簡單建筑施工合同

時間：2024-04-03 15:30:04 智聰合同范本我要投稿

簡單建筑施工合同范本（精選20篇）

　　房地產開發商將自己的項目開發出來之后，需要找建筑商進行修建，這時候建設施工就需要寫一份建筑工程施工合同，那么這樣的建筑工程施工合同應該怎么寫？下面是小編為你整理了“簡單建筑施工合同范本”，希望能幫助到您。

簡單建筑施工合同范本（精選20篇）

　　簡單建筑施工合同 1

　　合同編號：_______

　　發包方：________________

　　承包方：________________

　　簽約時間：_______

　　簽約地點：_______

　　為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：____________

　　2、建筑面積（工程形式）：____________

　　3、施工地點：________________

　　4、工期：

　　（1）開工：____年__月__日；

　　（2）竣工：____年__月__日；

　　（3）合同工期總共歷時____天。

　　5、承包形式：________

　　6、工程質量標準：________

　　7、工程價款：共計人民幣____元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元；質保金___元，質保期滿后支付。

　　9、質保期：____年。

　　10、雙方的責任義務

　　（1）發包方的責任義務

　　①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛；

　　②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度；

　　③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點；

　　④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算；

　　2、承包方的責任義務

　　①按發包方要求及圖紙要求進行施工；

　　②如期完成施工任務；

　　③接受發包方的技術指導和質量標準要求；

　　④負責發包方提供料物及設備的保護；

　　⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；

　　⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用；

　　11、其他

　　（1）本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　（2）本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　（3）合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

　　建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

　　依據《民事訴訟法》第二十三條的規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

　　第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴；原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的`人民法院管轄。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。

　　建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

　　根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充；不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

　　發包方：_________ 承包方：_________

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　___年__月__日 ___年__月__日

　　簡單建筑施工合同 2

　　發包方：_________（以下簡稱甲方）

　　承包方：_________（以下簡稱乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方愿把_________工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：

　　（一）工程項目

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、工程范圍：

　　4、承包造價：_________元（大寫：_________）

　　（二）工程期限

　　根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期_________天。（雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后，工期相應順延）開工日期為___年__月__日至___年__月__日，總工期_________天。

　　（三）本工程竣工質量為一次性合格工程

　　乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程施工和標準進行施工。

　　（四）工程價款支付及結算

　　本工程按進度付款，具體金額由雙方協商為準。

　　（五）其它約定

　　1、甲方承擔的安全責任、權利

　　（1）甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程；

　　（2）甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案；

　　（3）甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業，并按規定給予處罰；

　　（4）甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。

　　2、乙方的責任、權利

　　（1）乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度；

　　（2）乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險，并根據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發生的違章作業而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責；

　　（3）乙方應對現場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業，不得冒險作業，不能疲勞作業，并按規定做好防護工作；

　　（4）乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現場。

　　（六）其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　二、建筑工程施工合同簽訂的主體資格

　　簽約過程中，大家注意的重點是合同的內容，對施工企業而言，建設單位就是上帝，而忽視了對合同主體資格的審查。有時為了促成合作或礙于情面，往往是“走過場”，這樣的做法容易導致主體缺陷而使合同歸于無效或難以履行，達不到預期目的。

　　因此應該重視合同主體資格的審查，首先，要審查對方的營業執照及年檢情況，了解其主體的合法性，如是否合法注冊，是否存在未年檢而被吊銷執照，是否具有資金能力，注冊資金的到位情況。在主體資格方面應當著重查看一下對方的營業執照和企業參加年檢的證明資料。

　　三、建設施工合同簽訂注意事項

　　首先，要審查合同內容是否合法，有無違反法律法規的.強制規定，是否存在危害社會公共利益或以欺詐、脅迫手段訂立合同損害國家利益，是否存在重大誤解和顯失公平等情況。

　　其次，要審查合同主要條款是否完備、明確，具有可執行性。各評審部門要根據自己的職責和掌握的公司資源情況對合同各條款進行甄別，確認是否齊備，表述是否清楚可行，公司現有資質能否滿足，并列明應注意事項。施工合同內容應特別注意以下內容：

　　１、施工范圍界定與投標報價或合同價款是否一致及有無動態約定；

　　２、雙方權利義務約定是否明確，用戶應該提供的設計文件、原始資料等接點規定是否清楚，能否影響工期；

　　３、對用戶提出的技術標準及質量、安全等目標要求，能否滿足及注意事項；

　　４、價款、支付條件及方式、結算方式、公司能否滿足及接受；

　　５、索賠程序是否明確可行；

　　６、合同是否采用格式合同及專用條款、補充條款，表述是否準確，不存歧義，合同的用詞用語不需要華麗、完美，但是一定要明確，簡單明了，避免毫無意義的空話，同時合同條款之間不能出現矛盾。合同條款的明確性是指用詞用語要到達當事人無需再進一步協商的程度；

　　７、糾紛解決方式約定是否合法有效，是否存在風險；

　　８、識別出新的、不熟悉的、公司缺乏經驗的材料、設備、施工工藝、驗收標準及超出常規的特殊要求，并進行交底和指導履行；

　　９、違約責任約定是否對等，如果有嚴厲的違約責任應明確提出注意事項等等，合同條款的對等性是公平原則的重要內容，不要簽義務多、責任重、權利少這類一邊倒的合同，例如合同只規定我方違約要如何處理而無對方違約如何處理的內容。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　___年__月__日 ___年__月__日

　　簡單建筑施工合同 3

　　發包方：_________建筑施工有限責任公司（以下簡稱甲方）

　　承包方：_________（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及公司《關于工程項目勞務承包管理暫行規定》。甲方決定將____公司____工程項目部的勞務分包給乙方，為規范管理，明確職責，經雙方協商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、甲方發包給乙方的勞務施工項目內容范圍如下：

　　該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項工程；鋼筋制作、綁扎分項工程；模板制作、安裝分項工程；腳手架搭設作業。

　　二、本合同期限：

　　從___年__月__日起至___年__月__日止。

　　三、工程質量標準：

　　所有分項工程質量確保優良

　　四、勞務管理費的上繳及付款方式：

　　1、上繳標準：該工程項目勞務管理費為人民幣壹拾萬元整，由乙方上繳，如乙方能達到按該項目部與建設方所簽訂的合同中的質量、進度要求，則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。

　　付款方式：上繳勞務管理費按兩次付清，即主體完工前付____，裝修完工前付____。

　　五、乙方的職責

　　1、乙方提供相關的證件及資質，配合乙方辦理相關手續。

　　協調處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。

　　六、乙方的'職責：

　　1、全面履行___公司與___建筑施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。并承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。

　　2、確保所有分項工程的質量、進度、安全達到項目部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進行處罰。

　　七、本合同未盡事宜，雙方通過協商，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式六份，甲乙雙方各執三份，經雙方簽字生效，至工程完工，雙方結清勞務管理費后失效。

　　甲方：____乙方：____

　　甲方代表：____乙方代表：____

　　___年__月__日 ___年__月__日

　　簡單建筑施工合同 4

　　發包方（甲方）：_________

　　承包方（乙方）：_________

　　茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包內容：

　　4、承包范圍：

　　5、承包方式：

　　6、質量要求：_________《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》

　　7、工期要求：___年__月__日至___年__月__日。

　　二、甲方工作：

　　1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。

　　2、負責向乙方提供臨時水電。

　　三、乙方工作：

　　1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。

　　2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。

　　3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

　　四、關于質量的約定：

　　1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范（GB50210－2001、GB50303－2002、GB50242－2002、GB50327－2001等）作為本工程的質量評定驗收標準。

　　2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4、本工程質保期為壹年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題，乙方須無償履行保修責任。

　　五、關于工期的約定：

　　1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

　　2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

　　3、因業主等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。

　　六、關于價款和結算的約定：

　　1、雙方商定本工程合同承包價格______元（人民幣）。

　　2、本承包價格包含人工費、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。

　　3、付款方式：

　　（1）開工后8日內，甲方付款30％元作為乙方的前期進場費。

　　（2）水電工程隱蔽驗收后，甲方付款30％元

　　（3）瓦工及木基層、木飾面驗收后、漆工進場時，甲方付款15％元。

　　（4）竣工驗收合格后，甲方付款20％元。

　　（5）余款5％元待壹年保修期滿后結清。

　　七、關于材料的約定：

　　1、甲方負責同業主聯系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

　　2、乙方須在預算定額范圍內使用材料（包括臨時電），材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價格中相應扣減。

　　3、所有進場的業主供材，乙方不得擅自挪用。

　　八、關于安全生產的約定：

　　1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為本合同的'附件，與本合同具有同等的法律效力。

　　2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。

　　3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。

　　九、關于違約責任的約定：

　　1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。

　　2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金______元。

　　3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。

　　4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　甲方（簽章）：_________ 乙方（簽字）：_________

　　___年__月__日 ___年__月__日

　　簡單建筑施工合同 5

　　發包人(全稱)：______________________________________

　　承包人(全稱)：______________________________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：______________________________________

　　2、工程地點：______________________________________

　　3、工程內容：______________________________________

　　4、群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表

　　5、工程立項批準文號：______________________________

　　6、資金來源：______________________________________

　　二、工程承包范圍：承包范圍：______________________________________

　　三、合同工期：

　　1、開工日期：______________________________________

　　2、竣工日期：______________________________________

　　3、合同工期總日歷天數____________天。

　　四、質量標準：工程質量標準：__________________________________

　　五、合同價款：金額(大寫)：_________________元(人民幣)￥：_________________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的'文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　1、合同訂立時間：_______年________月_______日

　　2、合同訂立地點：____________________________

　　3、本合同雙方約定______________________后生效。

　　發包人：(公章)____________ 承包人：(公章)____________

　　住所：______________________ 住所：______________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：________________

　　委托代表人：________________ 委托代表人：________________

　　電話：______________________ 電話：______________________

　　傳真：______________________ 傳真：______________________

　　開戶銀行：__________________ 開戶銀行：__________________

　　賬號：______________________ 賬號：______________________

　　郵政編碼：__________________ 郵政編碼：__________________

　　簡單建筑施工合同 6

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　為了雙方責任明確，經雙方協商同意，特達成如下協議：

　　一、工程項目：樓房建筑，包工不包料，工程造價每平方米造價以實際面積為準，乙方保證陰歷十一月二十五日必須全部完工，如有工期延誤，一切責任由乙方自負。

　　二、質量要求：乙方必須按照雙方之前商定的結構進行施工，在施工中發現小問題甲方可以提出維修，但大梁、柱子等不能出現蜂窩或變形。由建筑材料引起的`質量問題，由甲方負責，乙方不承擔責任。

　　三、甲方職責：水、電、路三通及施工中外界干擾，樓房所需一切建筑材料，不能延誤施工。

　　四、樓房建筑所用的一切工具、機械全部由乙方負責，甲方不負責提供。但甲方負責保管義務。

　　五、施工安全：乙方在施工一切工傷、事故及上下工交通安全均有乙方自負，甲方不承擔一切經濟和刑事連貸責任。

　　六、付款方式：工人進入工地后正常施工，出地基付款層上板完成付款__元，第二層上板完成付款__元，第三層上板完成付款__元，工程全部完工后甲方付清全部工程款。

　　七、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。如有違約，有違約方賠償對方一切經濟損失。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　__________年____月____日

　　簡單建筑施工合同 7

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方在_____________，建筑總面積約__________平方米，由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、圖紙，乙方負責包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設甲方提出的要求承建。甲方房屋主體為活動板房，同時作好防滲處理。

　　三、承包價格

　　______元

　　四、付款方式：

　　工程竣工驗收后全部付清。

　　五、質量要求

　　乙應當按照甲方要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

　　六、注意安全

　　文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　七、工期要求：

　　二十天

　　八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：_________________

　　乙方簽字(章)：_________________

　　日期：_________________

　　簡單建筑施工合同 8

　　一、工程名稱：____建筑工程

　　二、工程內容及工程量：_______。

　　三、工程總造價：大寫（￥___元）

　　四、工程質量標準：乙方應按甲方提供的___施工設計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術規范的標準，對該項工程要求達到：合格品。

　　五、約定施工工期：__年__月__日至__年__月__日

　　六、工程款結算方式：甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。（扣10%質量保證金，無質量問題到期返還）

　　七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設資金。

　　八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設計圖，乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題，應及時與甲方取得聯系，解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工，環境保護措施，促進和諧社會發展，履行安全生產職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的.任何安全問題，均由乙方負責。

　　九、質保期（一年）：此工程質保期_年（___年_月__日均由乙方負責。

　　十、本合同經雙方驗收合格，簽字后生效，并結清全部款項，隨之本合同自行失效。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簡單建筑施工合同 9

　　發包人(甲方)：

　　承攬人(乙方)：

　　經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。

　　一、施工地點：______，建筑面積：___平方米。

　　二、建筑施工責任追究承攬內容

　　1、經甲方同意以包工的方式承包給乙方施工，由于在二樓建筑時，建筑所需用磚從磚車上扔到一樓的樓板上，由于人力作業的能力有限所以乙方有向后方運輸(或分散碼放)的責任。由于乙方沒有向后方運輸和分散故而磚對樓板壓力過大，應而造成了由東向西數的'第1、2、3、4、間房的第一層樓板，每間房由南向北數的第1、2、3、4、塊樓不同程度的損傷和彎曲。

　　2、由于甲方不能保證上述樓板以后會出現如何情況，結合實際乙方也同意由于乙方施工造成的原因，愿意承擔以后的所有責任。

　　3、乙方肯定的承諾上述房間的樓板在以后出現問題包括連帶責任造成的一切由乙方承擔，于甲方沒有任何責任。

　　4、由于甲方考慮乙方的經濟能力因此需有倆位擔保人，擔保人和乙方有同等責任。

　　三、本合同雙方簽字后生效，一式二份雙方各持一份，雙方必須共同遵守執行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。

　　甲方：

　　乙方：

　　__年__月__日

　　簡單建筑施工合同 10

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，并結合有關規定和本工程的具體情況，經甲乙雙方協商，在雙方自愿及完全清楚，理解本合同條款的`基礎上，簽訂本合同。

　　一、工程名稱：______________廠房。

　　二、工程地點：______________。

　　三、工程內容：廠房、道路、管網、井。

　　四、工程承包方式：包工不包料。

　　五、工程泥工包價：廠房每平方米_______元；

　　道路每平方米_______元；

　　管網每米_______元；

　　圓井每座_______元；

　　方井每座_______元。

　　六、工程材料：甲方采用的材料道路為商混，廠房地坪材料為商混，磨砂地坪由甲方負責。

　　七、付款方式：根據工程進度付款，工程完工后一次性付清。

　　八、開工日期：______________竣工日期：________________

　　甲方：_______________________乙方：_____________________

　　_______年_________月_______日_______年_______月_______日

　　簡單建筑施工合同 11

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方__改造，現委托乙方施工承建，甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。為確保質量，按時完成任務，甲乙雙方本著平等互惠，公平公正的.原則，就有關事項達成以下協議：

　　一、工程名稱：____。

　　二、工期：__年__月至__年__月

　　三、工程議價：__元。

　　四、承包方式：包工包料。

　　五、工程內容：大門拆建，門衛房拆建，圍墻拆建，硬化籃球場，排球場，操場墊高整平鋪石粉，教學樓內外粉，校路鋪花磚，樓前區鋪花磚等。

　　六、乙方在建設施工時，一定要保證質量，如有不符合質量問題，要求翻工，造成的浪費由乙方負責，并負責翻工費用。

　　七、乙方在施工期間要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方負責。

　　八、在改造期間，任何一方修改施工內容，增加工程項目，必須甲乙雙方商量，雙方達成一致后，方可施工。

　　九、甲方需為乙方施工提供便利，保證施工期間施工場地通水通電。

　　十、付款方式：完工后，經甲方或有關單位驗收合格后全部付清。

　　十一、本合同未盡事宜，經甲乙雙方協商，意見一致后可作補充條文。

　　十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方確認后，雙方法人簽字即可生效，雙方必須嚴格遵守執行。

　　十三、結算付清工程款后，本合同書自然終止無效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　簡單建筑施工合同 12

　　甲方：(以下簡稱甲方)_____________

　　乙方：(以下簡稱甲方)_____________

　　經甲乙雙方多次協商，形成一致性意見，達成如下協議：

　　一、工程范圍：屋面2左右，單價元(以實際施工面積為準)，合同價格為元整。

　　二、材料要求：荊州九鳥王防水材料(B，3厚)。

　　三、工程質量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質量保修期為________年，保修期間如有質量問題，乙方必須及時到場進行維修處理。

　　四、工程時間：簽訂全同之日4個工作日，雨天順延，按甲方要求在規定時間內完工。

　　五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時間、不趕時間、不做冒險事，在施工過程中發生的一切安全質量事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　六、付款方式：待工程完工，經甲方驗收合格后一次性付完全部工程款。

　　七、本合同經甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　簡單建筑施工合同 13

　　發包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、行政法規、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程《施工合同》外相關補充施工內容有關事項協商一致，訂立本補充協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程內容：

　　二、工期及質量

　　增加工作內容在施工計劃進度關鍵線路上的'監理簽證相應順延總工期，不影響工期的不順延工期。工程質量必須達到合格標準。

　　三、工程價款

　　補充施工內容工程價款為萬元整(其中：泵房：萬元、危險品庫房：萬元、高低壓變配電房(開閉所)：萬元、擋土墻：萬元)。以財政審核造價為結算價。

　　補充施工內容工程價款的確定。補充工程內容結算價一律套用當地現行相關定額及相應取費標準和安全文明施工措施費率確定，主材價格按施工期間當地發布的信息價，結合監理、發包方簽證進行調整。

　　四、其它補充

　　工程施工過程中涉及的相關問題一律按原《施工合同》約定執行。本補充協議一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　補充協議訂立時間：____年__月___日

　　發包方(章)：

　　承包方(章)：

　　法定代表人：

　　____年__月___日

　　簡單建筑施工合同 14

　　甲方：

　　乙方：

　　為保證施工安全，切實保護施工人員生命和身體健康，甲乙雙方特訂立此安全協議書。（本協議作為主合同的附件，與主合同具有同等的法律效力）雙方應嚴格遵守。

　　（1）高處作業必須帶好安全帽、系好安全帶，嚴禁穿拖鞋、酒后上班，嚴禁高處向下扔物品；嚴禁在吊籃上嬉戲、打鬧、聊天、吸煙，使用時籃上不得多于兩人。

　　（2）正常施工時吊籃的限載重量不得大于額定載荷的80%，并應使載荷籃內盡量保持均勻；吊籃每次升空前必須對關鍵部位進行檢查，可靠后方可升空運行；患心臟病、高血壓、精神病、癲癇病等不適合高處作業的人員，不得從事高處作業。

　　（3）吊籃運行中操作人員應經常注意各機件的`運行情況，如發現提升發熱、噪音異常、鋼絲繩斷絲、安全檢查鎖失效、兩提升機升降速度不勻、限位開關及操作開關失靈不正當情況時，應及時檢修或停止使用。

　　（4）吊籃不在工作時，必須將吊籃停在穩妥可靠的位置，并不能壓在電纜和鋼絲繩上，關掉電源，如遇雨天要對電機及電器部位進行遮蓋，以防漏電。

　　（5）在施工中，乙方必須做到安全生產，一旦發生事故全由乙方承擔，甲方概不負責。

　　（6）以上協議自簽字之日起生效，工程竣工后自行廢除。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　__年__月__日

　　簡單建筑施工合同 15

　　建筑單位：

　　施工單位：

　　工程項目：

　　電話：

　　工程地址：

　　一、工程項目及施工期限：

　　二、工程總造價(大字)

　　三、質量標準：依照本工程施工詳圖施工，說明書及驗收技術規范辦理，施工中雙方應做好隱蔽工程，分項工程竣工工程的`驗收工作，如因施工上造成不合質量要求而發生返工費用，乙方包工包料由乙方負責，甲供材料造成的由甲方負責。

　　四、材料供應，乙方包工包料由乙方自行采購，甲供材料由甲方負責采購到場，并由乙方認可，由甲方支付材料總價，乙方應按合同的約定及安全文明施工。

　　五、其它事項：

　　1、甲方在開工前應辦好各項施工準備手續，做到施工現場路通、電通、水通。

　　2、施工途中甲方提出工程變更，應有有關部門批準。并由甲方簽發變更通知書。變更造成的增加工程及損失由甲方負責。

　　3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負責，乙方造成的由乙方負責。

　　4、本工程設計、預算如有增列項目或差錯，在本合同有效期內審合修正，竣工結算時以工程決算為準。

　　六、本合同一式貳份，甲方執一份，乙方執一份，本合同經雙方簽訂蓋章生效，至工程驗收合格、款項結清后失效，本合同未盡事宜，雙方協商解決。附言：

　　建設單位(甲方)蓋章：

　　施工單位(乙方)蓋章：

　　_____年____月___日

　　簡單建筑施工合同 16

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲、乙雙方共同協商，甲方決定將香格____酒店裝修工程委托乙方施工，現就有關裝修事項簽訂本裝修裝修用工合同，具體條款如下：

　　一、工程名稱：

　　二、工期

　　________年____月____日至________年____月____日止。

　　三、工程質量標準

　　按甲方的規定要求為準。

　　四、安全責任

　　1、乙方在施工期間，施工人員安全事故，由乙方全權承擔一切費用，甲方不負任何責任。

　　2、乙方在施工期間，施工人員造成甲方的利益損失，由乙方賠償給甲方。

　　五、付款方式

　　裝修用工合同生效后，進場施工15天后，甲方預付給乙方工程款___元整（人民幣）。

　　六、其他具體規定

　　1、因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場。

　　2、施工期間，甲方提供房門鑰匙給乙方保管，造成的'損失由乙方賠償。

　　七、附則

　　1、本裝修用工合同由甲、乙雙方直接簽訂，裝修用工合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。本裝修用工合同經甲、乙雙方簽字、蓋章（手印）后生效。

　　2、附件同樣具有裝修用工民法典律效力。

　　3、裝修用工合同履行完后自動終止，簽訂后期服務協議。

　　甲方（簽字）：甲方簽章（手印）：

　　乙方（簽字）：乙方簽章（手印）：

　　________年____月____日

　　簡單建筑施工合同 17

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保工程質量完成施工任務，明確雙方責任，經甲乙雙方共同協商特制定本合同甲乙雙方必須共同遵守：

　　第一條工程概況

　　1、乙方應在甲方指定的地點一次性承包給乙方（地點：黃口鄉李平樓村史莊南）建倉庫一棟長18米寬18米，共計324平方米，每平方按680元計算，工程款為220320元，但不包括門窗、電、及其它設施。

　　2、水泥地在倉庫前建造曬糧場地500平方米，每平方米按80元計算。厚度為30公分。造價為4萬元。

　　3、防盜窗6個，電動卷簾門3個，及其它輔助設施18000元。

　　4為出進倉庫糧食方便在通往倉庫的'地方建造水泥路3.5×100米，厚度為30公分，造價為28000元。

　　5、總合計款為306320元，叁拾萬零陸千叁佰貳拾元。

　　第二條工程工期

　　1、甲乙規定動工時間為__年12月20日至2015年5月中旬竣工，乙方不得推后。

　　2、在保證工程質量的前提情況下，如因不可抗力因素及自然環境影響等原因工期可順延，若因乙方人為原因工期延后，甲方有權扣除乙方施工費用。

　　三、結算方式

　　1、在工程施工時，甲方預付工程款50000元。

　　2、在2015年5月中旬前付清全部施工費用（249840元）

　　四、合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　五、合同自簽字之日起生效

　　甲方：永城市士民種植專業合作社

　　乙方：

　　簡單建筑施工合同 18

　　發包方（甲方）：___________

　　承包方（乙方）：___________

　　經過乙方詳盡踏勘現場，根據國家相關法律法規并結合本項目的實際情況，為明確甲乙雙方在施工過程中的權利、職責和義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量完成工程任務，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則上，經雙方友好協商，簽定此施工合同，雙方共同遵守。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：___________

　　2、工程地點：___________

　　二、工程承包范圍：

　　承包工程范圍：土方開挖、樁基工程、基坑支護、降水工程、入戶門、墻地磚、石材等。

　　三、合同工期：

　　雙方商定，該工程合同工期為240個日歷天，從甲方通知之日起算。

　　四、合同計價及付款方式

　　1、雙方商定，采用總價包干合價￥12800000.00元（大寫：壹仟貳佰捌拾萬元整）含各項措施費、管理費等。

　　2、上述包干總價包括承包方所有人工費、材料費、機械費、管理費等一切費用，不再作任何人工、材料調差。

　　3、付款方式：

　　①乙方進場后三天內甲方在___年3月15日前向乙方預付工程款人民幣￥2160000.00元（貳佰壹拾陸萬元整）；

　　②在乙方正常施工一個月后，甲方在__年5月10日前再支付給乙方人民幣￥1680000.00元（壹佰陸拾捌萬元整）；

　　③在乙方安全正常施工40天后，其所建工程經甲方檢驗合格后，在__年6月1日前，再通過網上銀行轉賬的方式支付給乙方人民幣￥4680000.00元（肆佰陸拾捌萬元整）；

　　④經甲乙雙方協商，甲方需在__年7月1日前，在支付給乙方工程款人民幣￥3640000.00元（叁佰陸拾肆萬元整）；

　　⑤四次共計付款人民幣￥12160000.00元（壹仟貳佰壹拾陸萬元整）；

　　乙方每15日報1次工程量由甲方審核，工程量計價方式按照雙方簽訂合同時約定的工程單價套用已完工程價款進行工程量計價。但對約定的工程量和工程單價不做調整，在已經約定的工程單項方面不做經濟簽證，甲方在收到乙方報表的5個工作日內完成審核，甲方審核完成乙方報表后3個工作日內按已完工程量進行工程款項撥付。

　　工程完工后，乙方提交全部竣工資料，申請甲方驗收。余款5％作為工程質保金，在驗收合格后的1年內無質量問題在__年3月15日前1次性無息支付。

　　五、工程質量及驗收：

　　1、乙方承擔該項工程必須嚴格按施工圖紙施工，按現行國家規范操作，甲方按現行國家質量標準驗收，工程驗收質量標準為合格。

　　2、在進行施工及工程竣工驗收過程中，如乙方施工質量不合格，則由乙方自行返工或修補，所發生的工料費全部由乙方自行負責，由此而造成的工期延誤，乙方應承擔違約責任。

　　3、在整個施工過程中，乙方應嚴格按甲方提供的施工圖及設計說明技術要求施工，乙方無權更改設計文件。若發現施工圖有誤時，須經甲方技術核定后執行。

　　4、本工程執行正規報建工程的檢查監督、驗收程序。如發生1次未經甲方檢查或驗收而進行下道工序施工，處以5000元罰款。

　　六、合同價款調整：

　　1、合同價款調整原則必須以發生的.設計變更和甲方工程部、技術部所簽的技術核定單為經濟簽證依據。

　　2、定額中包括和未包括的特殊專項檢測、試驗項目，發生的相關費用均由乙方自行全部承擔。

　　七、甲乙方工作

　　1、甲方工作：①負責提供設計圖紙及相關技術交底；②負責提供水電接口，水電費不在合同總價內；③負責協調與物業公司的銜接；④負責協調與裝修公司的銜接；⑤負責提供原有建筑圖紙。

　　2、乙方工作：①負責提供管理人員名單、相關人員資質證書（驗原件收復印件）②具體負責與物業公司、裝修公司銜接并承擔相關費用；③負責編制總進度計劃及月、周計劃并報甲方；④負責協調處理擾民及民擾工作；⑤如有裝修公司穿插作業，牽頭負責現場安全文明工作；⑥為了保證工程進度完成，在合理條件下有義務配合裝修公司穿插工作；⑦如有損壞別墅區內道路、景觀、設施等應積極與物業公司聯系、溝通、協調，由乙方承擔全部費用；⑧負責原有建筑的成品保護工作；⑨負責施工現場安全文明工作。

　　八、違約責任：

　　1、因乙方自身原因影響該工程不能按本合同約定的工期完工，每延誤一天，乙方承擔延期費用2000.00元，累進計算；

　　2、因乙方原因工程質量不能達到國家質量驗收標準，乙方除負責返工達到規定標準外，同時承擔因返工修復延遲的工期責任，并同時承擔全額發包人因此而造成的一切直接和間接經濟損失及法律責任。

　　甲方：___________

　　簽字：___________

　　___________年___________月___________日

　　乙方：___________

　　簽字：___________

　　___________年___________月___________日

　　簡單建筑施工合同 19

　　發包方：_________________(以下簡稱甲方)________________

　　承包方：_________________(以下簡稱乙方)__________________

　　經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造_____________工程，簽訂以下協議：_________________

　　一、工程內容：_________________

　　________________主體框架結構工程(詳見圖紙)。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　二、工期：_________________

　　1、開工日期：_________________本項目工程工期從_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止，共________________個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　4、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　三、工程合同價款：_________________

　　經協商本合同總承包價款為人民幣_____________：_________________。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　四、承建方式

　　乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責甲方施工發生的水電費用。

　　五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________________

　　(1)合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：_________________支付次數分三次支付。

　　第一次：_________________工人進場后____________月____________日預付總工程費用的____________%。

　　第二次：_________________工程進入第二階段____________月____________日預付總工程費用的____________0%。

　　第三次：_________________工程進入最后階段____________月____________日付總工程費用的____________%。

　　(2)此合同所描述款項不含稅金。

　　六、工程質量要求：_________________

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　七、工程竣工驗收結算：_________________

　　乙方于竣工后____________天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后____________天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后____________天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的'簽證清單進行結算，并于____________個工作日內結算完畢。

　　八、延期違約責任：_________________

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣____________元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣____________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　九、質保內容

　　質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

　　十、質保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質保期為____________個月。保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規定：_________________

　　1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

　　4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

　　十二、合同生效與終止：_________________

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。