方繳納合同保證金壹萬元整。待合同期滿和按約定乙方履行完畢后支付。如合同期滿后，竟雙方協商一致需續訂制作承包合同的，該保證金仍留在甲方。

　　17、在合同期內，如乙方在中途違約或提出合同以外的條件，在甲方不能接受或不能滿足乙方的情況

　　下，乙方中途撤走，所有的保證金和加工制作費甲方全部拒付，該責任由乙方全部承擔。

　　18、甲方供給乙方全年不少于噸(一跨車間)，少于噸按噸結算，如三跨車間不少于噸以上，少于噸按噸結算。如超過該數量的按合同的第八條約定的單價基礎上統一下降每噸元。

　　19、合同附件；(一)公司規章制度；(二)質量和安全管理等制度與本合同是有同等法律效率。

　　20、本合同的簽定本著友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字后即生效，有效期一年。

　　甲方：___________乙方：____________

　　日期：__日期：______

　　鋼結構加工的合同 7

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據工程進度需要，甲方向乙方租憑四繩物料提升機____臺，為明確雙方的責任與權益，保證施工順利完成，經雙方友好協商定以下合同，雙方必須共同遵守。

　　一、工程地點：

　　______________________

　　二、工程名稱：

　　________________________

　　三、物料提升機使用高度：

　　工程所需使用高度____米。

　　四、租金期限及規定：

　　1、租憑時間從安裝調試好并由安監站驗收第二天起計算租金。

　　2、物料提升機租憑：暫定____臺，時間暫定____月，不足____月的按____月計算租憑費，超出月按月計算租憑費，每月按____個工作日計算。不足月按_______計算租憑費，如果工地因其它因素停工，乙方不承擔任何責任，租憑時間照計，租金照收。

　　五、租憑費用標準及結算方式：

　　1、三斗車、二斗車物料提升機租金，每臺每月為人民幣___元包使用期間的機械維護，檢測費用。

　　2、提升機進場安裝后甲方支付進退場費及檢測費____臺。租金自提升機安裝調試好并有安監站驗收第二天起計算，壹個月內一次性支付三個月租金乙方收款時以收據收款，蓋單位公章。超出三個月后租金待通知拆除后15天內付清

　　3、工程完工停工停止使用，租憑期滿甲方應提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金，否則租約仍舊生效。

　　4、甲方包操作工住宿及水電，需要加班每小時___元。

　　六、物料提升機所有權及服務范圍：

　　1、乙方需要安裝的物料提升機運送到：_____________________。

　　2、物料提升機只限于該工地使用。該物料提升機所有權屬于乙方，甲方不得變更租憑地址和轉租轉賣。

　　七、甲方責任：

　　1、負責場地平整，道路暢通以便乙方物料提升機安裝、拆卸和進出場。

　　2、負責基礎、基礎預埋，基礎出現移位等情況造成的損失由甲方負責，保證乙方物料提升機安裝前障礙物的拆除，以及提供裝、拆物料提升機所需的焊割工具。

　　3、負責物料提升機圍閉，警示牌。

　　4、乙方機械運到工地由乙方自行負責保管，機械丟失與甲方無關。

　　八、乙方責任：

　　1、提供的物料提升機需機況良好，達到國家安全使用合格標準。

　　2、操作人員應嚴格遵守機械操作規程，積極配合甲方施工生產，服從甲方的安排。嚴格要求持證上崗，如持假證被相關職能部門查處罰款等一切費用由乙方負責。

　　3、乙方提供對講喇叭及監控系統。

　　4、負責機械使用的.日常維護，如機械出現故障，確保及時修復完畢，達到使用條件，維修工料費由乙方負責

　　5、乙方屬于全包性質：包工、包料、包裝拆維修安全責任、及報裝驗收等一切費用。

　　九、機械操作人員注意事項：

　　1、開機之前檢查卷楊機、鋼絲繩等一系列機械設備。

　　2、電源、電路、控制系統。

　　3、下班時切斷主電源

　　4、禁止上班時間做與工作無關的一切事宜。

　　5、其余以公司制度為準。

　　6、操作人員嚴格遵守安全規則，驗收合格交付使用后，對于安全事故責任分清，承擔后果。

　　十、本合同雙方簽字蓋章生效到設備拆卸并搬離甲方工地終止。

　　未盡事宜，雙方在平等互利的情況下協商處理。協商不成，提交不成，提交法院仲裁。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等的法律效力。

　　甲方：___________乙方：___________

　　甲方代表：___________乙方代表：___________

　　________年____月_____日________年____月____日

　　鋼結構加工的合同 8

　　委托方：______________(以下簡稱“甲方”)

　　承攬方：______________(以下簡稱“乙方”)

　　根據中華人民共和國等相關法律、法規的規定，經甲、乙雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條、所屬工程概況

　　1、本合同加工的材料將用于(以下簡稱“工程”)中。

　　2、材料使用地點為工程所在地點

　　第二條、承攬方式及內容

　　1、承攬方式：本合同采用包工包料加工方式，甲方提供施工圖紙，乙方負責制作、拋丸除銹、油漆噴涂(普通醇酸漆兩道60μ)、成品裝車工序，不含第三方檢測。其中螺栓等配件由甲方自理。

　　2、承攬內容：工程鋼結構主結構(鋼柱鋼梁)和次構件(系桿、柱撐水撐、套管、隅撐)的制作加工,不包含屋面檁條和拉條、斜拉條、天溝。

　　3、交貨地點為廣西恒源鋼結構有限公司廠內，運輸由乙方負責并承擔運費，運輸前的裝車由乙方負責并承擔相應的費用。

　　第三條、合同價款

　　1、本合同采用固定綜合單價方式，每噸不含稅單價元整(￥元/噸)，含稅單價為(￥元/噸)，稅率為 %增值稅專票。乙方已熟知了本工程的所有技術要求和工期要求，并明確該單價中已包含乙方按合同完成承攬內容項下工作可能產生的全部費用;

　　2、合同價款：暫定加工量為噸，暫定合同價款為(￥元)，不含稅。

　　3、以上單價不包含安裝費、卸車費。

　　第四條、交貨時間

　　乙方應按照下述約定的時間完成承攬貨物的交付：即具備加工條件后日歷天完成。(按甲方現場需求順序發貨)

　　第五條、付款及結算

　　1、合同簽訂后，甲方先付合同總價的' %做預付款，甲方提貨前，應支付所提貨款的費用;甲方向乙方提最后一批貨前，須支付完所有構件的加工費(含已支付部分)。

　　2、支付方式：銀行轉賬。

　　3、結算：本合同采取固定綜合單價包干，以鋼構件產品理論重量乘以綜合單價進行結算。

　　第六條、雙方責任

　　一、甲方責任：

　　1、提供承攬內容相應的圖紙壹套。

　　2、按合同規定支付構件加工款，按民法典的規定承擔違約責任。

　　3、負責按時解決乙方書面提出的圖紙設計問題。

　　4、對于甲方提出的設計變更或增加承攬內容，工期經甲方確定后相應順延，合同已有相應單價的，按合同單價執行，工程量據實結算。

　　二、乙方責任：

　　1、負責承攬內容項下全部的加工作業，并包括為完成作業所需的輔助材料的采購、放樣、下料、成形、焊接、校正、探傷(自檢)，除銹和油漆。

　　2、乙方嚴格按照甲方提供的圖紙加工，按照甲方提出的技術、質量和加工順序的具體要求加工生產并做好自檢工作，確保質量、進度和配套。

　　3、接受甲方的質量監督、進度控制;發現問題及時糾正;因乙方原因造成構件不符合質量要求的，由乙方負責整改。

　　4、乙方應嚴格按交貨計劃進行加工，構件出廠前甲方應派人驗收，如不派人驗收，構件出廠后，視為驗收合格，如現場發現構件存在質量問題，乙方收到甲方通知后，應及時進行整改。

　　第七條、質量要求

　　1、乙方應按照《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-20__)和施工圖紙的技術要求進行加工，達到合格標準。

　　第八條、驗收和交工資料

　　1、驗收：乙方應在每批加工完成后1日內通知甲方安排初驗。甲方至乙方工廠對產品數量、外觀及基本質量標準進行初驗，初驗合格后方允許裝車。

　　2、交工資料：交貨同時，乙方向甲方提供鋼構件的出廠合格證。

　　第九條、合同生效、終止及其他

　　1、本合同執行如發生爭議，雙方協商不成，可向合同簽訂地即甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　2、乙方制作完成后通知甲方，甲方必須及時提貨，逾期20天以上，乙方對貨量每天收取10元/噸的場地占用費;逾期2個月以上且甲方無法支付完所有貨款的，乙方有權利處置余下貨物。

　　3、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　(蓋章) (蓋章)

　　法定代表人：______________法定代表人______________

　　簽約代表：______________簽約代表：______________

　　電話：______________電話：______________

　　開戶行：______________開戶行：______________

　　賬號：______________賬號：______________

　　日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日

　　鋼結構加工的合同 9

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》等法律、法規之規定，甲方委托乙方制作加工鋼結構構件，結合工程的實際情況，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守：鋼構件制作內容質為Q345、釀造車間H型鋼柱約224噸，材質為Q345、動力車間H型鋼柱約173噸，材質為Q345B，空瓶庫、成品庫H型鋼柱約320噸，材質為Q345B，H型鋼加工量約為一道，面漆一道 (面漆為中灰醇酸面漆);

　　一、承包方式：包工包料

　　二、合同價款及付款方式

　　1、合同價款：__元/噸(Q345)/噸(Q235)。合計價款約為人民幣：___。

　　2、結算方式：。

　　3、付款方式：合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%)，提貨時付清所有貨款，定金在最后一次提貨時結算。

　　4、以上為含稅價，乙方須提供發票與甲方。

　　三、交貨地點及時間

　　1、交貨地點：

　　2、交貨時間：

　　四、質量及驗收要求

　　1、乙方應按照國家現行的鋼結構制作規范認真加工制作，確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規范的要求。

　　2、乙方所采購的材料應符合甲方要求，鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內所購材料應具有質保書。材料的代用必須經甲方認可方可代用。

　　3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的`要求，依據國家現行鋼結構工程施工質量驗收規范的規定，由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負責提供所購原材料的質保書和產品合格證，如需第三方檢測報告，甲方應提前通知乙方，檢測所產生費用由甲方承擔。

　　五、其它

　　1、乙方應接受甲方的質量監督，在乙方制作過程中，甲方有權到乙方制作現場進行質量檢測，發現問題應及時糾正。如甲方在現場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的，乙方應及時派人整改，其費用由乙方承擔。

　　2、如中途設計變更，甲方應以書面形式立即通知乙方，因變更帶來的材料增加及相關損失由甲方承擔，因甲方原因影響施工進度的，工期則相應順延。

　　六、違約責任：按《合同法》相關規定執行。

　　七、合同糾紛由雙方協商解決，或由乙方所在地法院解決。

　　八、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，經雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)

　　日期：

　　乙方：(蓋章)

　　日期：

　　鋼結構加工的合同 10

　　承攬方：________________________

　　定作方：________________________

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承攬項目概況

　　1、項目名稱：________________________。

　　2、項目地點：________________________。

　　3、項目內容：________________________。

　　4、建筑面積：________________________。

　　5、承攬方式：承攬方包工包料。

　　6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

　　7、共計：____________元。

　　第二條圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

　　第三條定作方義務

　　(1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。

　　第四條承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復意見進行工作，因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條確定變更合同價款及工期

　　(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的`，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條質量標準

　　雙方約定本項目質量標準：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條項目驗收和保修